ОХРАНА ТРУДА
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
За нарушение требований норм по пожарной безопасности (НПБ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), в том числе за курение работником (работниками) Подрядчика в неустановленных для курения местах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, за каждый случай нарушения НПБ. Документом, подтверждающим, факт нарушения НПБ, является протокол, составленный сотрудниками Отдела охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска, в присутствии работника, нарушившего НПБ, и его руководителя (мастера). Работник (работники), нарушивший НПБ, не допускается на место производства работ до принятия соответствующего решения в отношении его и уплаты штрафа.
При допуске персонала на объекты предприятия для проведения работ подрядчик обязан:
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т.п.
8.5. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных объектах предприятия обязан:
а) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
б) не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.
8.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.7. Подрядчик незамедлительно предоставляют информацию об инциденте, аварии, несчастном случае:
- начальнику смены (телефон 21-47-13);
- зам. главного инженера ОТ, ТБ, П и ПБ- начальнику ООТ (телефон 21-46-23);
- зам. главного инженера по ремонту (телефон 21-46-09).
- начальнику подразделения, осуществляющему допуск на производство работ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ.
9.2. Гарантийный срок составляет не менее 5 (пяти) лет с момента ввода в эксплуатацию.
9.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения известить Подрядчика письменно, а Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения уведомления письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие в МУП «Водоканал» г. Иркутска не позднее 2 (двух) дней с момента извещения, для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех недостатков. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, природных явлений и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления действия обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств, прилагая свидетельство, выданное компетентным органом.
10.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ______________, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, телефаксом, курьером).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням.
Споры, неурегулированные Сторонами в досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению Сторон, по решению суда, а также по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 4.4.3. настоящего договора.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
- Приложение 1 – Сводный сметный расчёт;
- Приложение 2 – Техническое задание;
- Приложение 3 – Соглашение по охране труда и пожарной безопасности;
- Приложение 4 – График производства работ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
ИНН 3807000276
КПП 381150001
Р/с 40702810218020006826
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
Директор
________________ С.В. Пыхтин
«____» _______________ 2016 г.
|
___________________
«____»____________ 2016 г.
|
Приложение №2
к договору №___________ от «___» ________2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение строительных и монтажных работ по объекту: «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Зимняя»
Общие положения.
При работе должны применяться оборудования и материалы, не бывшие в употреблении. Применяемые оборудования и материалы должны иметь актуальные сроки годности, включающие гарантийный срок на выполнение работ. В конструкциях должны применяться высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые материалы, в соответствии с требованиями ГОСТов, СП, СНиП, технических регламентов;
Работы должны выполняться с соблюдением свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.2013г.; свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» от 01.01.2013г.; свода правил СП 22.13330-2011 «Основания зданий и сооружения» от 2011года, свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Сроки и требования к получению ордера на производство земляных работ, обустройство и содержанием строительной площадки регламентируются постановлением администрации г. Иркутска от 28.12.2012 № 031-06-2545/12 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ";
Работы на территории в зданиях и сооружениях МУП «Водоканал» г. Иркутска выполняются в соответствии с требованиями действующих регламентов МУП «Водоканал» г. Иркутска;
Работы должны выполняться с соблюдением требований правил охраны труда и промышленной безопасности Российской Федерации;
Исполнительная документация о ходе выполнения работ ведется и оформляется в соответствии с требованиями действующего регламента МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Выполненные объемы работ предъявляются подрядной организацией ответственным сотрудникам МУП «Водоканал» г. Иркутска в соответствии с требованиями «Стандарта предприятия МУП «Водоканал» г. Иркутска о порядке заключения и исполнения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения».
Гарантийный срок выполненных работ подрядной организацией – 5 (пять) лет.
Основание для производства работ.
Основанием для производства работ является договор технологического присоединения Заявителя с МУП «Водоканал» г. Иркутск, отраженный в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.
Источник финансирования.
Инвестиционные программы МУП «Водоканал» г. Иркутска 2011-2015гг., 2016 – 2020гг.
Цель работ.
Прокладка водопроводной и канализационной линий от точек врезки на существующих сетях водопровода и канализации, обслуживаемых МУП «Водоканал» г. Иркутска, до границ земельного участка Заявителя, с последующей сдачей выполненных объемов работ ответственным представителям МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Вид строительства.
Новое строительство.
Технология и последовательность работ, выполняемых подрядной организацией
Технология и последовательность работ, выполняемых подрядной организацией определяется следующими нормативными документами:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2004г. №190-ФЗ.
РД-11-02-2006 - «Положение об осуществлении Градостроительного строительного надзора», утверждённое постановлением правительства РФ от 01.02.2006г. №54.
СНиП 3.01.01-85* - «Организация строительного производства».
СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства».
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
Свода правил СП 31.13330-2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Свод правил 6.13130.2009 «Система противопожарной защиты»;
ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».
Постановление администрации г. Иркутска от 28.12.2012 № 031-06-2545/12 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ".
Регламенты, утвержденные в МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Перед началом выполнения работ подрядная организация оформляет следующие документы:
Акт выбора трассы, который должен быть согласован с комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска, МУП «Водоканал» г. Иркутска и иными инженерными и административными службами г. Иркутска (предусмотрено сметной стоимостью строительства). (Помимо акта выбора трассы подрядной организацией предоставляется продольный профиль водопроводной и канализационной сети, с целью недопущения пересечений с подземными инженерными коммуникациями).
Ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки у администрации г. Иркутска.
Схема организации дорожного движения, согласованная с ДПС г. Иркутска.
Общий журнал производства работ, согласно СНиП 12-01-2004 и РД-11-05-2007. Общий журнал работ должен быть сброшюрован иметь пронумерованные страницы и оформлен надлежащим образом. Общий журнал производства работ заверяется подписями ответственных лиц и печатями МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Акт приема – передачи строительной площадки между МУП «Водоканал» г. Иркутска и подрядной организацией. Акт приема – передачи строительной площадки оформляется по форме, утвержденной в МУП «Водоканал» г. Иркутска. Акт приема – передачи строительной площадки оформляется в двух экземплярах.
Разработать и согласовать с МУП «Водоканал» г. Иркутска мероприятия по сохранению действующих сетей водопровода и канализации.
Для закрепления ответственных за выполнением работ на объекте со стороны подрядной организации в МУП «Водоканал» г. Иркутска должны быть направлены в течении 5-ти календарных дней со дня подписания договора подряда приказы о назначении ответственных лиц, а именно:
Лицо, ответственное за строительство, реконструкцию объекта;
Лицо, ответственное за технический надзор на период строительства, реконструкции объекта;
Лицо, ответственное за контроль создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических измерений на период строительства, реконструкции объекта;
Лицо, ответственное за обеспечение мер охраны труда и техники безопасности при производстве строительных и монтажных работ на объекте;
Лицо, ответственное за соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных и монтажных работ на объекте;
Материально ответственное лицом за все материальные ценности, принадлежащие подрядной организации, находящиеся на строительной площадке и используемые при работах, а также для получения давальческого сырья от МУП «Водоканал» г. Иркутска.
В случае наличия давальческого сырья, предоставляемого МУП «Водоканал» г. Иркутска подрядной организации, последняя официальным обращением запрашивает необходимые товарно-материальные ценности в течении 5-ти календарных дней с момента заключения договора подряда.
Выдача давальческого сырья производится в соответствии с регламентами МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Перед началом выполнения работ подрядная организация выполняет требования безопасности, указанные в пункт №VII настоящего технического задания.
В процессе выполнения работ подрядная организация выполняет следующие обязательные требования:
Выполняет строительные и монтажные работы в объеме данного технического задания и локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение к договору подряда);
Подрядная организация оформляет и ведет исполнительную и сдаточную документацию. Требования к ведению исполнительной и сдаточной документации установлены стандартами МУП «Водоканал» г. Иркутска.
В процессе выполнения строительных и монтажных работ подрядная организация вызывает ответственных представителей МУП «Водоканал» г. Иркутска для освидетельствования ответственных и скрытых работ. Выполнение этапа работ, следующего за этапом ответственных или скрытых работ, не допускается, до момента освидетельствования в установленном порядке, ответственных или скрытых работ.
