Форма 7. Материально-технические ресурсы, резервы, возможности
В произвольной форме представить справку о материально-технических возможностях Участника.
В произвольной форме отразить уровень текущей загруженности производства для обеспечения исполнения обязательств по предмету Запроса предложений в заявленные сроки. Перечень собственных машин и оборудования
№
| Наименование, марка и модель установок, механизмов, машин и средств
| Описание
Производительность/мощность
Состояние (хорошее/удовлетворительное/плохое)
| Кол-во
| Год выпуска
| Где и на какой срок задействовано в момент подачи предложения
| 1.
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования
| Наименование арендодателя/источник закупки:
|
| Адрес арендодателя/продавца:
|
| Наименование, марка и модель установок, механизмов, машин и средств
| Производительность/мощность
| Год выпуска
| Количество
| 1.
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
Руководитель организации / _______________(ФИО) м.п. Дата / /
Форма 8. Показатели по охране труда [условие может быть отменено если предмет ЗП не требует оценки данного показателя]
№
| Показатели
| Ед.
изм.
| 200__г.
| 200__г.
| 200__г.
| Итого за 3 года (сумма столбцов 4, 5, 6)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 1
| Израсходовано на мероприятия по охране труда
| тыс. руб
|
|
|
| 0,0
| 2
| Количество работников, всего
| чел.
|
|
|
| 0,0
| 3
| Количество несчастных случаев на производстве
| ед.
|
|
|
| 0,0
| 4
| Число человеко-дней временной нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 раб. день и более
|
чел.-дней
|
|
|
|
0,0
| 5
| Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
|
чел.
|
|
|
| 0,0
| 6
| в т.ч. со смертельным исходом
| чел.
|
|
|
| 0,0
| * включая персонал субподрядных организаций
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / /
Форма 9. Деловая репутация
Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах за последние три года) Год
| Наименование и ИНН истца
| Номер дела, наименование судебного органа
| Исковые требования
| Цена иска в рублях
| Содержание судебного акта, вступившего в законную силу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / /
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
№
| Разделы Работ
| Наименование субподрядчика
| Юридический адрес
| Вид и объем обязательств, сроки выполнения работ
| Стоимость работ, руб.
| 1.
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
| 3.
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
К предложению Участника так же должны быть приложены заполненные субподрядчиком Формы 4-9 с приложением копий лицензий и сертификатов, требуемых по предмету Запроса предложений.
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / /
Форма 11. Заявление о безусловном подписании договора
Заявление о безусловном подписании договора __________________________________________________настоящим письмом
(наименование организации)
Гарантирует безусловное подписание договора ________________________________________________________________________
(указать вид договора, право на заключение которого, является предметом Запроса предложений) в редакции Заказчика, направленного в составе Извещения. Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / /
Форма 12. Опись документов, входящих в состав Предложения (указать документы, входящие в состав предложения, подготовленные в соответствии с требованиями Извещения)
Наименование документа
| № страниц
с __ по __
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество __________ листов
Руководитель организации /_______________(ФИО) м.п. Дата / /
|