6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки выполнения в установленный срок обязательств по поставке товара (оборудования) по вине Поставщика, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств.
6.2. При просрочке выполнения в установленный срок обязательств по оплате товара (оборудования) по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств.
6.3. При невыполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, каждая из сторон вправе требовать расторжения Договора, уплаты пени, а также возмещения виновной стороной убытков, понесенных в связи с неисполнением ею условий настоящего Договора.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе гарантийных обязательств, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% цены Договора, что составляет _____ (_____________) рублей __ копеек.
6.5. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждое нарушение Поставщиком исполнения обязательств по договору.
6.6. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) рассматривается Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с даты его получения по электронной почте или посредством факсимильной связи. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
6.7. В случае неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) в добровольном порядке по истечении срока, указанного в п. 6.6. Договора, Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) из суммы обеспечения исполнения Договора (если обеспечение исполнения предусмотрено Договором) или из суммы, предназначенной для оплаты товара.
6.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
6.9. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Поставщика от исполнения обязательства.
6.11. Убытки, причиненные в результате исполнения договора третьему лицу, возмещаются виновной Стороной.
6.12. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантийный срок службы поставляемого Товара и комплектующих изделий составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара (оборудования) в эксплуатацию, но не менее срока действия гарантии, установленного производителем Товара.
7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара (оборудования) действующей технической документации в течение гарантийного срока, указанного в п.7.1. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и недостатков в поставленном товаре (оборудовании), Поставщик должен в течение 30 (тридцати) рабочих дней провести замену бракованного товара (оборудования) (или его части) или устранить дефекты без расходов со стороны Заказчика. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения товара (оборудования) (его части) в ремонте у Поставщика или на время замены товара (оборудования) Поставщиком.
7.3. Поставщик несет ответственность за качество приобретенных комплектующих изделий (ПКИ), установленных на основное оборудование.
7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание Товара. Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание на основании дополнительно заключенных соглашений, с условием устранения неисправностей в течение двадцати рабочих дней и в случае необходимости производит отправку вышедшего из строя узла (детали) на завод-изготовитель с целью последующего ремонта.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Уступка Поставщиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Заказчиком.
8.2. Допускается досрочная поставка товара (оборудования) по согласованию с Заказчиком.
8.3. Не допускается установка на оборудование приемно-передающих устройств, позволяющих несанкционированно влиять на работоспособность оборудования, а также установка программно-технических средств, несанкционированно блокирующих работу оборудования.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы: то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений, и прочих стихийных бедствий, а также военных действий, блокады, решений органов исполнительной и законодательной власти и т.п. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрактов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1. настоящего Договора, Сторона должна в течении 7 дней со дня наступления этих обстоятельств письменно известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п.9.2. Договора, то она теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
9.4. Надлежащим доказательством наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться официальные документы, выданные соответствующими компетентными органами либо региональной торгово-промышленной палатой.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Разделу 7 настоящего Договора).
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Споры, возникающие при выполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Срок рассмотрения претензии – двадцать календарных дней со дня ее получения.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Почтовый и юридический адрес:
450055, г. Уфа, проспект Октября, 174
телефон/ факс: (347) 233-83-36,
ИНН 0277008200, КПП 027701001, ОГРН 1030204436624, ОКТМО 80701000,
ОКАТО 80401000000, ОКВЭД 80.22.21, ОКПО 01266438, ОКФС 13, ОКОПФ 75201
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики Башкортостан (ГАПОУ БАСК, лицевой счет № 31113070280)
расчетный счет 40601810400003000001
в Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа БИК 048073001, КС нет
Директор
_____________________
Иткулов Илдар Газимович
М.П.
|
Поставщик:
|
Приложение № 1
к договору
№____________ от «___»__________2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
|
Наименование товара
|
Ед.
Изм.
|
Кол- во
|
Цена,
руб.
|
|
|
|
|
|
Директор Директор
_________________Иткулов И.Г. ____________________(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к договору
№____________ от «___»__________2015 г.
1. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
г. Уфа «____» ______________ 2015 г.
«Поставщик» ____________ в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и «Заказчик» - ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, в лице директора Иткулова И.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар (оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):
№ п/п
|
Наименование товара
|
Ед. измерения
|
Кол-во
|
Цена
|
Серийный номер
|
1
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Претензий по состоянию, комплектности товара (оборудования) со стороны Заказчика нет. Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый товар (оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара (оборудования) переходят к Заказчику.
От Заказчика От Поставщика
Директор Директор
_________________ Иткулов И.Г. ____________________(Ф.И.О.)
2. Акт сдачи-приемки Товара (оборудования) в эксплуатацию
г. Уфа «___» _________ 2015 г.
«Поставщик» ____________ в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и «Заказчик» - ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, в лице директора Иткулова И.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Оборудование работоспособно, функционирует в соответствии с эксплуатационной документацией и признано годным к эксплуатации.
