ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
При невыполнении или ненадлежащим выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору (за просрочку поставки товара, за нарушение сроков замены товара и т.п.), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
В случае неоднократных нарушений Поставщиком выполнения своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика, а также потребовать уплаты неустойки, согласно п. 5.2. настоящего Договора.
В случае нарушения срока оплаты Покупатель несет ответственность, согласно ст. 395 ГК РФ.
Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При невозможности решить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Заключение Договора об уступке права требования по настоящему Договору возможно только с письменного согласия Покупателя.
Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе исполнения Договора, третьим лицам.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание, запретительные акты государственных органов, ограничение, налагаемое государственными, военными или юридически установленными гражданскими властями.
Сторона, для которой возникла ситуация невыполнения обязательств по договору из-за форс-мажорных обстоятельств, обязана информировать контрагента о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельствах не позднее 5 суток с момента их наступления и представить подтверждающие компетентным органом факт форс-мажорных обстоятельств документы.
Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 2 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 2 месяца, любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Обязательства Поставщика по срокам поставки, количеству, ассортименту, комплектности и номенклатуры считаются выполненным с момента подписания представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.
Переход права собственности от Поставщика к Покупателю наступает с момента подписания представителем Покупателя товарно-транспортной накладной (товарная накладная ТОРГ-12). Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
Поставщик обязуется предоставить информацию о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров). Неисполнение данного пункта Поставщиком может служить основанием для одностороннего расторжения Договора Покупателем.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Договор имеет Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
|
