Тверждаю а Департамента по у правлению конкурентными закупками документация о запросе предложений открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург для нужд ямбургского филиала ООО авиапредприятие «газпром авиа»
Скачать 1.07 Mb.
|
Перечень и объемы выполнения Работ по капитальному ремонту ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург 1. Предметный перечень требуемых работ - Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой: до 2,0 м; - Монтаж каркасов крепления сетки ССЦП из арматурной стали периодического профиля и угловой стали; - Монтаж колючей ленты "Егоза". 2. Ведомость объемов работ:
3. Сроки выполнения работ Работы по капитальному ремонту ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург необходимо выполнить до 31 октября 2011 года. 4. Особые требования или условия к выполнению работ по предмету конкурентной закупки - Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ. - Подрядчик должен предоставить положительные отзывы о выполнении аналогичных работ. -При наличии у заказчика материалов, применяемых подрядчиком при проведении восстановительного ремонта, подрядчик обязан использовать материалы заказчика. - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими (при необходимости). Место их расположения согласуется с заказчиком. В случае необходимости подключения к энергоносителям, подрядчик должен установить необходимые счетчики за свой счёт и заключить договор с заказчиком на потребление энергоносителей (при необходимости). - В связи с тем, что аэропорт Ямбург на период проведения Капитального ремонта летного поля свою основную деятельность по приёму, выпуску и обслуживанию воздушных судов не прекращает, работы должны, выполнятся с учетом расписания движения ВС. 5. Место выполнения работ с указанием адреса: Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Надымский район, п.Ямбург, аэропорт. 6. Подрядчику необходимо иметь: - регистрацию в саморегулируемой организации и допуск на выполнение работ по предмету конкурса закупок. - сертификат соответствия Федерального агентства воздушного транспорта на «Эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, внутри аэропортовых дорог и привокзальной площади. 7. Номера и названия нормативных документов (ГОСТ, СНиП ТУ и т.д.) соблюдение которых необходимо при производстве работ
ДОГОВОР № ________ «Капитальный ремонт ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург» г. Москва _______________2011 года Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, Генерального директора Овчаренко Андрея Станиславовича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава Общества, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим договором «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по Капитальному ремонту на объекте «Капитальный ремонт Ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург» в оговоренные настоящим договором сроки. Статья 2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА 2.1. Цена работ «Подрядчика» утверждена протоколом комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» №___ от «__» ________ 2011г. и составляет _________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _______(прописью) рублей. Договорная цена на объемы работ, предусмотренные в конкурсной документации победителя открытого запроса предложений, является твердой и не подлежит корректировке. 2.2. Стоимость строительно-монтажных работ определяется в сметно-нормативной базе 2001 года по территориальным сборникам для Ямало - Ненецкого АО (4 зона строительства). 2.3. Строительно-монтажные работы производятся материалами "Подрядчика". Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Сроки начала и окончания работ по настоящему договору определены в Графике производства работ (Приложение №1). 3.2. Плановый срок сдачи работ по объекту –31 октября 2011 года. 3.3. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях: а) при изменении объема выполняемых работ по причинам, не зависящим от «Подрядчика»; б) при наличии обстоятельств непреодолимой силы. Статья 4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 4.1. Оплата работ по настоящему договору производится в следующем порядке: 4.1.1. Заказчик в 10 дневный срок после предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» безусловной безотзывной банковской гарантии возврата аванса на полную сумму авансового платежа перечисляет Подрядчику аванс в сумме 30% стоимости работ. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии Заказчик имеет право не выплачивать Подрядчику аванс. 4.1.2. Расчет за выполненные работы производится в соответствии с утвержденной «Заказчиком» сметной документацией, ежемесячно, согласно объемам выполненных работ, отраженных в акте выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 4.1.3. Справка по форме КС-3, представляется «Подрядчиком» «Заказчику» не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» на основании предъявленной справки по форме КС-3, акта выполненных работ по форме КС-2. Счет-фактура предоставляется в установленном законом порядке. 4.1.4. «Заказчик» в праве задерживать платежи в следующих случаях: а) при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате ремонтных работах до их устранения; б) при причинении «Заказчику» ущерба до его возмещения; в) при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние строительной площадки и примыкающей к ней территории до исполнения этого обязательства «Подрядчиком». Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА Для выполнения работ по настоящему договору «Подрядчик»: 5.1. Обеспечит выполнение строительно-монтажных работ в полном соответствии с утвержденной «Заказчиком» и полученной в производство работ проектно-сметной документацией и требованиями СНиП. 5.2. Обеспечит своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, сертификатов соответствия ССГА, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с Российским законодательством. 5.3.Несет ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору, выполняемых собственными и привлеченными силами. 5.4. Устранит за свой счет все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ, в период гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные сторонами. 5.5.Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ. 5.6.Осуществит в процессе производства работ систематическую и, по завершении работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора, его погрузку, вывоз и выгрузку в место, указанное «Заказчиком». 5.7. «Подрядчик» самостоятельно за счет собственных средств решает вопрос проживания своих работников в п. Ямбург. 5.8.После завершения строительно-монтажных работ и не позднее, чем за 15 дней до подписания Акта сдачи объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» предоставит «Заказчику» 2 (Два) подписанных комплекта исполнительной документации, (включая техническую документацию на смонтированное оборудование) с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Статья 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА Для выполнения условий договора «Заказчик»: 6.1. Передает «Подрядчику» по акту, подписанному уполномоченными представителями сторон, на период выполнения работ и до сдачи объекта в эксплуатацию строительную площадку, пригодную для ведения работ. 6.2. Произведет ежемесячную приемку выполненных «Подрядчиком» строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. 6.3. Обеспечит получение необходимых разрешений соответствующих органов на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, определит место выгрузки строительного мусора. 6.4. Осуществит технический контроль за ходом работ, приемку законченных строительно-монтажных работ. 6.5. Имеет право запретить выполнение работ в случае обнаружения брака или другие отклонения от проектно - сметной документации. Статья 7. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 7.1. Проектная документация предоставляется «Заказчиком». Статья 8. ГАРАНТИИ 8.1 .«Подрядчик» гарантирует:
8.2. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта о сдаче объекта в эксплуатацию. 8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта выявятся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подписанным «Подрядчиком» и «Заказчиком». 8.4. Не позднее чем за 20 дней до даты подписания Акта приемки ремонтных работ по объекту «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» безотзывную безусловную банковскую гарантию в обеспечение исполнения «Подрядчиком» принятых на себя гарантийных обязательств (гарантийного срока на объект) по настоящему Договору, выданную на срок 24 месяца на сумму ___________ руб., что составляет 1,0% от общей цены настоящего Договора. В случае если банковская гарантия в обеспечение исполнения «Подрядчиком» гарантийных обязательств не будет предоставлена своевременно, «Заказчик вправе принять меры по обеспечению исполнения обязательств «Подрядчика», предусмотренные действующим законодательством РФ. 8.5. При отказе «Подрядчика» от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 8.6. Обязанности «Заказчика»: - «Заказчик» вправе предъявить Гаранту при наступлении оговоренных в банковской гарантии обязанностей, в течении срока её действия, требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. - «Заказчик» возвратит Подрядчику оригинал выданной ему банковской гарантии в течение 25 дней, с даты выполнения «Подрядчиком» своих обязательств по Договору. Статья 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 9.1. В случаях, когда в ходе выполнения работ по настоящему Договору возникает необходимость у сторон внести изменения или дополнения, то такие изменения или дополнения должны приниматься по соглашению сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору. 9.2. «Заказчик» вправе по согласованию с «Подрядчиком» изменить объем всех предусмотренных Договором работ не более чем на 15% (Пятнадцать процентов) такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части работ. При этом по согласованию с «Подрядчиком» «Заказчик» вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объёму указанной части работ, но не более чем на 15% (Пятнадцать процентов) такой цены с оформлением дополнительного соглашения. Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. В случае не выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Статья 11. АРБИТРАЖ 11.1. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами. 11.2. В случае, если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению арбитражным судом ЯНАО, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 20 дней. Статья 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 12.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжение договора у «Подрядчика» в следующих случаях:
12.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика», незавершенные строительно-монтажные работы передаются «Заказчику». Уведомление в случае расторжения настоящего договора, из-за вышеуказанных событий должно вручаться другой стороне за 30 дней под роспись или заказной почтой. Однако настоящий договор, может быть, не расторгнут, если стороны предпримут действенные шаги для исправления вышеупомянутых событий в пределах периода действия уведомления о расторжении. 12.3. При расторжении договора «Подрядчик» в 15-ти дневной срок обязан передать «Заказчику» всю полученную проектно-сметную документацию, незавершенные строительно-монтажные работы и исполнительную документацию. Статья 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2011г., а в части взаимных расчетов – до полного их исполнения. 13.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру каждому из сторон. Статья 14 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 14.1 Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью договора: Приложение № 1 - График производства работ; Статья 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Приложение № 1 к договору № _______________ ___________2011 г.
ГРАФИК производства работ
Настоящий График производства работ разработан обеими сторонами выражают полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи работ. График составлен в 2-хэкземплярах по одному для каждой стороны. Представители «Заказчика» «Представители «Подрядчика» __________________________ ___________________________
Уважаемые господа! Изучив Извещение №045/ГАвиа/2-3219/20.07.11/З о проведении открытого Запроса предложений №045/ГАвиа/2-3219/20.07.11/З опубликованное на официальном Интернет - сайте ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (www.gazpromavia.ru) и ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru), и Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений________________________________________________________________________ (полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений) предлагает заключить Договор на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения по периметру Аэропорта пос. Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе предложений при условии срока сдачи работ не позднее 31 октября 2011г на общую сумму: ______________________________________________________________________. (цена Заявки на участие в Запросе предложений (с НДС)3 руб.) Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «_____»___________ года (указывается окончание срока действия заявки). Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
|
Похожие:
 | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «реконструкция вертодрома «пески» томского филиала ООО авиапредприятие... | | Запросе предложений №060/ГАвиа/2-5808/26. 08. 11/З (далее Запрос предложений) на поставку передатчика вч-диапазона пп-1000 для Ямбургского... |
| «Радиобашня орс-1» (инв. №2048) для нужд филиала ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой | | Оказание услуг по приему, хранению и отпуску горюче-смазочных материалов (4080тн.) для нужд Ямбургского филиала ООО авиапредприятие... |
| Оказание услуг по организации и оформлению авиационных работ и перевозок по маршруту Медвежье-Бованенково и Бованенково-Медвежье... | | В глобальной автоматической международной системе подвижной спутниковой связи инмарсат и расчетных услуг для нужд ООО авиапредприятие... |
| Структура настоящей Документации о Запросе предложений Error: Reference source not found | | Структура настоящей Документации о Запросе предложений Error: Reference source not found |
 | Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала этп пао «Россети» | | Выполнение работ по исследованию 2-х объектов поисково-оценочной скважины №98 Ямсовейского нгкм для нужд филиала «Уренгой бурение»... |