О закупке способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»

Скачать 454.64 Kb.

Название	О закупке способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»
страница	4/5
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
Санкт-Петербург ___________ апреля 2018 г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» (АО «СПб ПТП «Медтехника»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Рыжкова Н.М., действующего на основании доверенности № 1 от 09.01.2018 года, с одной стороны, и

_______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующих на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать по заданию Заказчика услуги по техническому обслуживанию медицинской техники:

- гематологический анализатор Sysmex XS-1000i №71029 – 1 шт.

- биохимический анализатор ВА-400 №834000331 – 1 шт.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Перечень оказываемых услуг и периодичность оказания услуг - согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

1.4. Адрес местонахождения обслуживаемой медицинской техники: ________________________ .

Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель в течение всего срока действия настоящего Договора выполняет квалифицированное техническое обслуживание медицинской техники по месту ее нахождения в соответствии со стандартами качества производителя техники и на основании заявок Заказчика. Техническое обслуживание включает в себя все необходимые работы для обеспечения функционирования медицинской техники согласно Перечня услуг по техническому обслуживанию (Приложение № 2).
Периодичность оказания услуг по Договору указана в Приложении № 2.
Исполнитель оказывает услуги по Договору на основании действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники № ___________________ от _________________ года.
Сотрудники Исполнителя, выполняющие услуги по Договору, имеют действующую аттестацию по правилам электробезопасности.
В случае возникновения неисправности обслуживаемой медицинской техники Исполнитель направляет технического специалиста к Заказчику для диагностики и устранения неисправности в объёме текущего ремонта (выполняемого в рамках технического обслуживания по Договору), не позднее 3 дней с момента получения заявки.

Если ремонт требует замены деталей и узлов, то такие работы оплачиваются дополнительно путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения.

Исполнитель предоставляет гарантию 3 месяца на проведённые работы при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации медицинской техники. В случае невозможности устранения неисправности на месте Исполнитель информирует Заказчика о предполагаемом сроке проведения работ в письменной форме в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.6. Исполнитель устраняет неисправности, возникающие в период между техническим обслуживанием, в срок не более 6 (шести) рабочих дней с момента проведения диагностики при условии наличия необходимых запасных частей на складе Исполнителя в Санкт-Петербурге (при отсутствии необходимой запасной части на складе Исполнителя срок поставки и установки такой запасной части может увеличиваться до 30 (тридцати) рабочих дней, о чем Исполнитель своевременно информирует Заказчика). Стоимость запасных частей, не указанных в Приложении № 2, оплачивается Заказчиком на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.7. Исполнитель выполняет техническую модернизацию медицинской техники в случаях, когда такая модернизация инициирована и осуществляется за счет производителя медицинской техники.

Исполнитель оказывает уполномоченным представителям Заказчика телефонные консультации по вопросам использования и обслуживания медицинской техники.
Исполнитель по просьбе Заказчика консультирует последнего по вопросам приобретения запасных частей к медицинской технике и дает необходимые рекомендации.
Исполнитель предоставляет гарантию на замененные запасные части сроком в 6 (шесть) месяцев с момента установки при условии соблюдения Заказчиком условий настоящего Договора и правил эксплуатации медицинской техники.
По окончании оказания услуг/выполнения работ, осуществляемых Исполнителем в рамках Договора, Стороны подписывают Акт об оказании услуг с указанием перечня оказанных услуг/выполненных работ и установленных запасных частей; Акт является основанием для выставления счетов и расчетов Сторон.
Ответственность Исполнителя по отношению к Заказчику ограничена выполнением условий настоящего Договора и стоимостью услуг по Договору.

Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязуется в соответствии с предварительной договоренностью с Исполнителем обеспечить свободный доступ технического специалиста Исполнителя к медицинской технике в согласованное время.
Заказчик не должен оказывать услуги/производить работы на медицинской технике, указанной в п.1.1. Договора, выходящие за рамки технического обслуживания медицинской техники в соответствии с инструкциями Исполнителя, либо привлекать третьих лиц, неуполномоченных Исполнителем.
В случае несоблюдения Заказчиком требований пунктов 3.1 – 3.2 настоящего Договора, последний не вправе предъявлять Исполнителю каких-либо претензий в отношении технического обслуживания медицинской техники и исполнения настоящего Договора.

Дополнительные условия

Настоящий Договор не предусматривает оказания следующих услуг/выполнения работ:
1. Поставки реагентов, расходных материалов и дополнительных принадлежностей, неопределённых Сторонами как запасные части;
2. Помощи в адаптации реагентов других производителей и поставщиков;
3. Исправления последствий некорректной работы медицинской техники вследствие использования реагентов других производителей;
4. Демонтаж и монтаж медицинской техники на новом месте, включая работы Исполнителя, вспомогательные материалы и любые иные расходы;
5. Устранения неисправностей, вызванных внешними причинами, событиями, находящимися вне разумного контроля Сторон или вмешательством третьих лиц, неопределённых Исполнителем;
6. Ремонта дополнительного оборудования (принтеры, блоки б/п питания, системы водоподготовки и т.п.)
Время технического обслуживания согласовывается с Заказчиком заранее по телефону либо в письменной форме не менее, чем за одну неделю до предполагаемой даты его проведения.
Все услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Стоимость и порядок расчетов

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 225 200 (Двести двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.
Валюта настоящего Договора, валюта расчетов Сторон – российский рубль. Оплата производится, в течение 10 календарных дней, после подписания акта оказываемых услуг. При совершении платежа Заказчик делает ссылку на дату и номер Договора. Заказчик считается выполнившим обязательство по оплате в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя, указанный в Договоре и (или) счете Исполнителя.
В случае просрочки оплаты Заказчиком более чем на 1 (Один) месяц, Исполнитель оставляет за собой право приостановить исполнение Договора в части проведения (завершения) работ до погашения задолженности. В данном случае применение санкций к Исполнителю за неоказание услуг/ невыполнение работ в срок не производится. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Исполнитель за задержку выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ/услуг за каждый день просрочки до дня фактического выполнения работ/услуг включительно (при предъявлении Заказчиком письменного требования).
В случае задержки направления специалиста по вызову Заказчика, свыше одного рабочего дня, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены договора за каждый день задержки (при предъявлении Заказчиком письменного требования).

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение являются следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, независящих от воли Сторон, в том числе, помимо прочего: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также военных действий, забастовки, блокады, действий государственных органов, влияющих на отношения Сторон и на предмет Договора, и иных общественно-политических и экономических обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят также запрет на импорт в Российскую Федерацию тех или иных запасных частей либо элементов медицинской техники, а также снятие их изготовителем с производства.

6.2. Сторона, которая находится под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении обстоятельств непреодолимой силы не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента их наступления и прекращения. Сторона, ненаправившая уведомление в указанный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства непреодолимой силы, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение такой Стороной своих обязательств по Договору.

6.3. При условии соблюдения требований об уведомлении, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в результате которых Сторона не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, срок исполнения таких обязательств приостанавливается на период отсрочки, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, и автоматически продлевается на период времени, равный периоду отсрочки.

6.4. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть письменно подтвержден Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

6.5. Если вышеуказанные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону в письменной форме, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны уплаты неустойки и возмещения убытков.

Срок действия Договора и прочие условия

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2018 г. включительно.

7.2. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами относительно предмета Договора. С момента подписания Договора все предшествующие переговоры, переписка и устные договоренности Сторон утрачивают силу.

7.3. Приложения, дополнения и изменения к Договору являются неотъемлемой частью последнего. Любые изменения и дополнения к Договору приобретают юридическую силу в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Если одно или несколько положений Договора являются недействительными или незаконными в какой-либо части, это не затрагивает и не влияет на действительность и законность остальных положений Договора.

7.5. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и подлежит толкованию в соответствии с ним.

7.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения таких споров, разногласий или требований путем переговоров в течение 10 (десяти) дней с момента направления первой претензии, такие споры, разногласия или требования подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.7. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение № 1 «Калькуляция стоимости работ»,

- Приложение № 2 «Перечень услуг / работ по техническому обслуживанию».
8. Aдреса и банковские реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_

____________ / /

ЗАКАЗЧИК:

АО «СПб ПТП «Медтехника»

190013, г.Санкт-Петербург, Рузовская улица, д. 18, лит. А

ИНН 7838041248 КПП 783801001

ОКПО 01968229 ОКТМО 40304000

ОГРН 1157847264398

Р/С 40602810332000000687

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790

БИК 044030790
Главный инженер

АО «СПб ПТП «Медтехника»
_________________ /Рыжков Н.М./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору оказания услуг

№ 44 от 02 апреля 2018 года
Калькуляция стоимости работ

№	Наименование	Кол-во ТО, усл.ед.	Стоимость 1 ТО, руб.	Общая стоимость, руб.
1.	Техническое обслуживание гематологического анализатора Sysmex XS-1000i №71029	1	119 600,00	119 600,00
2.	Техническое обслуживание биохимического анализатора ВА-400 №834000331	2	52 800,00	105 600,00
	ИТОГО:			225 200,00

Стоимость услуг составляет 225 200 (Двести двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Главный инженер

АО «СПб ПТП «Медтехника»

___________________ / / _________________ /Рыжков Н.М./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору оказания услуг

№ _____ от _____ апреля 2018 года

.

Перечень услуг / работ по техническому обслуживанию

анализатора Sysmex XS-1000i
Периодичность услуг/работ по техническому обслуживанию - 1 раз в год

1 2 3 4 5

	М. П. Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя,... Комсомольск-на-Амуре документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		Ответы на вопросы по результатам проведения семинаров в период с 29. 08. 2014г. 05. 09. 2014г Вопрос: Требуется ли обоснование цены при закупке способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с...
	О проведении прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) Настоящая документация разработана для проведения процедуры Прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя)...		Типовая форма Отчета о закупке у единственного поставщика «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-фз "О контрактной...
	О закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника»		Индивидуальный предприниматель Логунов Виталий Николаевич Приложение №1 к документации об открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
	Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 04. 07. 2014 г Поставка оборудования и программного обеспечения системы каналообразования (оборудование rns)		Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 05. 10. 2015 г Оказание услуг по приемке, обработке, перевозке и доставке экспресс-отправлений по территории РФ и за ее пределы
	Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 29. 09. 2014 г Услуги по присоединению сети заказчика к базовой системе тактовой сетевой синхронизации, услуги по пропуску трафика		Извещение (документация) о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

О закупке способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»

Похожие: