Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений №79/12-зп на право заключения договора подряда по выполнению ремонта помещений здания «Гостиница корпус №1» ОАО "Аэропорт Магадан"
Скачать 0.54 Mb.
|
1. Оценка заявок по критерию «Цена Договора»:Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по формуле:Rai=Аmin/Аi*100 Rai- рейтинг присуждаемой заявке по указанному критериюАmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса; Аi- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;Значение критерия округляется до целых значений по правилам математического округления. Для оценки заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» Опыт аналогичных выполненных работ: Кai =Ki/Kmax*100 Где: Kmax - максимальное предложение (заключенных договоров за период 2015-2017гг) из предложений по критерию оценки сделанных участниками закупки; Ki- предложение участника закупки, которого оценивается. При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением квалификации участника конкурса. При расчетах итоговых рейтингов заявки «Цена договора» и « Квалификация участника», умножаются на соответствующую указанному критерию значимость КЗр (0,6), и КЗр(0,4) по формуле: Rai* КЗр (0,6)+ Кai* КЗр(0,4). 2.21. Определение Победителя:2.21.1. Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение по определению Победителя либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора: •в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор, процедура Запроса предложений на этом будет завершена; •в случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о внесении изменений в условия Запроса предложений; •если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится, комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений. 2.22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола уведомит Победителя о принятом решении. 2.22.2. Победитель должен подписать, заверить печатью и передать Заказчику договор с приложениями в двух экземплярах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления. В случае если Победитель запроса предложений, в указанный выше срок, не представил Заказчику подписанный Договор, Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора. 2.22.3. Заказчик подписывает, заверяет печатью и передает Победителю один экземпляр Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Договора. 2.22.4. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и разделом 4 настоящей Закупочной документации.
Приложение № 3 Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений в здании «Гостиница корпус 1» ОАО "Аэропорт Магадан". 1. Наименование выполняемых работ: ремонт помещений здания гостиницы (корпус №1) ОАО "Аэропорт Магадан". по адресу: 685918, Магаданская область, г. Магадан, пгт Сокол 2. Место выполнения работ: 685918, Магаданская область, г. Магадан, пгт Сокол 3. Условия проведения работ:
В Цену Контракта входят: все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта. Стоимость оборудования, материалов и затрат, вывоз мусора входят в стоимость Контракта. Оплата производится по факту выполнения полного объема работ в соответствии с Графиком производства работ, на основании подписанных сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ, Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счёта-фактуры, копий накладных в течение 10 (двадцати) банковских дней от даты выставления Подрядчиком счета на оплату. Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5. Срок выполнения работ: 60 дней со дня подписания договора. 6. Требования к выполнению работ: 6.1. Подрядчик обязан: Составить сметную документацию на выполняемые работы и график проведения работ с использованием нормативной базы составления проектно-сметной документации применяемой в Магаданской области. Выполнить работы в соответствии с положениями СНиП, МДС, СП и других нормативных документов, регламентирующих выполняемые работы. Подрядчик обязан закончить работы в соответствии с Графиком производства работ. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы при соответствующем качестве и сдать Заказчику их результат. Все материалы, виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Подрядчик выполняет работы, указанные в Перечне работ собственными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и собственным инструментом. При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы российского и иностранного производства. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные печатью копии сертификатов соответствия, для всех необходимых материалов (противопожарный, экологический, санитарно-гигиенический и т. д.) организации, продавшей данный материал Подрядчику. При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить на объекте охрану и безопасность труда своих работников и окружающих в полном объеме. В случае несоблюдения Подрядчиком правил охраны и безопасности труда, повлекшее нанесение ущерба здоровью людей, ответственность несет Подрядчик. При производстве работ, не допускается нарушение существующих систем пожарной и охранной сигнализации. В случае нанесения Подрядчиком ущерба зданию, территории, инженерным сетям, имуществу Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объёме или устранить их собственными силами и за счет собственных средств. Подрядчик должен обеспечивать объект всеми необходимыми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно – строительных работ в сроки, установленные Графиком производства работ. При использовании подрядчиком материалов заказчика (давальческие материалы) необходимо соблюдение правил и способов учета и отчетности применяемых на предприятии заказчика. При организации и проведении ремонтных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием. Подрядчик в период исполнения контракта обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. Подрядчик должен обеспечивать на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик должен в 10-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащее ему строительное оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, строительный мусор. 7. Гарантийные сроки Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок службы применяемых материалов должен быть не менее 5 лет. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней после информации полученной от Заказчика, устранять дефекты, выявленные им в процессе эксплуатации. Приложение№2 к запросу предложений № 79/12-ЗП от 18.10. 2017 года ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ___ «____» __________ 2017 года _____________________________ (далее - Подрядчик), в лице_______________, действующего на основании___________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Аэропорт Магадан» (далее - Заказчик), в лице ЗГД-главного инженера Кулясова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 05-ЗГД от 13.01.2017, с другой стороны, (далее совместно именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить ремонт помещений № 32-35, 22-23 в здании «Гостиница корпус 1» (далее по тексту – Объект) ОАО «Аэропорт Магадан» в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик обязуется выполнить порученные работы за свой риск собственными силами, в порядке и на условиях настоящего Договора, в соответствии с заданием Заказчика и локальной ресурсной сметой (Приложение №2). 