Законодательное регулирование
Скачать 1.54 Mb.
|
| Раздел 1.5. Проект договора «__» ___________ 2012 г. № ____ ОАО «Мытищинская теплосеть» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казанова Ю.Н.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и, _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Протокола _____________________ от __.__.20 г. № _____________, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор»), о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить «Комплекс работ по проектированию, реконструкции котельной, строительству тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Дмитров, пос. ДЗФС» (далее по тексту – Объект). 1.2.Подрядчик обязуется разработать проектную документацию по реконструкции существующей газовой котельной и по проектированию тепловых сетей. 1.3 Подрядчик обязуется на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить монтажные и пусконаладочные работы на Объекте, а Заказчик произвести оплату выполненных работ в соответствии с разделом 4 Договора и обеспечивать контроль выполнения работ и приемку результатов выполнения работ. 1.4. Выполнение работ на Объекте осуществляется Подрядчиком в соответствии с: - условиями настоящего Договора; - техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1); - требованиями СниП, ГОСТов, технических регламентов; - действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать в эксплуатацию Объект, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, установленных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, в случае их подписания Сторонами в порядке и на условиях установленных действующим законодательством РФ. 1.5. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2). 1.6. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этапы работ) в соответствии с условиями Договора. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Обеспечить оплату за выполненные работы (этапы работ) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 2.1.2. Определить эксплуатирующие организации, которые принимают Объект. 2.1.3. Обеспечить технический надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ. 2.1.4. Назначить своего представителя для контроля за выполнением работ на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком вправе осуществлять приемку работ по актам выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения и качества работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Указанный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, документам и материалам в любое время в течение всего периода реконструкции и модернизации Объекта. 2.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.1.6. Осуществлять контроль за качеством работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, в период гарантийного срока. 2.1.7. Осуществлять контроль за устранением дефектов, недоделок, недостатков и брака, выявленных как до, так и после получения разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию. 2.1.8. Выдать со склада в работу Подрядчику котлы – 1 шт., горелки – 1 шт. 2.1.9. Согласовать и передать Подрядчику проектную документацию, со штампом в производство работ. 2.2. Заказчик имеет право: 2.2.1. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения работ. 2.2.2. Предъявлять Подрядчику претензии в письменном виде о несоответствиях в предъявленных к сдаче работах. 2.3. Подрядчик обязан: 2.3.1. Надлежащим образом выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, ввести в эксплуатацию и передать эксплуатирующим организациям в состоянии, позволяющем производить нормальную эксплуатацию Объекта. 2.3.2. Предоставлять Заказчику всю необходимую техническую, нормативную, правовую документацию (приказы, копии удостоверений, лицензии, устав и др.), касающуюся работ, производимых силами Подрядчика или его субподрядных организаций в случае их наличия, для исполнения силами Заказчика действий по продлению разрешений на право проведения работ на Объекте. 2.3.3. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его в процессе монтажных и пусконаладочных работ. 2.3.4. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, условиями настоящего Договора. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий, порядков и требований, установленных вышеуказанными документами, оплате не подлежат. Выявленные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 2.3.5. Выполнять обязательства Подрядчика, в том числе: 2.3.5.1. Надлежащим образом вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производимых работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале и может потребовать приостановления работ. 2.3.5.2. Обеспечить работы на Объекте всеми необходимыми материалами, изделиями, деталями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой, инженерным оборудованием, а также осуществить их приемку, учет, разгрузку, складирование и охрану. 2.3.5.3. Обеспечить постоянное содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы. 2.3.5.4. Обеспечивать постоянную охрану Объекта, имущества Заказчика, расположенного на Объекте и ограждающих его конструкциях, а также находящихся на строительной площадке построек, конструкций, стройматериалов, техники и оборудования в период с начала работ до даты сдачи Объекта эксплуатирующей организации. 2.3.6. Оплачивать за свой счет потребляемую электроэнергию, воду, тепловую энергию и другие виды энергоносителей до момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 2.3.7. В десятидневный срок со дня окончания монтажных и пусконаладочных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие (предоставленные третьими лицами) ему и его субподрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, иное принадлежащее (предоставленное третьими лицами) ему и его Подрядчику имущество, а также строительный мусор. 2.3.8. Предоставлять Заказчику по его требованию, полную информацию о ходе работ на Объекте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. 2.3.9. Нести имущественную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за все допущенные Подрядчиком, дефекты, недостатки, недоделки и брак, обнаруженные как до сдачи Объекта эксплуатирующей организации, так и в период гарантийной эксплуатации Объекта. 2.3.10. Устранять за свой счет все дефекты, недоделки, недостатки и брак, выявленные в процессе производства работ, так и в период гарантийной эксплуатации Объекта, если эти дефекты, недоделки, недостатки и брак возникли по вине Подрядчика и/или привлеченных им субподрядных организаций. 2.3.11. Производить индивидуальные испытания смонтированного им оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании, а также своими силами и средствами устранять все недостатки, выявленные при испытаниях, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 2.3.12. Производить своими силами и за свой счет необходимые работы по ремонту и обслуживанию всех машин, механизмов, оборудования и инвентаря, используемых для производства работ по настоящему Договору. 2.3.13. Обеспечить при выполнении работ на строительной площадке необходимые мероприятия по пожаро- , взрывобезопасности и по рациональному использованию территории. 2.3.14. Надлежащим образом вести и оформлять необходимую техническую и исполнительную документацию (включая акты скрытых работ) и предоставлять ее Заказчику по его первому требованию. 2.3.15. При завершении работ на Объекте передать Заказчику вместе с исполнительной документацией и Актами скрытых работ подлинные паспорта на строительные материалы, оборудование, изделия и сертификаты, а при необходимости и подлинные паспорта контрольных измерений. 2.3.16. Обеспечить право беспрепятственного доступа представителей Заказчика на строительную площадку ко всем видам работ в любое время в период производства монтажных и пусконаладочных работ без права вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.3.17. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности возведенных конструкций и качеству выполняемой работы. 2.3.18. Письменно не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки выполненных работ, известить Заказчика о готовности отдельных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается актами промежуточной приемки отдельных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Никакие подлежащие закрытию работы не будут закрываться без составления соответствующего акта. 2.3.19. Ликвидировать все негативные последствия, наступившие во время производства работ по вине Подрядчика, и возместить причиненный третьим лицам материальный ущерб за свой счет. 2.3.20. Выполнять требования соответствующих административных и технических органов надзора по соблюдению технологий и качества выполняемых работ и по содержанию в чистоте прилегающей территории и нести за это ответственность. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, сохранности существующих дорог и зеленых насаждений, предпринять все меры для работ с наименьшим шумом. 2.3.21. В случае повреждения при выполнении работ предусмотренных Договором, Подрядчиком или субподрядными организациями зеленых насаждений, существующих дорог, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 2.3.22. С письменного согласия Заказчика, на свой риск Подрядчик может привлечь для исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, оставаясь полностью ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 2.3.23. Совместно с Заказчиком передать Объект, на обслуживание эксплуатирующей организации, определенными в соответствии в действующим законодательством РФ. 2.3.24. Разработать и передать проектную документацию для рассмотрения и согласования с Заказчиком. 2.3.25. Выполнить иные обязательства, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему. 2.3.26. Представить Заказчику акт выполненных работ (этапов работ) и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС), на применяемый материал – сертификаты соответствия (декларация о соответствии) установленного образца (если обязательны для данного вида применяемых материалов в соответствии с законодательством РФ), удостоверения качества и безопасности (если обязательны для данного вида применяемых материалов в соответствии с законодательством РФ). 2.4. Подрядчик имеет право: 2.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения в части исходной документации. 2.4.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. 2.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением. 3. Порядок сдачи и приемки работ (этапов работ) 3.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику 4 (четыре) экземпляра подписанного им Акта сдачи-приема работ и 2 (два) экземпляра исполнительной документации, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы, журналы КС-6, КС-6а. 3.2. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приема работ, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного им акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ в подписании. 3.3. В случае несоответствия результатов работ условиям Технического задания (Приложение № 1), Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках и содержании работ по их устранению. 3.4. Заказчик должен предъявить Подрядчику претензии о несоответствии выполненных работ условиям Договора в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приема работ. 3.5. Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных несоответствий без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Заказчика. 3.6. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 3.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору Заказчик обязан принять от Подрядчика работы по акту сдачи-приемки работ, а также выплатить соответствующую часть цены Договора. 4. Цена Договора и порядок оплаты 4.1. Цена Договора установлена Протоколом согласования договорной стоимости работ (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью Договора. Заказчик оплачивает выполненную работу в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом согласования договорной стоимости работ (Приложение № 3). Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случая, указанного в п. 4.5. Договора. Все риски, связанные с изменением себестоимости выполняемых работ, в том числе в связи с инфляцией, на протяжении действия Договора несет Подрядчик. 4.2. В цену Договора включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, расходы на сопутствующие услуги при исполнении Договора. 4.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные работы (этапы работ) после сдачи Подрядчиком, подписанных ответственными представителями всех Сторон Актов сдачи-приема работ за отчетный период Заказчику в течение 180 банковских дней. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Заказчик вправе произвести расчеты по настоящему Договору поэтапно по мере выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ. 4.4. Датой сдачи выполненных работ (этапов работ) считается дата, указанная в Акте сдачи-приема работ. Работы (этап работ) считаются принятыми, если Акт сдачи-приема подписан ответственными представителями всех Сторон. 4.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. 5. Ответственность Сторон 5.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ по настоящему Договору качественно и в установленные сроки, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2). Стороны констатируют, что в рамках Договора Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных КоАП РФ, Законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, СниПов, регламентирующих работы по Договору и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора. 5.2. В случае прекращения работ, предусмотренных Договором, по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику затраты за фактически выполненные работы. 5.3. В случае прекращения работ, предусмотренных Договором, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 5.4. При не устранении Подрядчиком несоответствий в установленный срок, Заказчик вправе устранить недостатки в работе Подрядчика своими силами с взысканием убытков в полном размере с Подрядчика за счёт денежных средств внесённых в качестве обеспечения исполнения договора. 5.5. В случае причиненного вреда по вине Подрядчика при производстве работ, Подрядчик возмещает Заказчику, а также третьему лицу нанесенный материальный и моральный ущерб по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Подрядчик несет полную ответственность за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности персоналом, выполняющим работы. 5.6. Подрядчик обязан: - нести ответственность за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов; - соблюдать правила охраны окружающей среды. 5.7. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию за каждый день просрочки – 0,01% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки от общей стоимости работ по настоящему Договору. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику по его требованию за каждый день просрочки – 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.9. Подрядчик возмещает материальный ущерб, причиненный третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ. 5.10. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Договора за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик. 5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Производство работ 6.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ. 6.2. Для обеспечения качественного выполнения условий Договора Подрядчик поставляет необходимые материально-технические ресурсы, материалы и оборудование, качество которых подтверждено сертификатами и соответствующими паспортами, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность на весь период действия Договора. 6.3. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, соответствуют ГОСТам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. 6.4. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Договора обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные дефекты. 6.5. Подрядчик обеспечивает сохранность поставленных им материалов, оборудования, принадлежащей ему техники, установок, других видов имущества от краж и порчи в период выполнения работ и до даты сдачи Объекта эксплуатирующей организации. 7. Гарантия качества по сданным работам 7.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него систем, материалов и работ устанавливается на срок не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, дефекты, недоделки, брак, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки без каких либо компенсаций со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, дефекты, недоделки, брак, а также для согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, Заказчик составляет односторонний акт. 8. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Договора 8.1. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 8.2. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых проверок. 