Скачать 288.06 Kb.
|
Заказчик имеет право не соблюдать данный порядок и в одностороннем порядке изменить срок оплаты, соразмерно увеличив его на количество дней, затраченных Подрядчиком на устранение претензий по качеству работ. В случае принадлежности к субъектам МСП 3.4. Заказчик обязан производить расчеты за выполненные в рамках настоящего договора работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов-фактур в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями сторон. Заказчик имеет право не соблюдать данный порядок и в одностороннем порядке изменить срок оплаты, соразмерно увеличив его на количество дней, затраченных Подрядчиком на устранение претензий по качеству работ. 3.5. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер настоящего договора. Днем оплаты является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. Расчеты по договору могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 3.6. Не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным кварталом Подрядчик направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сверки осуществляет сверку расчетов и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику. При наличии разногласий по акту сверки Заказчик оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сверки с приложением 2 (двух) экземпляров протокола разногласий. 3.7. Исполнение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ может осуществляться следующим образом: 3.7.1. ____________ процентов денежными средствами; 3.7.2. ____________ процентов путем передачи Подрядчику находящихся на складах Заказчика невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее- МТР) при условии дополнительного согласования сторонами цен номенклатуры таких МТР. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик до 12.00 часов по московскому времени дня окончания выполнения работ (этапа работ) направляет Заказчику посредством факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе 11 настоящего договора, копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, а именно: актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур.
4.7. Заказчик обязан провести приемку результатов выполненных работ (этапа работ) и подписать акт о приемке выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков, установленных в соответствии с п.п. 1.8., 1.9., 2.2.3.1. настоящего договора, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процента) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки. 5.2. При нарушении Подрядчиком сроков исполнения обязательств по представлению документов, подтверждающих факт выполнения работ, а именно: актов о приемке выполненных работ, счетов-фактур, актов сверки в соответствии с п.п. 3.5., 5.1.-5.4. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что для целей расчета пени, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ. 5.3. За несвоевременный возврат документации, полученной от Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки возврата документации. В случае если Подрядчик не возвратит такую документацию в сроки, установленные настоящим договором (п. 2.2.11. договора), Заказчик вправе восстановить техническую документацию с привлечением третьих лиц и с последующим отнесением всех убытков на счет Подрядчика, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 5.4. В случае некачественного или неполного выполнения Подрядчиком работ последний обязан за свой счет исправить или довыполнить работы с возмещением Заказчику убытков и уплатой пени за нарушение сроков выполнения работ. Сумма возмещения определяется Заказчиком и подлежит выплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования. 5.5. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы пени (штрафа) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре. 5.6. Если вследствие нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ исполнение утратило интерес для Заказчика, последний может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков. 5.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии. 5.8. В остальном за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 5.9. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если их неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора, такими как: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, а равно принятием компетентными государственными органами решений, препятствующих полному или частичному исполнению условий настоящего договора. В этом случае время исполнения обязательств по договору продлевается на период равный периоду действия форс-мажора. Доказательствами наличия вышеуказанных обстоятельств служат документы, выданные соответствующими компетентными органами РФ. Сторона, которая в силу форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства по настоящему договору, должна незамедлительно уведомить в письменной форме другую сторону о причинах невозможности исполнения обязательств. 6.2. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. 6.3. Любая документация, в том числе исходные данные, технические условия, действующие станционные схемы, производственные параметры оборудования и другая информация, предоставленная Заказчиком Подрядчику в процессе исполнения настоящего договора, является конфиденциальной. Подрядчик вправе передавать конфиденциальную информацию третьим лицам только после получения письменного согласия Заказчика. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным. 7.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 7.3. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд Омской области. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» марта 2019 г., а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 8.2. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. 8.3. Права и/или обязанности по настоящему договору могут быть переданы одной из сторон третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия другой стороны. 8.4. Подрядчик обязан немедленно письменно уведомлять Заказчика об изменении банковских реквизитов, в противном случае Заказчик не несет ответственности за правильность реквизитов, а платеж, произведенный по последним известным Заказчику реквизитам, считается надлежаще исполненным обязательством Заказчика по оплате. 8.5. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. 8.6. Если положения настоящего договора не соответствуют (противоречат) условиям, предусмотренным в приложениях к нему, действуют положения текста договора. 8.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. 8.8. Приложениями и неотъемлемыми частями настоящего договора являются: 8.8.1. Техническое задание (Приложение № 1); 8.8.2. Сметная документация (Приложения №№ ___); 8.8.3. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (Приложение № ___); 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № __ к договору подряда № ____________________________ от «___» _____________________ 2017 г. |
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (оао «тгк-9») | Заказчик – Акционерное общество «Югорская генерирующая компания», сокращенное наименование: ао «Компания юг» (далее – Общество) | ||
Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №10" (далее Общество) и определяет... | Заказчик – Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Общество) | ||
Заказчик – Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Общество) | |||
Заказчик – Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Общество) | «лукойл волгограднефтепереработка» о выкупе акций открытого акционерного общества «Южная генерирующая компания тгк-8» (далее по тексту... | ||
Запрос цен на право заключения договора на поставку кровельных материалов (рубероид, стекломаст) для нужд структурных подразделений... | Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по реконструкции роу (пир) для нужд структурного подразделения... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |