Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука»


НазваниеКонкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука»
страница4/6
ТипКонкурс
filling-form.ru > Договоры > Конкурс
1   2   3   4   5   6

Запрос О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на ______________________________




п/п


Раздел конкурсной документации

Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить


Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

1

2

3

4






























































Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель (представитель) участника размещения заказа

________ ______________

подпись (Фамилия И.О.)

М.П.


IV. Проект договора
По ЛОТУ № 1
Договор № ____

на поставку __________
г. Москва «__» __________ 20__ г.
_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса протокол № _______ от _________ г., заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Договоре


Товар

    - товар, поставляемый в рамках настоящего договора, который по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствует Техническому заданию.

Техническое задание

    - требования Заказчика к техническим характеристикам Товара, его качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

Спецификация

    - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.

Получатель

    - открытое Акционерное Общество «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука»

Положение о закупках

    Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» размещенное на сайте Заказчиком. www.ineum.ru.


Статья 2. Предмет договора
2.1.Поставщик обязуется передать Товар Получателям согласно Разнарядке Заказчика в сроки установленные в настоящем договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар свободен от прав третьих лиц.
Статья 3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет _______ (_______) рублей __ (_______) копеек, в том числе НДС - _______%, _______ (_______) рублей __ (_______) копеек (далее - Цена договора), и включает в себя стоимость непосредственно Продукции, транспортировка со страховкой до склада Заказчика, упаковка, маркировка, уплата таможенной пошлины, таможенное оформление (для импортного оборудования), разгрузка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж специалистов Заказчика, разработка программы и методики аттестации, первичная аттестация камеры, гарантийное обслуживание Продукции, оплата иных налогов и сборов.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных Положение о закупках.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товаров и иных условий исполнения договора.

3.4. Оплата по договору осуществляется путем безналичного расчета за счет средств Получателя. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену договора, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.

3.5. Оплата Товара производится: аванс 30 % в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора и выставления счета Поставщиком, окончательный расчет в размере 70 % в течение 5 рабочих дней после окончания шеф-монтажных и пусконаладочных работ, инструктажа специалистов Заказчика, разработки программы и методики аттестации, первичной аттестации камеры, и при условии наличия полного перечня документов, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего договора.

3.6. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета Заказчиком.

3.7. Оплата поставленного Товара осуществляется на основании следующих документов:

счета на оплату;

счета-фактуры;

товарной накладной;

надлежаще оформленных и подписанных актов приемки-передачи Товара.
Статья 4. Сроки поставки
4.1. Сроки поставки Товара: Начало ____; окончание: 20 декабря 2014 года.

4.2. Поставщик может досрочно поставить товар по договору.




Статья 5. Порядок приемки товаров
5.1. Товар на момент его приемки Заказчиком (Получателем) должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц.

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком (Получателем) в месте поставки в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

5.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

5.4. Товары, поставляемые Поставщиком Получателю, должны соответствовать качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Спецификации.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками товара, указанными в Техническом задании. В этом случае изменение настоящего договора оформляется в виде дополнительного соглашения.

5.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.6. Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия; наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; юридический адрес изготовителя Товара и Поставщика; обозначение ГОСТ маркировки Товара; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой код Товара, товарный знак фирмы-изготовителя, обозначение товарного знака для сертифицированной продукции.

5.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.8. В день передачи Товара Получателю Поставщик обязан передать Получателю:

оригиналы оформленных Товарных накладных в трех экземплярах;

Акт приемки-передачи Товара в трех экземплярах по одному для Поставщика, Получателя и Заказчика;

сертификаты (декларации о соответствии и протоколы испытаний), обязательные для данного вида Товара;

другие документы, подтверждающие качество Товара, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.9. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Получателя на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям договора.

5.10. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

5.11. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 5.8 настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и иных требований к товару, установленных настоящим договоре, Получатель подписывает Акт приемки-передачи Товара в 3 (трех) экземплярах и передает их Поставщику.

5.12. С момента подписания Акта приемки-передачи Товара все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

5.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта приема товара.
Статья 6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику прямых убытков, причиненных таким отказом.

6.1.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

6.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

6.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

6.1.8. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить приемку Товара.

6.2.2. Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями договора.

6.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать исполнения Заказчиком и Получателем исполнения своих обязательств по договору.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара Получателям согласно срокам установленным в договоре.