Испытания построенного объект, и промежуточные испытания законченных этапов работ проводятся под надзором рабочей комиссией. Комиссия создается приказом по МУП «Водоканал» г. Иркутска с включением в её состав ответственного представителя подрядной организации. Основанием для создания комиссии является извещения подрядной организации официально направленное в УКС МУП «Водоканал» г. Иркутска через систему документооборота МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Результаты выполненных объемов работ на объекте предъявляются подрядной организацией в МУП «Водоканал» г. Иркутска актами по форме КС-2, КС-3 с подтверждающей исполнительной и сдаточной документацией. Исполнительная и сдаточная документация, подтверждающая объемы выполненных работ, предъявляется подрядной организацией как при предъявлении промежуточных актов по форме КС-2, КС-3 так и при предъявлении окончательных объемов работ.
Перед проведением испытаний на гидравлическую плотность и прочность трубопроводов, а также промывки и дезинфекции трубопроводов подрядная организация согласовывает с МУП «Водоканал» г. Иркутска «Программу проведения работ по санитарной обработке, промывки, испытаниям трубопроводов».
Оформление отклонений от объемов работ (дополнительные объемы работ), определённых данным техническим заданием и локальными сметными расчетами:
Любые отклонения от объемов работ (дополнительные объемы работ), определённых данным техническим заданием и локальными ресурсными сметными расчетами фиксируются двухсторонним актом с подписанием ответственных представителей подрядной организации и МУП «Водоканал» г. Иркутска. Актом определяются причины возникновения дополнительных объемов работ.
Объемы дополнительных работ оформляются ведомостью объемов работ, составляемой подрядной организацией. Ведомость объемов работ визируется ответственными представителем подрядной организации и МУП «Водоканал» г. Иркутска и утверждается начальником УКС МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Стоимость дополнительных объемов работ определяется локальным ресурсным сметным расчетом, составленным подрядной организацией по утвержденной ведомости объемов работ. Локальный ресурсный сметный расчет на дополнительные объемы работ согласовывается ответственным сотрудником УКС МУП «Водоканал» г. Иркутска (инженер сметчик) и утверждается начальником УКС МУП «Водоканал» г. Иркутска.
По окончании согласования и утверждения акта, ведомости объемов работ и локального ресурсного сметного расчета ответственным сотрудником МУП «Водоканал» г. Иркутска оформляется и согласовывается в установленном порядке дополнительное соглашение к договору подряда.
Выполненные подрядной организацией работы, не предусмотренные данным техническим заданием и локальными ресурсными сметными расчетами и не оформленные должным образом МУП «Водоканал» г. Иркутска не оплачиваются.
После окончания выполнения работ на объекте подрядная организация выполняет следующие мероприятия:
Сдает строительную площадку ответственному представителю МУП «Водоканал» по Акту приема-передачи. Акт приема – передачи строительной площадки оформляется по форме, утвержденной в МУП «Водоканал» г. Иркутска. Акт приема – передачи строительной площадки оформляется в двух экземплярах.
Закрывает ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки перед администрацией г. Иркутска.
Выполняет исполнительную съемку по объекту и обеспечивает внесения ее в базу данных департамента обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска. Исполнительная съемка по объекту является неотъемлемой частью исполнительной документации. Помимо исполнительной съёмки подрядчик должен передать в МУП «Водоканал» г. Иркутска, не только исполнительную съёмку, но и химический анализ, акты на скрытые работы, акт технического осмотра, акт промывки и дезинфекции,
Оформляет и передает на проверку в МУП «Водоканал» г. Иркутска полный комплект исполнительной документации.
Оформляет отчет об использовании давальческого сырья.
Подписывает у Заявителя Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта Заявителя (Акт формируется специалистами УКС МУП «Водоканал» г. Иркутска и передается ответственному представителю подрядной организации).
В процессе выполнения работ подрядная организация выполняет требования безопасности, указанные в пункт №VII настоящего технического задания.
После окончания строительных и монтажных работ подрядная организация оплачивает из сметной стоимости строительства следующие услуги МУП «Водоканал»:
Стоимость воды, используемую для промывки (предварительная, после хлорирования и окончательная);
Стоимость воды, используемую для гидравлических испытаний (как водопровода и напорной канализации, так и самотечной канализации);
Стоимость воды, используемую для проведения хлорирования (дезинфекции);
Стоимость услуг по приготовлению раствор хлорной воды (гипохлорита) и услуги по доставке его автоцистерной на место проведения работ;
Стоимость сброшенной воды, использованную для промывки (предварительная, после хлорирования и окончательная), в системы водоотведения, обслуживаемые МУП «Водоканал»;
Стоимость сброшенной воды, использованную для гидравлических испытаний (как водопровода и напорной канализации, так и самотечной канализации);
Стоимость сброшенной воды, использованную для проведения хлорирования (дезинфекции);
Стоимость услуг по анализу проб воды после промывки и дезинфекции построенного трубопровода.
Формирование исполнительной геодезической съемки фактически построенного трубопровода и обеспечение внесения ее в базу данных департамента обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска;
Требования безопасности к выполнению работ.
Выполнение работ на объекте осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также с иным нормативными документами, регламентирующими требования охраны труда и промышленной безопасности в строительстве.
С целью соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности подрядная организация перед началом работ на объекте обязана выполнить следующие мероприятия:
Направить в МУП «Водоканал» г. Иркутска перечень сотрудников, которые будут непосредственно заняты в мероприятиях на объекте с приложением копий допусков данных сотрудников к определённым видам работ, согласно требований действующей нормативно-технической документации.
Обеспечить прохождение допуска сотрудников, которые будут непосредственно заняты в мероприятиях на объекте, на территорию, а также здания и сооружения МУП «Водоканал» в отделе охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Получить «Акт допуска подрядных организаций для работы на действующих сооружениях МУП «Водоканал» г. Иркутска».
Обеспечить подготовку стройплощадки к безопасному ведению работ на объекте.
В соответствии со СНиП 12-04-2002 выполнить ограждение строительной площадки на объекте для безопасного выполнения работ; обустроить пути прохода людей и временных дорог при необходимости.
С целью соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности подрядная организация в процессе выполнения работ на объекте обязана выполнять следующие мероприятия:
К работе на объекте допускаются сотрудники подрядной организации, прошедшие допуск в отделе охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска.
К сварочным работам допускается персонал подрядной организации, имеющий соответствующую аттестацию НАКС и имеющих квалификационные удостоверения.
К работам с установками горизонтально направленного бурения допускаются сотрудники подрядной организации прошедшие необходимую аттестацию в сертифицированных обучающих центрах и имеющих квалификационные удостоверения.
Работы должны выполняться исправным инструментом, механизмами и приспособлениями.
Учет и переработка давальческого сырья.
Давальческое сырье - это материалы, принятые подрядной организацией от МУП «Водоканал» г. Иркутска для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции (п. 156 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н).
Передача материалов в переработку от МУП «Водоканал» г. Иркутска подрядной организации оформляется накладной по форме № М-15.
После переработки давальческого сырья подрядная организация обязан передать результат МУП «Водоканал» г. Иркутска (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Одновременно в МУП «Водоканал» г. Иркутска передаются остатки неиспользованных материалов (п. 1 ст. 713 ГК РФ) и следующие документы:
отчет о переработанном давальческом сырье, в котором должны приводиться данные об израсходованных материалах (п. 1 ст. 713 ГК РФ);
накладная на возврат не использованных в производстве материалов;
Отчет о переработанном давальческом сырье предоставляется подрядной организацией по форме № М-29 «Отчет о расходе основных материалов в строительстве с сопоставлением с производственными нормами» утв. приказом ЦСУ СССР 24.11.1982 N 613.
Требования к предъявлению подрядной организацией результатов выполненных объемов работ на объекте.
Результаты выполненных объемов работ на объекте предъявляются подрядной организацией в МУП «Водоканал» г. Иркутска актами по форме КС-2, КС-3 с подтверждающей исполнительной и сдаточной документацией.
Акты выполненных объемов работ по форме КС-2, КС-3 за текущий период предъявляются подрядной организацией не позднее 25 числа текущего месяца.
Объемы работ, предъявляемые в актах выполненных объемов работ по форме КС-2, КС-3 должен быть подтвержден исполнительной документацией. Обязательным приложением к исполнительной документации являются фотографические материалы фиксирующие фактическое исполнение предъявляемых объемов работ.
Объем применяемых материалов и оборудования должны быть подтверждены исполнительной документацией.
Стоимость применяемых материалов и оборудования должны быть подтверждены счетами фактурами (заверенные копии).
Качество применяемых материалов и оборудования должны быть подтверждены сертификатами качества, паспортами (заверенные копии).
Объем и тоннаж перевезенных материалов и оборудования, а также километраж дальности перевозки должны быть подтверждены товарно-транспортными накладными и путевыми листами.
