О проведении электронного аукциона №7/эа-17
Скачать 1.04 Mb.
|
5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Размер штрафа, определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации, устанавливается в Договоре в фиксированном виде в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063. 5.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - ___________ (___________________), что составляет 10 % цены Договора. 5.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - ___________ (______________________), что составляет 2,5% цены Договора. 5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки. 5.6. Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП, где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. 5.7. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. Порядок поставки и приемки товара 6.1. Срок поставки Товара составляет 30 (тридцать) календарных дней, начиная со дня, следующего за датой подписания Договора обеими Сторонами. 6.2. Поставка Товара производится за счет Поставщика к месту назначения. О дате поставки Товара Поставщик уведомляет представителя Заказчика по телефону или в письменном виде (в том числе с использованием средств факсимильной связи и электронной почты) в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты осуществления поставки. 6.3. Датой осуществления поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной. 6.4. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара в месте поставки и подписания товарной накладной на Товар. 6.5. Приемка начинается непосредственно в день доставки Товара. 6.6. Заказчик в процессе приемки проверяет Товар на соответствие требованиям к таре, упаковке, количеству, комплектности, документам, установленным в Договоре. 6.7. Заказчик вправе отказать в приемке Товара в случае отличия его наименования от указанного в спецификации (синонимическая замена), несвоевременной поставки, срока годности (гарантии) менее установленного условиями Договора. 6.8. Поставщик при передаче товара Заказчику производит передачу всех необходимых для использования Товара документов на русском языке, а также сопроводительные документы о номенклатуре и количестве. 6.9. Особые условия поставки: 6.9.1. Поставка Товара без программного обеспечения считается незавершенной. 6.10. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счета и счетов-фактур (при наличии) (не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику). 6.11. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания такого акта. 6.12. Комплектность поставки должна полностью соответствовать заявленной Заказчиком в техническом задании на поставку. В противном случае Товар должен быть полностью доукомплектован Поставщиком в сроки, предусмотренные данным Договором. 6.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товара Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней подписанные товарные накладные. 6.14. При обнаружении недостатков товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 6.15. Выполнение настоящего Договора будет завершено только после получения Заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных настоящим Договором. 7. Качество товара и требования к упаковке 7.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество Товара должно соответствовать установленным для данного рода товаров ГОСТ, сертификатам, техническим требованиям и иным стандартам и подтверждается технической документацией на поставляемое оборудование, предоставляемой Поставщиком. 7.2. Товар должен быть поставлен в надлежащей таре и упаковке, позволяющей обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ. Перевозка Товара, требующего особых условий и тары, должна производиться соответствующим образом. Товар должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка выполнена на русском языке. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения целостности упаковки, пересортицы и недостачи подписывается соответствующий акт. 7.3. В случае несоответствия поставленного Товара по качеству условиям настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет заменить некачественный Товар в течение 10 (календарных) дней с даты получения претензии Заказчика. Претензия Заказчика направляется Поставщику в письменном виде с приложением необходимых документов. В случае проявления скрытых дефектов поставленного Товара в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик компенсирует затраты Заказчика, связанные с ремонтом поставленного Товара. 7.4. Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества Товара. В случае выявления при этом некачественного Товара, расходы по проведению экспертизы, произведенные Заказчиком, подлежат возмещению Поставщиком в срок не более десяти банковских дней. 7.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о расторжении Договора и возвратить товар Поставщику. 7.6. В случае, если Товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 7.3, или Стороны не пришли к соглашению, Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров. 8. Гарантии и рекламации 8.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими требованиями и является безопасным для использования по прямому назначению. В подтверждение чего Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества изготовителя на поставляемый Товар. 8.2. Гарантийный срок на товар не может быть меньше срока, указанного производителем. 8.3. Дополнительные гарантийные обязанности Поставщика: При наступлении случая неисправности товара в течение гарантийного срока, Поставщик должен провести ремонт в течение десяти календарных дней с момента поступления заявки от покупателя или заменить неисправное изделие на новое. 8.4. В случае необходимости ремонта в сервис-центре, либо у Поставщика транспортировка осуществляется Поставщиком без взимания какой-либо платы с покупателя. 8.5. Гарантийный ремонт в течение гарантийного срока осуществляется через сервисный центр. 8.6. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком. 9. Форс-мажорные обстоятельства 9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и избежать, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, стихийных бедствий, административного вмешательства со стороны Правительства, военных действий, гражданских конфликтов или иных обстоятельств, неподвластных контролю Сторон, и если такие обстоятельства оказали существенное влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, то сроки выполнения обязательств соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств. 9.2. Стороны обязаны немедленно известить друг друга письменно о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после начала действия таких обстоятельств. 9.3. Несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права на расторжение настоящего Договора по указанным причинам. 9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, при условии надлежащего поведения, описанного в п. 9.2, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки. 9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Поставщиком путем направления уведомления другой стороне при условии, что данные обстоятельства непосредственно оказывают влияние на исполнение обязательств, принятых на себя Сторонами. При этом стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем прямых переговоров к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора или в связи с ним. 10.2. Если в течение 7 (семи) дней после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Договору к обоюдному удовлетворению Сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде Нижегородской области. 11. Вступление Договора в силу 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех договорных обязательств, принятых на себя Сторонами. 12. Изменение, расторжение и прекращение Договора 12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. 12.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны быть представлены Сторонами в письменном виде или по телеграфу, или телексу/факсу с последующим отправлением по почте. 12.3. Уведомление вступает в силу с момента его доставки или в день вступления уведомления в силу, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 12.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара и иных условий Договора. 12.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10%. При увеличении количества Товара по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. 12.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, что это было предусмотрено Договором и в соответствии со статьей 95 закона №44-ФЗ от 05.04.2013. 12.9. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента полного исполнения Сторонами своих обязательств и перечисления всех денежных сумм, предусмотренных Договором, в том числе неустойки, пеней и штрафов. 13. Прочие условия 13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу и вступает в силу с момента подписания договора обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по данному Договору. 13.2. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны предупредить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) дней после регистрации таких изменений. 13.3. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: Приложение №1 (Спецификация товара). 14. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон
Приложение №1 к договору №____________ от «___»________________2017 г. Техническое задание
|
Похожие:
 | Информация о сторонах соглашения, перечень полномочий организатора совместного электронного аукциона |  | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... | | Разъяснение положений Документации/извещения о проведении аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона.... |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |