ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на заключение договоров на выполнение работ уточняют, разъясняют и дополняют положения раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса».
№ пункта
|
Ссылка на пункты раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса»
|
Наименование
|
Информация
|
1.
|
Пункт 1.2.1
|
Наименование Заказчика, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, г. Москва,
1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва,
1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4.
Контактные лица:
1. Дондарова Александра Николаевна
Номер контактного телефона: (499) 795–62–15.
Адрес электронной почты: Dondarova@Moscollector.ru
2. Брусенцова Светлана Васильевна.
Номер контактного телефона: (499) 795-62-40
Адрес электронной почты: brusentsova@Moscollector.ru
Факс: (495) 608–02–70.
|
2.
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование, вид и предмет конкурса
|
Открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на объектах ГУП «Москоллектор»
Конкурс проводится в составе 3 лотов
|
3.
|
Пункт 1.3.2
1.3.3
|
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
|
Лот № 1
Комплексная реконструкция коллектора «Садово-Кудринский» галерея «Площадь Восстания» ПК 9-31
Место выполнения работ: коллектор «Садово-Кудринский» галерея «Площадь Восстания».
Сроки выполнения работ: Начало работ – 01.06.2015г. Максимальный срок выполнения работ – 350 календарных дней.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты утверждения ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, проектной документации (см. часть II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», см. часть III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации. Материалы и оборудование Заказчиком не поставляются.
Лот № 2
Техническое перевооружение электрощитовой, электрооборудования, магистральных питающих кабелей коллектора «Новорезервный» ПК67
Место выполнения работ: коллектор «Новорезервный» ПК67.
Сроки выполнения работ: Начало работ – 01.06.2015г. Максимальный срок выполнения работ – 195 календарных дней.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты утверждения ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, проектной документации (см. часть II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», см. часть III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации. Материалы и оборудование Заказчиком не поставляются.
Лот № 3
Реконструкция строительных конструкций коллектора «15 район» ПК268-462, включая галереи
Место выполнения работ: коллектор «15 район».
Сроки выполнения работ: Начало работ – 01.06.2015г. Максимальный срок выполнения работ – 290 календарных дней.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты утверждения ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ.
Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании, смете, проектной документации (см. часть II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», см. часть III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации. Материалы и оборудование Заказчиком не поставляются.
Дополнительно: характеристика выполняемых работ представлена в части II и части III конкурсной документации.
|
4.
|
Пункт 1.3.2
|
Изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки
|
Не приводится.
|
5.
|
Пункт 1.4.1
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
Лот № 1 - 28 779 435, 75 руб., в том числе НДС 18%.
Лот № 2 - 17 876 752, 20 руб., в том числе НДС 18%.
Лот № 3 - 9 718 028, 70 руб., в том числе НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Источник финансирования: средства Заказчика (ГУП «Москоллектор»).
|
5.1.
|
Пункт
1.4.2
|
Начальная (максимальная) цена единицы запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги (работы)
|
Не установлена.
|
5.2.
|
Пункт 1.4.2
1.4.3
|
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, объема услуг (работ)
|
Не установлена.
|
6.
|
Пункт 1.5.1
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с условиями проекта договора.
|
7.
|
Пункт 1.6.1
1.6.2
|
Участники процедуры закупки
|
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
|
8.
|
Пункт
1.7
|
Требования к участникам конкурса (для лотов №№ 1,2,3)
|
Обязательные требования:
1. Соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:
Для лотов № 1,2,3:
1.1. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в Разделе III Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 по следующим пунктам:
Для лота № 1:
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, а именно: 6.1.опалубочные работы;
6.2. арматурные работы;
6.3. устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
10. Монтаж металлических конструкций, а именно:
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), а именно:
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи, а именно:
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы, а именно:
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.
Для лота № 2:
10. Монтаж металлических конструкций, а именно:
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи, а именно:
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
24. Пусконаладочные работы, а именно:
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.
Для лота № 3:
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, а именно: 6.1.опалубочные работы;
6.2. арматурные работы;
6.3. устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
10. Монтаж металлических конструкций, а именно:
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), а именно:
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
Для лотов №№ 1,2,3: В случае привлечения субподрядчика наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в Разделе III Перечня видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту утв. приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 по следующим пунктам:
33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а именно:
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
Примечание: в случае привлечения субподрядчика наличие у участника процедуры закупки выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по п. 33.3 Перечня является обязательным, по остальным видам работ – допускается у субподрядчика.
Для лота № 1:
1.2. Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» по пунктам (допускается у субподрядчика):
п. 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
п. 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2. Непроведение в отношении участника процедуры закупки – юридического лица ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре недобросовестных поставщиков Заказчика.
Дополнительные требования (в том числе квалификационные) для лотов № № 1,2,3:
1. Наличие у участника действующей системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналогом. Область сертификации: строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на производственных объектах в объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.
|
9.
|
Пункт
1.8
|
Привлечение cоисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).
Условия их привлечения
|
Привлечение субподрядчиков допускается (для лотов 1,2,3), в соответствии с условиями договора.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), независимо от выполняемого ими объема работ, требованиям, указанным в п. 1.7. настоящей закупочной документации, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки. В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика), обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и в п. 8 Информационной карты конкурса, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам.
В случае выполнения работ без привлечения субподрядной организации в составе заявки участник процедуры закупки должен представить письмо о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут.
|
10.
|
Пункт 2.1.2
|
Порядок предоставления конкурсной документации
|
Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45, до даты окончания срока подачи заявок по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4, каб. № 505, ГУП «Москоллектор». Срок предоставления запроса на выдачу документации: с «15» апреля 2015 года по «29» апреля 2015 года.
Конкурсная документация выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление конкурсной документации.
Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер извещения, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица), участника процедуры закупки и контактные данные. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте.
|
11.
|
Пункт 2.1.3
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru
дополнительно на сайте Заказчика www.moscollector.ru
|
12.
|
Пункт 2.2.3
|
Дата начала и окончание срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала: «15» апреля 2015 года
Дата окончания: «30» апреля 2015 года
|
13.
|
Пункт 4.1.1
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Дата начала подачи заявок: «15» апреля 2015 года
Дата окончания подачи заявок: «05» мая 2015 года в 10-10 часов по московскому времени.
Прием заявок осуществляется по адресу:
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4, ГУП «Москоллектор», каб. № 505.
В рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 08.00 до 15.45) московского времени, до даты окончания срока подачи заявок (исключая день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются полномочными представителями участников, действующими на основании доверенности (решения), на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п. 20 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.
|
14.
|
Пункт
3.1
3.2
|
Требования
к оформлению заявок на участие в конкурсе
|
Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме 2 «Заявка на участие в конкурсе» с учетом требований, установленных п. п. 3.1 и 3.2 раздела I.2 конкурсной документации.
|
15.
|
Пункт 3.1.11
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
Участником процедуры закупки должна быть представлена копия заявки на участие в открытом конкурсе на бумажном и электронном носителях.
Оригинал, копия заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и документы к ним, должны быть идентичны. В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ Комиссия будет руководствоваться данными, представленными в ОРИГИНАЛЕ.
|
16.
|
Пункт
3.4
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (для лотов № 1,2,3)
|
1.Опись представляемых документов (в соответствии с формой 1 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки»).
Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:
2. Заявка на участие в открытом конкурсе в соответствии с формой 2 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки», подписанная уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае подачи заявки представителем участника процедуры закупки предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. В том числе следующие приложения к заявке:
2.1. Предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с формой 3 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки». (В случае если участником процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 15% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации, участник процедуры закупки обязан предоставить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета, составленного в соответствии с методикой расчета смет в нормативной базе ТСН-2001.
При признании Комиссией представленного обоснования недостаточным либо в случае непредставления участником такого обоснования уменьшение цены договора от начальной (максимальной) цены договора, предложенное участником закупки считается равным 15% (для оценки по критерию «цена договора»).
2.2. Техническое предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с формой 4 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
2.3 Предложение о квалификации, оформляемое в соответствии с формой 5 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
При отсутствии подтверждающих документов к формам № 4,5 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» указанные сведения не будут учтены при оценке заявки на участие в открытом конкурсе (для оценки по критерию).
2.4. Предложение о сроке выполнения работ, оформляемое в соответствии с формой 6 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением. В случае если участником процедуры закупки внесено предложение об уменьшении срока выполнения работ более чем на 15% от максимального срока выполнения работ, установленного в документации, участник процедуры закупки обязан предоставить обоснование снижения сроков, без ссылок на зависимость от действий (бездействия) третьих лиц и учитывающее Инструкцию о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты ГУП «Москоллектор».
При признании Комиссией обоснования недостаточным, уменьшение сроков выполнения работ от максимального срока выполнения работ, предложенное участником процедуры закупки считается равным 15% (для оценки по критерию).
2.5. Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ, оформляемое в соответствии с формой 7 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия такого поручения);
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурсе;
6. Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
7. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
8. Копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности.
В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
10. Копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ (в соответствии с пунктом 8 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА);
11. В случае привлечения субподрядчиков: копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ по п. 33.3 (в соответствии с пунктом 8 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА).
12. Для лота № 1: копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» по пунктам №№ 2, 5 (в соответствии с пунктом 8 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА);
13. Копии договоров и подписанных сторонами актов по выполнению аналогичных работ на производственных объектах в объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации;
14. Копия сертификата системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналогом. Область сертификации: строительство, реконструкция объектов капитального строительства;
15. Копии документов бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на последнюю перед подачей заявки
отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
16. Справка (акт) (оригинал или нотариально заверенная копия) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе.
17. Декларация участника процедуры закупки, содержащая сведения о том, что он не является лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена;
18. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей): документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и в п. 8 Информационной карты конкурса, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам. Или письмо о не привлечении субподрядчиков.
19. Анкета участника процедуры закупки в соответствии с формой 8 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
20. Декларация о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с формой 11 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
21. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе и обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. (В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе для участника открытого конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник открытого конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, и внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо).
22. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в том числе дополнительно представленные по усмотрению участника документы, положительно характеризующие его деятельность.
|
17.
|
Пункт 4.5.1
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется для лотов №№ 1,2,3.
|
18.
|
Пункт 4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.5
4.5.6
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения такой заявки
|
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена:
1. В размере 5% от начальной (максимальной) цены договора для лотов №№ 1,2:
Лот №1 – 1 438 971,79 руб., НДС не облагается;
Лот № 2 – 893 837,61 руб., НДС не облагается.
2. В размере 10% от начальной (максимальной) цены договора для лота № 3:
Лот № 3 – 971 802,87 руб., НДС не облагается.
Срок внесения: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть зачислены на счет, реквизиты которого указаны в п. 19 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Порядок внесения: в соответствии с порядком, изложенным в пункте 4.5 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса». Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения должны быть поданы участником процедуры закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В документе, подтверждающем внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в графе назначение платежа указать: «Обеспечение ЗАЯВКИ на участие в конкурсе (номер извещения__, номер лота__), НДС не облагается».
|
19.
|
Пункт
4.5.1
4.5.4
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе (по лотам)
|
Получатель: ГУП «Москоллектор»
ИНН 7708000882
КПП 774850001
Счет для перечисления суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе:
р/с 40602810938090102349
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
|
20.
|
Пункт 1.2.2
5.1.1
5.1.4
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 10 минут по московскому времени «05» мая 2015 года.
по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4, каб. № 305.
|
20.1.
|
Пункт 5.1.8
|
Осуществление видеотрансляции (в том числе условия согласия участника процедуры закупки на осуществление видеотрансляции) процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальный сайт
|
Не предусмотрено.
|
21.
|
Пункт 1.2.2
5.2
|
Дата и место рассмотрения заявок на участие
в конкурсе
|
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «07» мая 2015 года в 09 часов 20 минут по московскому времени по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4.
|
21.1.
|
Пункт
5.2.3
|
Право Заказчика направлять запросы участникам процедуры закупки на этапе рассмотрения заявок
|
Предусмотрено, по решению Комиссии.
|
22.
|
Пункт 1.2.2
5.3.1
|
Дата и место подведения итогов конкурса
|
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4 «07» мая 2015 года в 09 часов 30 минут по московскому времени.
|
23.
|
Пункт 5.3.2
|
Критерии оценки заявок на участие
в конкурсе
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость, применяемые для настоящего конкурса, указаны в Приложении 1
к настоящей информационной карте.
|
23.1.
|
Пункт
5.4
|
Проведение процедуры переторжки
|
Не предусмотрено.
|
24.
|
Пункт
6.2
|
Обеспечение исполнения договора
|
Требуется для лотов №№ 1,2,3.
|
25.
|
Пункт
6.2.1
6.2.3
6.2.4
|
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
|
Обеспечение исполнения договора предусмотрено для лотов №№ 1, 2, 3 в размере 10% от цены Договора, НДС не облагается.
Порядок предоставления обеспечения: договор заключается после предоставления в ГУП «Москоллектор» участником конкурса обеспечения исполнения договора.
Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде:
– передачи Заказчику (ГУП «Москоллектор») в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, предусмотренном конкурсной документацией. В случае обеспечения исполнения договора в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по договору плюс 30 (тридцать) дней;
– безотзывной банковской гарантии (выданной банком). В случае обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, обеспечение исполнения договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по договору плюс 60 (шестьдесят) дней. Банковская гарантия может быть оформлена в соответствии с рекомендуемой формой 10 раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
Срок предоставления обеспечения: до момента заключения Договора.
|
26.
|
Пункт 6.2.4
|
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора
|
Получатель: ГУП «Москоллектор»
ИНН 7708000882
КПП 774850001
Место нахождения: 129090, г.Москва,
1-й Коптельский пер., д.14-16, стр.4.
Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора:
р/с 40602810938090102349
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
|
27.
|
Пункт 6.4.3
|
Изменение объема работ. Процент изменения объема работ
|
Допускается изменение не более 10% предусмотренного договором объема работ.
|
28.
|
Пункт 6.1.3
|
Срок заключения договора с победителем конкурса
|
Договор должен быть заключен не ранее чем через два дня и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок в случае, если конкурс признан несостоявшимся, или протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
|
Приложение 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ
|