Требования к применяемым оборудованию и материалам:
Материал труб – полиэтилен по ГОСТ 18 599-2001, ТУ2248-016-40270 293-2002 (марка ПЭ-100) для хозяйственно-питьевого водоснабжения при давлении не менее 1,0 Мпа (Ру-10 кгс/см2) и температуре среды до +40°C.
Защитный слой трубы - наружный слой с защитным покрытием, применяемым при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в скальных, крупнообломочных (за исключением валунных), гравийно-галечных, щебенистых и других грунтах с включением вышеуказанных грунтов, при прокладке в нестабильных грунтах, с использованием плужной, роторной укладки, а также при использовании бестраншейных технологий: горизонтально-направленного бурения, проколов и использованием пневмопробойника (для канализационных самотечных трубопроводов использовать полиэтилен («Корсис», с кольцевой жёсткостью не менее SN8)).
При необходимости, по согласованию с МУП «Водоканал» города Иркутска предусматривать устройство предохранительной арматуры, средств измерения давления воды в трубопроводе, а также средств учёта воды.
Задвижки – чугунные, фланцевые из ковкого чугуна с обрезиненным клином; требуемое давление – 1,6 МПа; климатическое исполнение УХЛ1.
Применяемые задвижки и фасонные детали должны пройти испытания в лаборатории МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Сборные железобетонные элементы и соединительные стальные элементы должны быть изготовлены по типовой серии 3.900.1-14, Выпуск 1, т.п901-09-11.84 альбом VIII.88 и ГОСТ 8020-90.
Сроки выполнения работ.
Максимальный срок выполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
Основные технико-экономические показатели объекта:
Основные технико-экономические показатели строительства отражены в Приложении №2 к настоящему техническому заданию.
Дополнительные требования к проведению работ:
Режим работы линейного объекта круглосуточный, в течение года;
Расстояние по горизонтали (в свету) между подземными коммуникациями принять в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Расстояние по вертикали (в свету) между подземными коммуникациями принять в соответствии с СП 18. 13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
Предусматривать устройство защитных футляров на пересечениях с подземными инженерными коммуникациями, автомобильными и железными дорогами, подпорными стенами, фундаментами зданий и сооружений и др., на этапе согласования акта выбора трассы;
Сейсмичность площадок строительства принять 9 баллов;
Гидроизоляцию водопроводных и канализационных колодцев производить битумной мастикой в 2 слоя;
Укладку водопроводных и канализационных труб, установку днищ колодцев производить на песчаное основание толщиной 0,1-0,15 м, с коэффициентом уплотнения 0,93-0,95;
Обратная засыпка траншей производится после проведения испытаний трубопроводов и оформления акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш и получения разрешения на проведение обратной засыпки;
Засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится в два приема. Сначала засыпаются и подбиваются вручную пазухи и присыпаются трубопроводы на высоту над верхом трубопровода не менее 0,2 м с тщательным послойным ручным трамбованием, а в зимний период времени для полиэтиленовых труб - 0,5 м. Затем остальная часть траншеи засыпается путем осторожного сбрасывания грунта бульдозерами;
Засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится послойно с толщиной слоя 0,7 м для песка, 0,6 м для супеси и суглинков, 0,5 м для глины. Послойное уплотнение грунта производится гидромолотами и виброплитами;
Послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется пневматическими, моторными, электрическими трамбовками, а также методом виброуплотнения.
При прохождении трассы вдоль строений, заборов, зеленых насаждений засыпка траншей производится вручную с послойным трамбованием засыпки через 0,2 м.
Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или проектируемыми дорогами должны засыпаться на всю глубину песком и уплотняться до Куп - 0,98.
В местах пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на период производства работ и эксплуатации. Если такие устройства не предусмотрены, обратная засыпка траншей должна производиться в следующем порядке: подсыпка под действующие коммуникации выполняется песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением; вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть больше на 0,5 м с каждой стороны трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а крутизна откосов подсыпки должна быть 1 : 1;
Зона работ, связанная с разрытием и восстановлением проезжей части дороги, должна быть ограждена. Вид ограждений, их освещенность в ночное время, установка знаков регулирования движения городского транспорта в каждом конкретном случае определяется ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску.
Требования к качеству выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с технологией производства работ определяется со следующими нормативными документами:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2004г. №190-ФЗ.
РД-11-02-2006 - «Положение об осуществлении Градостроительного строительного надзора», утверждённое постановлением правительства РФ от 01.02.2006г. №54.
СНиП 3.01.01-85* - «Организация строительного производства».
СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства».
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
Свода правил СП 31.13330-2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».
Постановление администрации г. Иркутска от 28.12.2012 N 031-06-2545/12 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ".
Регламенты, утвержденные в МУП «Водоканал» г. Иркутска
Глубину заложения принять в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водопровод. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
При производстве строительных и монтажных работ обеспечить сохранность сетей водопровода и канализации.
Благоустройство выполнить согласно п.2.7 Постановления администрации города Иркутска N 031-06-750/10 от 19 марта 2010 года «О проведении земляных работ в городе Иркутске».
Иные технологические параметры выполнять в соответствии с выше перечисленной нормативной документацией, предварительно согласовав с МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Требования к информационной обеспеченности хода строительства объекта:
Ход строительства объекта отражается в графике производства работ, согласованном ответственным представителем МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Информация о ходе строительства должна, в том числе, фиксироваться следующими средствами:
фотографические материалы;
информационное табло, размещаемое на объекте строительства, отражающее следующую информацию:
Наименование Заказчика – МУП «Водоканал» г. Иркутска. Тел. 8 (395-2) 21-46-46.
Наименование подрядной организации с указание фактического адреса расположения, контактных телефонов.
Ответственный за проведение работ со стороны подрядной организации с указанием контактного телефона.
Срок начала производства работ.
Срок окончания производства работ.
Приложения.
Перечень договоров технологического присоединения Заявителей с МУП «Водоканал» г. Иркутск.
Основные технико-экономические показатели строительства.
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень договоров технологического присоединения Заявителей с МУП «Водоканал» г. Иркутск
к техническому заданию № _________ от «____» _____________ 2016г.
на проведение строительных и монтажных работ по объекту: «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Зимняя»
№ п/п
|
Наименование
|
Характеристика
|
Примечание
|
1
|
Заявитель
|
МКУ «УКС города Иркутска»
|
|
2
|
№ договора технологического присоединения
|
Д301-П/ТП-14 (Д-14-0232)
|
|
3
|
Дата договора технологического присоединения
|
14 ноября 2014
|
|
4
|
№ технических условий на подключение (технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и/ил водоотведения
|
301-П
|
|
5
|
Дата выдачи условий на подключение (технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и/ил водоотведения
|
14.11.2014г.
|
|
6
|
Населенный пункт
|
Иркутск
|
|
7
|
Улица
|
Зимняя
|
|
8
|
Дом
|
|
|
9
|
Кадастровый номер земельного участка
|
38:36:000018:18662
|
|
Приложение №2 к Техническому заданию
Основные технико-экономические показатели строительства
к техническому заданию № _________ от «____» _____________ 2016г.
на проведение строительных и монтажных работ по объекту: «Строительство водопроводной и канализационной линий к детскому саду по улице Зимняя»
№ п/п
|
Наименование работ
|
Улица
|
Дом
|
Материал
|
Диаметр трубопровода, мм
|
Длина трубопровода, м.п.
|
Количество колодцев, шт.
|
1
|
Строительство водопроводной линии
|
Зимняя
|
|
полиэтилен
|
110
|
6
|
|
2
|
Устройство водопроводного колодца
|
Зимняя
|
|
сборный железобетон
|
|
|
1
|
3
|
Строительство канализационной линии
|
Зимняя
|
|
полиэтилен
|
200
|
9
|
|
4
|
Устройство канализационного колодца
|
Зимняя
|
|
сборный железобетон
|
|
|
1
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Характеристика
|
1
|
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения строящейся водопроводной линии
|
Водопроводная линия диаметром 160мм в районе площадки строительства
|
2
|
Точка окончания строящейся водопроводной линии
|
На границе земельного участка Заявителя
|
3
|
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоотведения строящейся канализационной линии
|
Канализационная линия диаметром 200мм по ул. Зимняя
|
4
|
Точка окончания строящейся канализационной линии
|
На границе земельного участка Заявителя
|
5
|
Разрешенный отбор объём холодной воды, м3/час (водоснабжение)
|
9,7
|
6
|
Разрешенный отбор объём холодной воды, м3/час (водоотведение)
|
9,7
|
Приложение №3
к договору №___________ от «___» ________2016
|
