Скачать 5.92 Mb.
|
Раздел 1. Статус Работ. В разделе указывается:
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войн, военных операций, издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов), не позволяющих Сторонам исполнить обязательства по Договору. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана немедленно сообщить другой Стороне о наступлении, а также о прекращении таких обстоятельств. 10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев Подрядчик и Заказчик заключают дополнительное соглашение о том, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ. 11. ГАРАНТИИ 11.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик не несет ответственность за качество материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком; - выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора; - выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и других нормативных актов; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Основных объектов. 11.2. Гарантийный срок на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком каждого Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 11.3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в работах, выполненных по Договору, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы (дефектов и недоделок) или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, инициирующая ее проведение. После проведения экспертизы, и установления стороны, являющейся виновной в недостатках выполненной работы (дефектов и недоделок) или причинах их возникновения, расходы на проведение экспертизы подлежат возмещению другой стороной. 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 12.1. Подрядчик отвечает за Недостатки в Работах, Материалах, комплектующих и иных МТР, даже если такие Недостатки не были обнаружены Заказчиком при их приемке от Подрядчика и не были оговорены в соответствующем акте. 12.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней и размеров. Допущенные ошибки в производстве этих Работ Подрядчик обязан исправить за свой счет. 12.3. Подрядчик несёт ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. Ответственность за нарушение требований в области промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды, допущенных Подрядчиком, Субподрядчиками, третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, а также порядок фиксирования выявленного нарушения предусмотрен в Приложении № 16 к Договору. 12.3.1. Уплата штрафа Подрядчиком, работники которого являются нарушителями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, указанных в Приложении № 18 к Договору, осуществляется в течение 10 (пяти) банковских дней с момента выставления требований, путем перечисления суммы штрафа на расчетный счет Заказчика. 12.4. В случае утраты, порчи, кражи или иных событий, послужившей причиной порчи или утраты Оборудования, Материалов или иных МТР по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик обязан за свой счет произвести закупку и поставку на Объект утраченного и/или испорченного Оборудования, Материалов или иных МТР. 12.5. В случае нарушения сроков достижения любого события, предусмотренного Графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) дней, Заказчик вправе начислить, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с первого дня просрочки и до дня достижения события, но не более 5% от стоимости неисполненного в срок обязательства. 12.6. В любом случае общая сумма штрафов и неустоек, связанных с нарушением сроков выполнения Работ по строительству Объекта по Договору не может превышать 10% от Договорной Цены, указанной в п. 3.1. Договора. 12.7. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от требований настоящего Договора, а также нормативных актов, которые ухудшили результат Работы, Заказчик вправе по своему усмотрению: - потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков или - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо - самому или с привлечением третьих лиц устранить допущенные недостатки с отнесением всех убытков за счет Подрядчика. 12.8. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Работ, Заказчик обязан выплатить неустойку Подрядчику в размере 0,01 % от стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости неисполненного в срок обязательства. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (Тридцати) дней после истечения срока исполнения такого обязательства, дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки. При этом Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Подрядчика в соответствии с Договором. 12.9. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 12.10. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере в части, непокрытой неустойкой (пени, штрафы), взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Убытки рассчитываются путем калькуляции всех затрат (расходов) Заказчика, который Заказчик понес или должен будет понести для восстановления своего нарушенного права на получение в срок качественного Результата работ, включая, но не ограничиваясь затратами: на самостоятельное устранение Недостатков в Работах и Вспомогательном оборудовании, самостоятельно приобретение МТР и оборудования взамен дефектного, штрафов, пеней и неустоек начисленных в адрес Заказчика третьими лицами в связи его обязательствами по вводу Объекта отвечающего Гарантированным показателем в эксплуатацию в срок, на приобретение мощности, электрической и тепловой энергии в счет исполнения своих обязательств перед третьими лицами, кроме того упущенная выгода. 12.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, а также от исполнения иных принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных отдельными положениями Договора. 12.12. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12.13. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны будут решать их путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии и копий документов, обосновывающих предъявленные требования. 12.14. В случае выявления факта нецелевого использования Авансового платежа в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата их Заказчику. 12.15. За просрочку в представлении Заказчику документов, указанных в пункте 6.1.2.1. и пункте 9.4. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки за каждое нарушение. 12.16. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.14.7 Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчику вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 12.17. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой - либо информации указанной в форме (Приложение №15 к настоящему Договору) Заказчику направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.14.7 Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 12.18. Размер штрафных санкций за нарушение работниками Подрядчика/Субподрядчика требований Положения «О внутриобъектовом режиме на территории АО «ДВЗ «Звезда», а также Инструкции «Организация пропускного режима на территории АО «ДВЗ «Звезда» (далее - Стандарт «О пропускном и внутриобъектовом режимах») определяется в соответствии с п. 48 Приложения № 18 к Договору. 12.18.1. Оплата штрафных санкций, предусмотренных п. 12.18 Договора, производится за каждый выявленный и документально зафиксированный случай нарушения в течение 10 (десяти) банковских дней с момента составления соответствующего акта о нарушении пропускного и/или внутриобъектового режима путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. |
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением... | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения "О закупке товаров, работ, услуг" №1, утвержденного решением... | ||
«Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда» | «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от грп «двз «Звезда» | ||
Внд для организации выноса трубопровода системы сжатого воздуха из пятна застройки по объекту «Внутриплощадочная сеть газоснабжения... | «Пароводяная двухтопливная (газомазутная) котельная №1 мощностью до150 Гкал/ч. II этап. Пароводяная двухтопливная котельная до 120... | ||
Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:... | Документации в органах Государственных экспертиз по объекту «Комплексная программа реконструкции ао «Дальневосточный завод «Звезда».... | ||
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения «О закупке товаров, работ, услуг» №1, утвержденного решением... | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |