3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на расходы на проведение предпродажной подготовки, транспортные расходы Поставщика на транспортировку Товара до Заказчика, расходы на транспортировку Товара до Заказчика, стоимость монтажа, пуско-наладки Товара, расходы на обучение персонала работе и обслуживанию оборудования, расходы по гарантийному обслуживанию Товара, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ. Цена составляет ( ) рублей в т.ч. НДС 18% / НДС не предусмотрен.
3.2. Стоимость Товара установлена в рублях и остается неизменной до окончания исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после поставки, приемки Товара, выполнения Работ, а также предоставления всех необходимых документов для оплаты, на основании выставленного Поставщиком счета при условии наличия целевых денежных средств на расчетном счете Заказчика.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Полномочным представителем Заказчика акта сдачи-приемки Товара.
3.5. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Поставщиком и полномочным представителем Заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.5. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки поставки товара и выполнения работ:
I этап – Поставки Товара в течение 30 дней с момента заключения договора.
II этап – Выполнение Работ в течение 20 календарных дней с даты письменного извещения Заказчиком Поставщика о готовности к выполнению Работ.
4.2. Поставщик обязан передать Товар Заказчику согласно п.2.1.1 – 2.1.3. настоящего Договора. Товар передается полной комплектностью в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
4.2. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по передаче Товара после подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи и товарной накладной и представления документов, предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора.
4.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком если:
- качество Товара соответствует требованиям, установленным в Разделе 5 настоящего Договора;
- товар передан полной комплектностью в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
4.4. Поставщик обязан выполнить Работы согласно п. 2.1.5-2.1.8. настоящего Договора в соответствии с Разделом 5 и Приложением №1 к настоящему договору.
4.5. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по выполнению Работ после подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ и представления документов, предусмотренных п. 2.1.9. настоящего Договора.
4.6. Право собственности, риски случайной гибели на Товар и выполненные Работы переходят к Заказчику с момента принятия им Товара и выполненных Работ и подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих приемо-сдаточных документов.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И РАБОТ, УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору), ранее не был в эксплуатации. Заказчик оставляет за собой право провести независимую экспертизу определения качества Товара на соответствие техническим требованиям (ТУ, ГОСТ, описанию). В случае выявления в поступившем Товаре, несоответствия техническим требованиям или обнаружении существенного недостатка (брака), Поставщик обязуется в согласованный срок произвести замену Товара либо устранить дефекты за свой счет.
5.2. При несогласии Поставщика с результатами экспертизы определения качества Товара, проведенной Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования проводятся за счет Поставщика.
5.3. Товар должен быть передан Заказчику свободным от прав третьих лиц и не должен являться предметом залога, ареста или иного обременения.
5.4. Срок гарантии качества Товара должен быть не менее срока действия гарантии производителя Товара и составлять не менее 12 месяцев. Предоставление указанной гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок предоставления гарантии начинает исчисляться с момента передачи Товара Заказчику.
5.5.Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие его части (комплектующие изделия), а также программное обеспечение.
5.6. Гарантийные обязательства на Товар предоставляются производителем Товара и оказываются Поставщиком и/или официальными сервисными центрами, адреса которых указываются в гарантийном талоне.
Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Товара и считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.
5.7. Гарантийное обслуживание Товара:
Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре в течение гарантийного срока, или заменить дефектные комплектующие изделия, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения.
Во время гарантийного периода при обнаружении Заказчиком неисправности Товара Поставщик:
- должен обеспечить выезд специалиста на место ремонта по адресу, указанному Заказчиком в письменном уведомлении о необходимости гарантийного обслуживания, в срок не позднее двух суток с даты получения этого уведомления;
- в течении десяти календарных дней должен произвести замену неисправного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика или произвести гарантийный ремонт. Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней, при условии предоставления на время ремонта аналогичного Товара;
- при возникновении неисправности, срок устранения которой превышает 5 (пять) рабочих дней, Поставщиком предоставляется аналогичное по характеристикам оборудование для замены на весь срок устранения неисправности;
В течение гарантийного срока Поставщик без дополнительной оплаты обязан:
- производить устранение дефектов в объектных кодах программного обеспечения, выявленных в процессе эксплуатации, в срок, согласованный Сторонами;
- производить модификации программного обеспечения, связанные с изменениями в нормативных актах, регламентирующих деятельность ОВД, в срок, согласованный Сторонами;
- предоставлять Заказчику модификации программного обеспечения, связанные с изменениями в нормативных актах, регламентирующих деятельность ОВД;
- производить технические консультации по вопросам функционирования комплекса автоматизированной обработки информации.
- обеспечивать поддержку внешних устройств хранения ключей электронной подписи, в том числе электронных ключей с интерфейсом USB «eToken, ruToken или эквивалент».
- обеспечивать поддержку экспорта ключей и сертификатов в стандартных формах.
5.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара до их передачи Полномочному представителю Заказчика лежит на Поставщике.
5.9. Гарантия утрачивает силу при нарушении Заказчиком условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в инструкции по его эксплуатации и технической документации, если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта.
5.10. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ и соответствовать Приложению №1 к настоящему Договору.
6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель до подписания Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора.
6.2. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
6.3. Обеспечение исполнения Договора может быть представлено Исполнителем одним из следующих способов: а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией; б) передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, указанная в п. 6.2 Договора переходит Заказчику. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не возвращается Поставщику в следующих случаях:
- неисполнение обязательств по поставке товара в срок установленный пунктом 4.1 настоящего Договора;
- неисполнение обязательств по поставке товара надлежащего качества;
- неисполнение обязательств по поставке товара в соответствии с установленным количеством и комплектностью;
- неисполнение обязательств по предоставлению гарантий производителя и поставщика на поставляемый товар.
6.5. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 30 дней с даты прекращения обязательств.
6.6. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору должно быть возвращено Поставщику в течение 5 (Пяти) банковских дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения условий Договора Поставщик несет ответственность в пределах цены Договора.
7.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае нарушений одной из Сторон обязательств по Договору другая Сторона вправе потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от условий Договора в согласованный срок.
7.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.8. Неустойка (пеня, штраф) за просрочку исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, удерживается из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему Договору.
7.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, за возникновение которых Стороны не отвечает и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера и т.д., делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по Договору.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при условии, что она немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с 1 января 2014 года и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменение условий настоящего Договора допускается только в случаях, установленных действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Поставщиком оформляет необходимые документы, осуществляет контроль за поставкой Товара и выполнением Работ, а также производит проверку соответствия поставляемого Товара и выполняемых Работ условиям настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
БУ ОО «Орелтранссигнал»
302520, Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Заречная, 22б.
Телефон: (4862) 75-84-06, 72-08-84
Факс: (4862) 75-84-06
e-mail: orel.transsignal@yandex.ru
ИНН/КПП 5752001708/572001001
р/с 40601810800001000001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел
л/с 21546У45000 в УФК по Орловской области
БИК 045402001
|
ПОСТАВЩИК:
От Поставщика
______________
|
от Заказчика:
Начальник
БУ ОО «Орелтранссигнал»
___________________ В.А.Хрипунов
|
М.п.
|
Приложение 1
к договору №____
от «____»_________ 201__г.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник БУ ОО «Орелтранссигнал»
_________________В.А. Хрипунов
«___»______________201__ г.
Техническое задание на поставку аппаратно-программного комплекса обработки информации об административных правонарушениях, полученных с приборов фото- и видеофиксации на территории Орловской области.
|
