О проведении открытого запроса предложений на поставку соли пищевой

Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г. Йошкар-Ола «___» __________ 2015 г.

ООО «МТсК», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Антропова Ивана Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить соль поваренная пищевая (далее – продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии продукции определяются соответствующей спецификацией, которая подписывается обеими сторонами и является приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ТУ согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на продукцию, накладную, товарную накладную не позднее момента фактического получения продукции.

1.4. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

1.5. Общая стоимость настоящего договора составляет ___________________ рублей (____________________), в том числе НДС 10% __________ рублей (____________). Цена продукции не может меняться в течение срока действия настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции осуществляется в соответствии с условиями, указанными в спецификациях. Реквизиты грузополучателя указываются в соответствующей спецификации.

2.2. Оплата Покупателем каждой партии продукции осуществляется: 100% от суммы договора, в течение 45 календарных дней с момента поставки продукции, при условии выставления Поставщиком счета-фактур и товарно-транспортных накладных. В случае поставки продукции несоответствующего требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.

2.3. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.4.Покупатель вправе отказаться от принятия продукции: если поставка по ней просрочена более чем на четырнадцать календарных дней или если нарушены условия п.1.3. настоящего договора.

2.5. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения, и товаров народного потребления по количеству и качеству». (П-6, П-7) с соблюдением обязательных требований для приемки.

2.6. При отказе Покупателя от получения обусловленного Договором количества продукции менее чем за 30 дней, отгрузка которой включена в план перевозок, Покупатель возмещает убытки Поставщика, возникшие в результате уплаты штрафа железной дороге за невыполнение плана перевозок и другие убытки согласно действующему законодательству, если эти убытки документально подтверждены, а так же уплачивает Поставщику штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый ж/д вагон продукции, от получения которой Покупатель отказался.

2.7. При доставке продукции ж/д транспортом, отгрузка продукции производится в вагонах по действующим нормам минимальной загрузки. Минимальной нормой загрузки является один железнодорожный вагон (до полной грузоподъемности). Поставка продукции ниже минимальной нормы загрузки не производится и не является неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора. Поставщик вправе поставить продукцию с превышением количества, согласованного сторонами настоящего договора, в пределах минимальной нормы загрузки. В данном случае Покупатель обязан принять и оплатить излишне отгруженное количество продукции в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.8. Покупатель обязуется в течение 2 (двух) суток после поступления вагонов на станцию назначения произвести выгрузку продукции, а так же очистить вагоны от остатков перевозимого груза, обеспечить промывку вагонов и организовать отправку со станции назначения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

3.2. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественной продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недопоставки (сумму товара, поставка которого просрочена) за каждый день просрочки, а в случае просрочки замены некачественной продукции, от стоимости некачественной Продукции.

3.3.Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения

им продукции на склад соответствующего Грузополучателя.

3.4. Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договорного обязательства.

3.5. Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За

несвоевременную оплату поставленной продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа.

3.6.Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.7. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Момент оплаты считается дата списания денежных средств с р/с Покупателя.
4. ФОРС-МАЖОР

4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

4.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

6.3. Поставщик и Покупатель обязуются предоставить друг другу следующие документы:

6.3.1. копию устава;

6.3.2. копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);

6.3.3. копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;

6.3.4. копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

6.3.5. паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия (для Поставщика);

6.3.6. копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;

6.3.7. справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов (для Поставщика);

6.3.8. документы, предусмотренные п.п.6.3.1-6.3.4, Поставщик и Покупатель предоставляют друг другу в момент оформления настоящего договора; п.п.6.3.6 – 6.3.8 не позднее момента фактического получения Продукции.Документы, предусмотренные п.п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Покупателю в момент оформления настоящего договора; п.п.6.3.6 – 6.3.8 не позднее момента фактического получения Продукции.

6.4. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

6.5. Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

6.6. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.

6.7. Договор составлен на четырех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.8. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии. В случае если разногласия и споры не урегулированы Сторонами в досудебном

претензионном порядке, то они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

6.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Спецификации - Приложения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ» «ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор:
___________________И. Г. Антропов _________________

Приложение №1

к договору поставки №___ от __ _________ 2015г.
Спецификация на поставку товара

№ п/п	Наименование продукции	Тех-ие требования ГОСТ	Ед. изм	Кол - во	Цена с НДС и транс. расход.	Ст-ть с НДС и транс. расх.	Срок постав
1	Соль поваренная пищевая молотая (сорт первый) в МКР по 1 т	ГОСТ Р 51574-2000	тн.	483			октябрь-декабрь 2015г.

«ПОКУПАТЕЛЬ» «ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор:

___________________И. Г. Антропов __________________