6.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4.3. Представить Заказчику в течении 20 дней после подписания Договора требования к производственным помещениям и энергоносителям для установки и эксплуатации оборудования.

6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

6.4.5. Оформить, подписать и представить Заказчику (Получателю) в соответствии с пунктами 5.11 и 5.13 настоящего договора Акт приемки-передачи Товаров.

6.4.6. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Получателя, Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.

6.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора:

6.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору.

6.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
Статья 7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством Российской Федерации.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам и требованиям настоящего договора, изложенным в Техническом задании.

7.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 мес. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона или иного документа.

7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт (замену) поставленного товара, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки товара в пределах города Москвы в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта (замены) товара.

Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате Цены договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного Товара.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по поставке товара Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет: с первого по третий день включительно - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости Цены договора, с четвертого по шестой день включительно - 0,2 (ноль целых две десятых) процента от стоимости Цены договора, с седьмого по девятый день включительно - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от стоимости Цены договора, с десятого по четырнадцатый день включительно - 0,4 (ноль целых четыре десятая) процента от стоимости Цены договора, с пятнадцатого дня - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости Цены договора. При этом, размер неустойки за один день просрочки не может быть менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки.

8.4. В случае если Поставщик не поставил Товар в количестве, установленном договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20 процентов от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.

8.5. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям договора по качеству, такой Товар подлежит возврату Поставщику, а Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости некачественного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора).

8.6. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям договора по комплектности Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости недоукомплектованного Товара за каждый факт такой поставки Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора).

8.7. В случае нарушения сроков устранения недостатков поставленного Товара или замены некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости некачественного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки).

8.8. В случае нарушения сроков доукомплектования поставленного Товара, установленных пунктом 5.10 договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 15 (пятнадцать) процентов от стоимости некомплектного Товара (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки).

8.9. В случае нарушения Поставщиком условий договора, ответственность за нарушение которых не установлена отдельно в настоящем разделе, Заказчик вправе потребовать уплату:

за неисполнение обязательств, которые носят длящийся характер – штрафа в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) от цены договора за каждый факт неисполнения своих обязательств;

за неисполнение обязательств, которые не носят длящийся характер – неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день неисполнения своих обязательств.

8.10. Во всех случаях влекущих возврат Товара Поставщику, Получатель обязан обеспечить сохранность такого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Получателем и (или) Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

8.11. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств по договору Поставщик уплачивает штраф в размере 5 (пять) процентов от цены договора за каждый факт нарушения гарантийных обязательств.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору обязательств.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.13. Поставщик гарантирует чистоту Товара от прав третьих лиц и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительного права авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.14. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

8.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 9. Порядок расторжения Договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего договора либо расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.2.1. По качеству и поставке товара:

-если поставленный товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

-некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

9.2.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего договора.

9.2.2.1. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.2.2.2.В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2.2.3. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения.

9.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.6. Договор может быть расторгнут поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одностороннем порядке, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров, работ, услуг.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

11.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

11.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

список прилагаемых документов;

реквизиты счета для перечисления денежных средств;

дата составления претензии.

11.6. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 3 (трех) дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) дней с момента получения претензии Стороной.

11.7. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный договором срок.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения договора




12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору в полном объеме.

12.2. Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение № 1 «Техническое задание»,

приложение № 2 «Спецификация поставляемых Товаров»
Адреса, реквизиты и подписи Сторон



ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК








Приложение № 1

к Договору

№ ___ от «__» __________ 20__ г.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения...
На право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд филиала ОАО «со еэс» ульяновское рду

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconЗакупочная документация по открытому запросу предложений на право...
Участники) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договора...

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация
Право заключения договора на поставку серверного оборудования с монтажом и настройкой виртуальной среды

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация на проведение открытого одноэтапного конкурса...
Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного...

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Заказчик – юридическое лицо (оао «Серпуховский завод «Металлист»), в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка....

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация по открытому конкурсу в электронной форме...
Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками»

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconДокументация по запросу предложений на поставку оборудования производства компании
Участники запроса предложений) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на...

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса. 4

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж архитектуры, строительства...

Конкурсная документация на право заключения договора на поставку оборудования необходимого для научной деятельности ОАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» iconКонкурса на право заключения договора на поставку угля
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск