Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на Товар устанавливается равным гарантийному сроку, указанному производителем, и исчисляется с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) на соответствующий Товар. Если гарантийный срок не установлен производителем (его невозможно определить) или установленный производителем гарантийный срок составляет менее 12 (Двенадцати) месяцев, он считается равным_________ (___ ) месяцам с момента подписания Сторонами в отношении соответствующего Товара Товарной накладной (Унифицированная форма ТОРГ-12). (Указывается гарантийный срок на Товар в соответствии с Конкурсной заявкой Победителя)
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара (его части), Поставщик обязан за свой счет осуществить замену некачественного Товара (его части) на аналогичный, а в случае отсутствия такового – на Товар с лучшими техническими характеристиками. При этом замена некачественного Товара на товар, с аналогичными техническими характеристиками или лучше, должна быть предварительно согласована с Покупателем.
В случае выявления в период гарантийного срока несоответствия Товара условиям Договора, Покупатель незамедлительно направляет Поставщику по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении извещение об этом с предложением принять участие в составлении акта о несоответствии Товара условиям Договора (далее – Акт о несоответствии). Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения извещения Покупателя о несоответствии Товара обеспечить явку своего полномочного представителя на Объект для составления Акта о несоответствии или в тот же срок сообщить о своем согласии на составление Акта о несоответствии в одностороннем порядке Покупателем. При неявке представителя Поставщика в указанный срок либо неполучении сообщения от Поставщика о составлении Покупателем Акта о несоответствии в одностороннем порядке в указанный срок, Покупатель вправе составить Акт о несоответствии в одностороннем порядке. При этом Акт о несоответствии, составленный Покупателем в одностороннем порядке, приобретает юридическую силу и является основанием для применения мер гражданской ответственности к Поставщику.
На Товар, предоставляемый Покупателю на замену, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный Товар.
В период гарантийного срока Поставщик должен обеспечить замену некачественного Товара (его части) на новый, ранее не использованный Товар (его часть) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта о несоответствии (получения Поставщиком Акта о несоответствии в случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя при составлении Акта), если иной срок не установлен Покупателем.
Несоответствующий условиям Договора, в том числе, неисправный Товар, вывозится с Объекта Покупателя, предоставляемый на замену Товар доставляется на Объект Покупателя за счет средств Поставщика (погрузочно-разгрузочные работы также выполняются силами и за счет Поставщика).
В составе поставляемых с Товаром документов должны быть условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов, по которым Покупатель мог бы оперативно связаться с Поставщиком для устранения выявленных неисправностей в работе Товара.
При возникновении между Поставщиком и Покупателем спора по поводу недостатков Товара, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками Товара. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны в равных частях.
Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.
В случае нарушения Поставщиком установленного Договором срока поставки Товара, а также в случае недопоставки Товара, установленного Договором срока устранения недостатков, выявленных в ходе приемки Товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Товара, в ходе поставки которого допущено нарушение Договора, за каждый день просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору до дня полного надлежащего исполнения обязательства Поставщиком или дня прекращения Договора.
В случае нарушения Поставщиком срока устранения в период гарантийного срока недостатков Товара (замены Товара), установленного в соответствии с условиями Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю по требованию последнего пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору до дня полного надлежащего исполнения обязательства Поставщиком или дня прекращения Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, если за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретный вид санкции не установлен Договором, Поставщик обязан уплатить Покупателю по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора.
В случае если указанное в настоящем пункте Договора неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Поставщика носит длящийся характер, Поставщик обязан уплатить Покупателю по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору до дня полного и надлежащего их исполнения или дня прекращения Договора.
В случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 3.1.2. Договора, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере трехкратной стоимости Товара, поставленного с нарушением Договора.
Определение суммы неустойки возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Поставщиком и уведомлении об этом Покупателя. После получения Покупателем надлежаще оформленного уведомления о признании суммы неустойки Покупатель выставляет Поставщику счет на оплату, который подлежит оплате Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня выставления счета на оплату неустойки.
В случае непризнания Поставщиком или признания, но неоплаты суммы неустойки, указанной в уведомлении Покупателя, окончательная (общая) сумма неустойки определяется на основании решения суда.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком, в полном объеме сверх неустойки.
Условия конфиденциальности
Сохранность конфиденциальной информации, обладателями которой являются Стороны, регулируется соглашением об охране конфиденциальности информации от «__» _______ 20__года. Указанное соглашение действует в течение действия Договора, а также после прекращения действия Договора в соответствии с условиями данного соглашения.
Антикоррупционные условия
Поставщику известно о том, что Покупатель ведёт антикоррупционную деятельность и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «СО ЕЭС» (далее – Политика), размещённой на официальном сайте Заказчика по адресу http://so-ups.ru/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Политики и обязуется обеспечить соблюдение требований Политики.
В целях противодействия коррупции, исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений:
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Политики другой Стороной, Сторона, у которой возникли такие подозрения, направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием представить разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты и материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Политики другой Стороной. Сторона, получившая уведомление, обязана незамедлительно представить другой Стороне письменные разъяснения.
Каждая из Сторон не выплачивает, не предлагает выплатить и не обещает выплату каких-либо денежных средств, а также не осуществляет передачу ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) другой Стороны с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют по отношению друг к другу действия, квалифицируемые применимым законодательством как коррупционные, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае если Заказчику станет известно о факте совершения Поставщиком административного правонарушения по ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и/или о факте судимости лица, выполняющего управленческие функции у Поставщика (единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа и/или лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции у Поставщика) за преступления по какой-либо из следующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации: 204 «Коммерческий подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве», 201 «Злоупотребление полномочиями», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 159 «Мошенничество», Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. С момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора Договор считается расторгнутым. При этом факт совершения административного правонарушения или преступления указанными в настоящем пункте лицами должен быть подтверждён вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении или приговором суда соответственно.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящего раздела Договора.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, в том числе: пожар, наводнение, землетрясение, прочие стихийные бедствия и иные обстоятельства чрезвычайного характера, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обязана:
Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и в разумный срок предоставить необходимые подтверждения.
Предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объёме в соответствии с Договором.
Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств по Договору.
Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 1 (Одного) месяца, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств, превышают 1 (Один) месяц, то любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны производят взаиморасчеты.
Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации
Поставщик обязан уведомлять Покупателя:
– об изменении состава участников (учредителей) Поставщика, состава органов управления Поставщика (единоличного, коллегиального, иных органов управления), а также состава акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций Поставщика;
– о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Поставщика управляющей организации или управляющему и прекращении их полномочий.
В случае если участником (учредителем) Поставщика, членом органа управления Поставщика, акционером, владеющим более чем 5 (Пятью) процентами акций Поставщика, и (или) лицом, которому переданы функции единоличного исполнительного органа Поставщика, является юридическое лицо Поставщик обязан уведомлять Покупателя об изменениях, указанных в пункте 11.1 Договора, в отношении данного юридического лица. Обязанность Поставщика, предусмотренная настоящим пунктом Договора, распространяется также в отношении всех физических лиц, указанных в пункте 11.1. Договора, выступающих в качестве конечных бенефициаров Поставщика.
Поставщик обязан направлять Покупателю уведомление об изменениях, указанных в пунктах 11.1, 11.2 Договора, по форме, размещенной на сайте Покупателя в разделе «Закупки/Информация о заключенных договорах» по адресу http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_conclud (файл «Форма справки.xls.»), в течение 7 (Семи) дней со дня соответствующих изменений посредством направления информации на адрес электронной почты KonushinSY@chelrdu.so-ups.ru.
В случае ненаправления (отказа от направления) Поставщиком Покупателю в установленный Договором срок уведомления об изменениях, указанных в пунктах 11.1, 11.2 Договора, а равно в случае выявления Покупателем в результате указанных изменений факта участия работников руководящего состава Покупателя (Председатель Правления, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по направлению, заместитель директора по направлению, руководитель самостоятельного структурного подразделения, руководитель филиала, заместитель руководителя филиала) и (или) их близких родственников (супруг (супруга), совершеннолетние и несовершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры) в деятельности Поставщика в формах, указанных в пунктах 11.1, 11.2 Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора. По истечении 30 (Тридцати) дней со дня получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора Договор считается расторгнутым.
|