8.3. Плановый контроль осуществляется ответственным представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. 8.4. Внеплановый контроль производится в дни, которые Заказчик определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля Подрядчик обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему определит Заказчик или лицо, им уполномоченное. 8.5. Должностные лица, уполномоченные Заказчиком, обязаны осуществлять контроль исполнения Договора, в том числе экспертные проверки выполнения работ (этапов работ). 8.6. Контроль качества и приемка объемов работ (этапов работ) производится путем визуального и (или) инструментального обследования. 8.7. Результаты контроля качества оформляются Актом проверки. Акт является обязательным документом, как для Заказчика, так и для Подрядчика. 8.8. Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранении недостатков. Исполнение предписания Заказчика является обязательным для Подрядчика. 9. Порядок расторжения Договора 9.1. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 9.1.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. 9.1.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2), более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 9.1.3. Наличия двух и более претензий в адрес Подрядчика по качеству выполняемых работ; 9.1.4. Нарушения Подрядчиком сроков окончания работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2), более чем на 5 (пять) дней; 9.1.5. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения открытого конкурса, результатом которого является заключение настоящего Договора. 9.1.6. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 9.1.7. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 9.1.8. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.1.9. Аннулирования свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, предусмотренным Договором. 9.2. Если во время выполнения или приемки работ станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе инициировать расторжение Договора по соглашению сторон или обратиться в суд о расторжении Договора, а так же потребовать возмещения убытков и взыскания неустойки. 9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 9.5. Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по Договору будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной. Уведомления направляются Сторонами друг другу по адресам и реквизитам, указанным в разделе 13 Договора. 9.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за исполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора. 9.7. Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 10. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 10.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора в размере 10 % от цены договора, предложенной победителем процедуры закупки, в форме Задатка денежных средств. 10.2. Денежные средства возвращаются участнику запроса предложений, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 календарных дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в этом письменном требовании. 10.3.Денежные средства не возвращаются участнику запроса предложений, с которым заключается договор, при условии ненадлежащего исполнения им своих обязательств по договору. 11. Срок действия Договора и порядок внесения в него изменений и дополнений 11.1. Договор считается заключенным с момента подписанного Договора Заказчиком и Подрядчиком. Срок действия Договора устанавливается до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с настоящим Договором. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам. 11.2. В Договор, по письменному соглашению Сторон, могут быть внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством РФ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим Договором. 12. Заключительные положения 12.1. Настоящий Договор заключен в письменной форме по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 12.2. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, являются его составной и неотъемлемой частью: - Приложение № 1 к Договору – Техническое задание - Приложение № 2 к Договору – Календарный план выполнения работ (этапов работ) - Приложение № 3 к Договору – Протокол согласования договорной стоимости работ
Заказчик: ОАО «Мытищинская теплосеть» Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова , д.20 тел: 8 (495) 586-52-01 «Сбербанк России ОАО» г. Москва, Мытищинское ОСБ 7810 к/с 30101810400000000225, р/с 40702810540260101989 БИК 044525225 ОКПО 03215072 ИНН 5029004624 КПП 502901001 ОГРН 1025003513017 Подрядчик __________________________________________________ Юр. Адрес: __________________________________________________ Р/с _______________________________________________________ К/с _______________________________________________________ БИК ____ ИНН ____ КПП ____ ОКПО ____
|
Похожие:
 | Законодательное регулирование: Постановлением Минтранса рб от 24. 06. 2004 №23 утверждена Инструкция по заполнению международной... | | Семинар на тему «Основные понятия документационного обеспечения управления. Законодательное и нормативно-методическое регулирование... |
| Шнейдман Л. Законодательное регулирование бухгалтерского учета и аудиторской деятельности №5 | | Шнейдман Л. Законодательное регулирование бухгалтерского учета и аудиторской деятельности №5 |
| «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
| Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе | | «Южно – Российский государственный политехнический университет (нпи) имени М. И. Платова» |
| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области | | Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области |