Поставщик выполнил пуско-наладочные работы, шеф-монтаж и инструктаж персонала Заказчика.
Претензий по комплектности и работоспособности оборудования, а также к качеству выполненных работ со стороны Заказчика нет.
От Заказчика От Поставщика
Директор Директор
_________________ Иткулов И.Г. ____________________(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к договору
№____________ от «___»__________2015 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ п/п
|
Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
|
Срок выполнения:
начало-окончания
(число, месяц, год)
|
Примечание
|
|
|
|
|
От Заказчика От Поставщика
Директор Директор
_________________ Иткулов И.Г. ____________________(Ф.И.О.)
4. Образцы форм
Формы документов и сведений для предоставления в составе заявки на участие в конкурсе, инструкции по заполнению заявки на участие в конкурсе
Форма № 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе
на ___________________________(указать наименование предмета конкурса)
В данной Описи должны быть перечислены все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также должно быть указано количество листов каждого документа, входящего в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать обязательные в соответствии с документаций о закупке для представления в составе заявки на участие в конкурсе документы и сведения (перечень обязательных документов и сведений, которые должна содержать заявка на участие в конкурсе, указан в разделе 1 настоящей документации), а также может содержать дополнительные документы и сведения.
Настоящим_______________________________________________подтверждает, что для
(наименование участника закупки)
участия в вышеуказанном открытом конкурсе направляются нижеперечисленные документы:
№№ п\п
|
Наименование документов
|
Страницыс __ по __
|
Количество страниц
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО страниц:
|
|
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки
_________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«____»_____________20_ г.
Заказчику _____________________
_______________________________
(Указывается наименование и адрес Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с _______________________________________________________
(указывается наименование Заказчика)
договора на _________________________________________________________________
(указывается предмет договора)
1. Изучив конкурсную документацию _____________________________________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
в лице, ______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)),
действующего на основании ____________________________________________________,
(указать название документа)
заявляет о согласии подать заявку на участие в открытом конкурсе
2. От имени участника закупки сообщаю о согласии выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены ниже в предложении, а именно:
№
п/п
|
Наименование показателя (указываются условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки в соответствии с пунктом 1.7 раздела 1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» конкурсной документации)
|
Единица измерения
|
Значение (цифрами и прописью)
|
Примечание
|
1
|
Цена договора (с учетом НДС)
|
(Руб.)
|
|
|
2
|
Срок поставки товаров, выполнения работ
|
(Календарных дней.)
|
|
|
3
|
Срок предоставления гарантии качества товаров.
|
(Месяцев)
|
|
|
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
3.1. Приложение № 1 «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ стр.
3.2. Приложение № 2 «Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» на ____ стр.
4. От имени участника закупки подтверждаю, что настоящая заявка на участие в конкурсе, соответствует всем требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе:
- срок, место, условия поставки товаров соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и конкурсной документации,
- количество поставляемых товаров, объем работ, на выполнение которых подана настоящая заявка на участие в конкурсе, соответствует требованиям указанных нормативных правовых и конкурсной документации.
5. От имени закупки подтверждаю, что участник закупки соответствует всем требованиям конкурсной документации и действующего законодательства Российской Федерации о закупках. К настоящей заявке прилагаются следующие документы об участнике закупки, которые являются её неотъемлемой частью, а именно:
5.1. Приложение 3 «Форма 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ» на ___ стр.
5.2. Приложение 5 «Форма 6. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ пунктом 1 статьи 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Башкирский архитектурно-строительный колледж» на ___ стр.
6. От имени участника закупки подтверждаю, что в случае, если участник закупки станет участником конкурса, с которым заключается гражданско-правовой договор, такой гражданско-правовой договор будет заключен и исполнен в соответствии с требованиями указанных нормативных правовых и ненормативных актов Российской Федерации и настоящей конкурсной документации.
7. От имени участника закупки подтверждаю подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
8. От имени участника закупки подтверждаю согласие, что в случае, если настоящая заявка на участие в конкурсе будет подготовлена не в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, конкурсной комиссией будет принято решение об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе.
9. От имени участника закупки подтверждаем, что мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и технической частью, влияющими на стоимость работ и не имеем к ней претензий.
10. Настоящая заявка действует до ____________.
11. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки _________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
№
п/п
|
Наименование работ
|
Единица измерения
|
Кол
-во
|
Цена за ед. изм. без НДС (руб.)
|
Ставка НДС
|
Сумма НДС
(руб.)
|
Стоимость вкл. НДС (руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки _________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЁМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе
Предложение о сроке предоставления гарантий качества поставляемых товаров
Предложение участника о сроке предоставления гарантии качества поставляемых товаров должно содержать сведения, с учетом требований установленных Конкурсной документацией, в частности:
а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий;
б) срок предоставления гарантии качества поставляемых товаров (в месяцах);
в) предлагаемый объем предоставления гарантий качества поставляемых товаров.
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки _________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
Приложение № 3
к заявке на участие в конкурсе
Сведения об участнике закупки
№ п/п
|
Наименование
|
Сведения об Участнике
|
|
Фирменное наименование Участника;
Краткое наименование Участника
|
|
|
Участники (акционеры, Учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров, учредителей), чья доля в уставном капитале превышает 10%)
|
|
|
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
|
|
|
ИНН/КПП Участника
|
|
|
Юридический адрес
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
|
|
|
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
|
|
|
Размер годовой выручки за последний отчетный год
|
|
|
Сертификаты, лицензии, которыми обладает Участник (перечислить наименование, срок окончания действия)
|
|
|
Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
|
|
|
Отсутствие возбужденной в отношении Участника процедуры ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом)
|
|
|
Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
|
|
|
Телефоны Участника (с указанием кода города)
|
|
|
Факс Участника (с указанием кода города)
|
|
|
Адрес электронной почты Участника
|
|
|
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
|
|
|
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
|
|
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки _________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 6. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ пунктом 1 статьи 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Башкирский архитектурно-строительный колледж
Декларирую соответствие участника закупки _____________________________________________________________________________(участник закупки- юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель)
указанным требованиям, а именно:
1) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.
2) Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.
4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки _________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
Форма 7. Сведения о выполнении поставок аналогичных комплексов оборудования, выполненных Поставщиком
№
|
Дата исполнения
|
Наименование Покупателя, контактное лицо Покупателя (должность, контакты)
|
Сумма поставки, рубли с НДС.
|
Перечень оборудования
|
Претензии по исполнению поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Уполномоченное лицо) Должность ______________________/расшифровка подписи/
М.П.
Поставщик указывает в «Сведениях о выполнении поставок аналогичных комплексов оборудования» поставки за 2012-2015 года аналогичные по перечню оборудования комплексу, являющемуся предметом закупки.
Форма № 8
ДОГОВОР
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на поставку комплекса оборудования
для создания учебной лаборатории
«Информационное моделирование зданий и 3D прототипирование»
для нужд ГАПОУ БАСК
г. Уфа «__» __________ 2015 г.
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора И.Г. Иткулова, действующего на основании Устава, и ________________________ (наименование Участника размещения заказа)
именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Участник размещения заказа передает Заказчику денежные средства в обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на поставку комплекса оборудования для создания учебной лаборатории «Информационное моделирование зданий и 3D прототипирование» для нужд ГАПОУ БАСК
(далее – конкурс) в размере 1% от начальной цены договора в сумме 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.
1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
1.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, выписки из банка) с отметкой банка об оплате, Участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в конкурсе.
Случаи возврата (не возврата) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты в следующих случаях и в следующие сроки:
2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса.
2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе (до момента рассмотрения Единой комиссией заявок на участие в конкурсе) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
2.1.4. В случае если заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа, получена после окончания приема заявок на участие в конкурсе и возвращена Участнику размещения заказа, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурса.
2.1.5. В случае если Участник размещения заказ участвовал в конкурсе, но не стал победителем и не сделал предпоследнего предложения в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурса.
2.1.6. В случае если Участник размещения заказа признан победителем конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора поставки товара.
2.1.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка Участником размещения заказа, и данная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора поставки товара.
2.1.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора поставки товара.
2.1.9. В случае, если Участник размещения заказа, признанный участником конкурса, сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.
2.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются:
2.2.1. в случае, если Участник размещения заказа, признанный победителем конкурса уклоняется, от заключения договора;
2.2.2. в случае, если Участник размещения заказа, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, уклоняется от заключения договора, в случае отказа победителя конкурса от заключения договора;
2.2.3. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о конкурсе, а Участник размещения заказа, подавший данную заявку, уклоняется от заключения договора.
Заказчик:
Заказчик:
ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Почтовый и юридический адрес: 450055, г. Уфа, проспект Октября, 174
телефон/ факс: (347) 233-83-36,
ИНН 0277008200, КПП 027701001, ОГРН 1030204436624, ОКТМО 80701000,
ОКАТО 80401000000, ОКВЭД 80.22.21, ОКПО 01266438, ОКФС 13, ОКОПФ 75201
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики Башкортостан (ГАПОУ БАСК, лицевой счет № 30113070280)
расчетный счет 40601810400003000001
в Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа
БИК 048073001, КС нет
КБК 87530201020020000130
Директор
_____________________Иткулов И.Г.
М.П.
|
Участник размещения заказа:
|
Форма 9. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
На бланке участника закупки
Дата, исх. номер
Заказчику
__________________________
__________________________
Запрос О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме на ______________________________
№
п/п
|
Раздел конкурсной документации
|
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
|
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
Руководитель
участника закупки
или физическое лицо, уполномоченное руководителем
участника закупки
_________________________________________
Подпись
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________
Должность
Печать
участника закупки
(для юридических лиц)
__________________________
стр. из
|