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с настоящим Договором. Все материалы, виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. 2.2. Срок начала работ - с момента перечисления аванса Заказчиком. Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента перечисления аванса Заказчиком. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы при соответствующем качестве и сдать Заказчику их результат. 3. цЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена локальной ресурсной сметой (Приложение №2), на основании дефектной ведомости (Приложение №1) Заказчика и составляет с учетом НДС 18% (УКАЗАТЬ) или без учета НДС (УКАЗАТЬ). 3.2. Цена Договора включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Стоимость оборудования, материалов, доставка оборудования и материалов, затрат на вывоз мусора, а также иные расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг (в том числе расходы на командирование работников, страхование, налогообложение и другие обязательные платежи) входят в стоимость Договора. 3.3. Оплата по Договору производиться в следующем порядке: - Заказчик осуществляет авансовый платеж для финансирования затрат по подготовке и организации работ в размере 30% от общей стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, что составляет с учетом НДС (УКАЗАТЬ),без учета НДС (УКАЗАТЬ). - Последующая оплата осуществляется по завершению каждого этапа работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), на основании счета на оплату. - Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания вышеназванных документов. 3.3. Окончательный расчет между сторонами производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, в соответствии с порядком, оговоренным в разделе 11 настоящего Договора. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик обязуется с надлежащим качеством выполнить все работы по строительству, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а так же сдать результат работы Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта. 4.2. Не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предоставлять Заказчику Акты приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 4.3. Производить работы в полном соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1), строительными нормами и правилами. 4.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками требований техники безопасности и охраны труда при производстве работ в соответствии с требованиями правил и инструкций, действующих на территории РФ, а так же выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий. 4.4.1. Разграничение обязанностей и ответственности по безопасному производству работ на территории Заказчика оформляется отдельным Договором, проект которого размещен на сайте www.аirport-magadan.ru. 4.5. Подрядчик должен обеспечить Объект всеми необходимыми видами материально технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные Договором. 4.6. Подрядчик выполняет работы, указанные в дефектной ведомости собственными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и собственными инструментами. 4.7. Подрядчик в случае нанесения ущерба зданию, территории, инженерным сетям, имуществу Заказчика, обязан возместить ущерб в полном объеме или устранить его собственными силами и за счет собственных средств. 4.8. В течение 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного запроса Заказчика, давать письменные пояснения о ходе выполняемых работ, а также незамедлительно давать устные пояснения о ходе выполняемых работ. 4.9. Соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды. 4.10. Устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, установленного п.12.2 настоящего Договора. 4.11. Освободить место проведения работ от строительного мусора, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций и т.п. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ, предусмотренного п. 11.2 настоящего Договора. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ в условиях действующего предприятия гражданской авиации с соблюдением необходимых технологических периодов. 5.2. Передать Подрядчику существующую проектно-сметную и исполнительную документацию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. 5.3. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. 5.4. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, подлежат оплате Заказчиком сверх договорной стоимости, если эти исправления были связаны с изменениями проекта или введением новых норм и правил производства строительных работ. 5.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в рабочую документацию, он обязан известить об этих изменениях Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ. При этом Заказчик возмещает Подрядчику все затраты и убытки, понесенные им в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и стороны уточняют, при необходимости, сроки выполнения работ. 5.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном настоящим договором. 5.7. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке срока выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи выполненных работ. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств со стороны Заказчика, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения. 6. ПРАВА СТОРОН 6.1. Заказчик вправе: 6.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 6.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению работ в срок, указанный п 2.2. настоящего Договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным. 6.1.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. 6.1.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в исполнительной документации, и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, либо с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, по своему выбору: - потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов за устранение недостатков на Подрядчика. 6.2. Подрядчик вправе: 6.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 6.2.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ 7.1. Обеспечение всеми строительными материалами, оборудованием, инструментами для производства работ на Объекте возлагается на Подрядчика. 7.2. Строительные материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы. 7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащие качество предоставленного им оборудования и материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление оборудования и материалов, обремененных правами третьих лиц. 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по Акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и нормативным требованиям. 8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок с Заказчиком переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 9. ОХРАНА РАБОТ 9.1. Охрану находящихся в месте производства работ и в местах хранения, определенных Заказчиком, материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. 11. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 11.1. Приемка каждого этапа Работ подтверждается подписанием Сторонами Актов выполненных работ (по форме КС-2), которые оформляются в следующем порядке: 11.1.1. Подрядчик по завершении каждого этапа выполнения Работ в срок, установленный п. 4.2 Договора представляет Заказчику Акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) почтовым отправлением, либо нарочно. 11.1.2. Заказчик обязан в течение 5(пяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема работ по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. 11.2. Приемка конечного результата работ подтверждается подписанием Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2), который оформляется в следующем порядке: 11.2.1. Приемка результата работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ. 11.2.2. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 11.2.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки. 11.2.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора или с иными недостатками (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней со дня их обнаружения путем направления письменного извещения. 11.2.5. При досрочном выполнении Подрядчиком работ, Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях Договора. 12. ГАРАНТИИ 12.1. Подрядчик гарантирует: -надлежащее качество используемых материалов, в соответствии с их сертификатами и спецификациями, государственными стандартами и техническими условиями, а так же наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество; -качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта; 12.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок службы применяемых материалов должен быть не менее 5 (пяти) лет. 12.3. В случае обнаружения дефектов, подлежащих устранению Подрядчиком в порядке гарантии, Заказчик составляет соответствующий акт с участием представителя Подрядчика. Для участия в составлении такого акта, согласования порядка и сроков устранения выявленных дефектов, Подрядчик направляет своего представителя в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В этом случае все расходы, связанные с направлением представителя для устранения выявленных дефектов, возлагаются на Подрядчика. 12.4. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения результата выполненных работ Заказчиком, или третьими лицами, вследствие каких-либо произведенных работ или в результате неправильной эксплуатации Объекта, а также в результате преднамеренных действий. 12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, а так же в случае неполучения извещения, предусмотренного п.12.3., для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу. Расходы, связанные с проведение экспертизы, соотносятся на Подрядчика, при установлении причинной связи между действиями Подрядчика и выявленными дефектами. 12.7. Объемы работ, которые необходимо произвести для устранения выявленных недостатков, а так же сроки их устранения определяются по соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 13.1. За нарушение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает другой пени в размере 0,1 процента от суммы неисполненного обязательства. 13.2. Уплата штрафов, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 14.1. Стороны заверяют друг друга о том, что при заключении настоящего Договора ими представлена полная и достоверная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего Договор. 14.2. Стороны пришли к согласию о том, что если одной из Сторон при заключении Договора, либо до или после его заключения, были представлены другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, то Сторона, представившая недостоверные сведения обязана возместить убытки, причиненные недостоверностью таких заверений по требованию другой Стороны. 14.3. Последствия, предусмотренные пунктом 14.2. настоящего Договора, применяются независимо от того, было ли Стороне известно о недостоверности таких заверений. 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в установленном действующим законодательством порядке. 15.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях: -систематического (более двух случаев) нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства более чем на один месяц; -систематического (более двух случаев) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; -исполнения актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 15.3. Подрядчик вправе требовать досрочного расторжения Договора в случае задержки расчетов Заказчиком за выполненные работы более чем на один месяц. 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договоров является для Сторон обязательным. 16.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения Стороны. Направление сторонами претензионных писем иным способом не допускается. 16.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 дней со дня получения адресатом. 16.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом Магаданской области. 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 17.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 17.3. Порядок статей Договора не влияет на смысл и значимость включенных в них положений и условий, которые должны рассматриваться как самостоятельные условия настоящего Договора, сохраняющие свою силу также в случае, если любая часть настоящего Договора в той или иной части, будет признана недействительной. Приложения №1, №2, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения Сторон, после подписания их Сторонами, становятся неотъемлемой частью настоящего договора и не могут рассматриваться отдельно от него. 18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
М.п. Приложение № 1 к запросу предложений № 79/12-ЗП от 18.10.2017 года Генеральному директору ОАО «Аэропорт Магадан» С.В. Замараеву от_______________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, телефон участника закупки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | | Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на исполнение функций технического... | |
| Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на исполнение функций технического... |  | По проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли спортивного комплекса... |
| Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на проектно-изыскательские работы... | | «С» на объекте Бизнес-центр «Галс Тауэр» (г. Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 5) |
| Заказчик – ОАО «Концерн «рти системы», 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 | | Заказчик – ОАО «Концерн «рти системы», 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 |
| Закупочная документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора добровольного медицинского страхования... | | Закупочная документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора добровольного медицинского страхования... |