Документация о закупке №22-2017 на поставку дизельного топлива судового для нужд Невско Ладожского района водных путей и судоходства – филиала фбу «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
Скачать 0.71 Mb.
|
| Раздел VI. Проект договора. Договор (проект) На поставку дизельного топлива судового для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-балтийского бассейна внутренних водных путей» г. Шлиссельбург «__» _______ 2017 г. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Невско-Ладожского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Киселева Александра Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 03-28-1301 от 20.02.2016 г. и Положения о филиале, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______ с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик, признанный победителем (единственным участником) запроса котировок № 22-2017 на поставку дизельного топлива судового, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «» 2017 года, обязуется поставить Заказчику дизельное топливо судовое ____________________ в количестве ___ тонн, далее - Товар, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить Товар. 1.2. Требования к поставляемому Товару, являющегося предметом настоящего договора, определяются согласованной сторонами Спецификации на поставку Товаров (Приложение №1). 1.3. В рамках настоящего договора Товар поставляется для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 187320, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6. 1.4. Поставщик является субъектом малого (среднего) предпринимательства. 2.Стоимость Товара и порядок расчетов 2.1.Стоимость Товара по настоящему договору определяется котировочной заявкой Поставщика и составляет ____ (____) рублей __ копеек, с учетом НДС (НДС не облагается). Стоимость Товара по настоящему договору определяется котировочной заявкой Поставщика, исходя из частного от деления цены договора, предложенной Поставщиком в ходе проведения аукциона, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки, увеличенным количеством поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора, и составляет________________.5 2.2. В стоимость Товара по настоящему договору входят все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе на страхование, уплату налогов, на транспортные расходы, а также других обязательных платежей. Поставщик согласен, что если в процессе поставки товара окажется, что какие-то расходы им не были предусмотрены при расчете цены договора, Заказчик не обязан их возмещать, такие расходы возлагаются исключительно на Поставщика. 2.3. Оплата производится: безналичный расчёт, оплата за поставленную партию Товара производится в течение тридцати банковских дней с момента поставки партии Товара, подписания накладных и предоставления оригинала счет-фактуры. 2.4. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 3. Сроки и порядок поставки Товара 3.1.Товар поставляется наливом в танкер (указанное судно) Заказчика и доставляется силами и средствами Поставщика. Место поставки товара: г. Вытегра Вологодской области, акватория р. Вытегра и Вытегорского водохранилища, г. Шлиссельбург, акватория р. Нева, г. Санкт-Петербург, способ поставки – водный транспорт Заказчика (получатель: Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»). Погрузо-разгрузочные работы вне судна Заказчика производятся силами Поставщика. 3.2. Общий срок поставки Товара по настоящему договору – с момента его заключения по мере поставки общего объема Товара партиями по заявкам Заказчика. 3.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) партиями, по заявке Заказчика, в течение двух календарных дней с момента ее направления Поставщику посредством электронной, факсимильной или иной доступной Заказчику связи. В указанной заявке должны содержаться сведения о количестве Товара и месте его поставки. 3.4. Общий объем поставляемого Товара может быть уменьшен в одностороннем порядке по желанию Заказчика, путем направления информационного письма Поставщику. 3.5. По качеству и комплектности Товар должен соответствовать контракту и приложениям к настоящему контракту. 3.6. Приемка Товара по количеству осуществляется на месте поставки товара в присутствии Заказчика (представителя) и Поставщика (или уполномоченного представителя по доверенности). При отсутствии Поставщика (или уполномоченного представителя по доверенности) прием товара Заказчиком производиться не будет. При обнаружении недостатков претензии по комплектности и качеству принимаются и устраняются Поставщиком немедленно, либо в срок, установленный в документе о приемке. 3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 3.8. Приемка результатов предъявленного к поставке товара осуществляется до подписания акта приема-передачи товара сторонами, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком передается в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком экспертов, экспертных организаций для экспертизы товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 3.9. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан вручить Заказчику комплект документов на него, включающий в себя: - Копию паспорта на товар, заверенный в установленном порядке. - сертификат соответствия (если имеется); - Бункеровочную расписку (заполняется в трех экземплярах, два остаются у Заказчика, один – у Поставщика). 3.9.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем передачи партии товара Заказчику, Поставщик направляет Заказчику следующие документы: - счет на оплату; - товарную накладную; - счет-фактуру. - акт приема-передачи товара. 3.9.2. В отгрузочных документах и счет-фактуре должна содержаться следующая информация: - Наименование, адрес, ИНН, КПП Поставщика. - Наименование, адрес, ИНН, КПП Грузоотправителя - Наименование Покупателя: ФБУ «Администрация «Волго-Балт»; - Адрес Покупателя: 191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер., д.15, лит. Б - Наименование грузополучателя: НЛРВПиС - Адрес грузополучателя: 187320, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6. - ИНН/КПП Покупателя: 7812024833/470602001 3.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 3.11. Переход к Заказчику права собственности на Товар и всех связанных с ним рисков происходит в момент подписания акта приема-передачи товара и товарной накладной сторонами. 3.12. Заказчик в семидневный срок со дня получения Товара и отчетных документов, обязан направить Поставщику необходимую по приемке Товара документацию или мотивированный отказ от приемки Товара. 3.13. В случае, если Заказчик выявил в поставленном Товаре Товар ненадлежащего качества, то Заказчик вправе предъявить Поставщику следующие требования: заменить Товаром надлежащего качества за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. Транспортные расходы и расходы за разгрузку Товара в таком случае несет Поставщик. 3.14. В случае, если Заказчик более одного раза выявит в поставленном и замененном Товаре Товар ненадлежащего качества, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в соответствии с условиями настоящего договора. 4. Обязанности и Права Поставщика 4.1.Поставщик обязан:
4.2. Поставщик вправе
5. Обязанности и Права Заказчика 5.1. Заказчик обязан:
5.1.2. Принять поставленный в соответствии с настоящим договором Товар и оплатить его; 5.2. Заказчик вправе:
6. Ответственность сторон 6.1. В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки. 6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). 6.3. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах выявленных недостатков (реальный ущерб). 6.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную либо коммерческую тайну, определяется действующим законодательством. 6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока поставки Товара и устанавливается настоящим договором в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. 6.5.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов цены договора, что выражается в сумме __________________ рублей. 6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.6.1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 2 процентов цены контракта, что выражается в сумме ___________ рублей. 6.7. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6.8. В случае уклонения одной из Сторон от исполнения своих обязанностей по настоящему договору свыше сорока пяти календарных дней, другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без предварительного претензионного порядка. 7. Особые условия 7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его обеими сторонами. 7.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 7.3. Изменения в настоящий договор вносятся в соответствии с действующим законодательством. 7.4. Настоящий договор заключен в форме электронного документа на сайте электронной площадки www.utp.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подписан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Подписание договора на бумажном носителе осуществляется по соглашению сторон. 7.6. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом. 7.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения. 7.8. Стороны договорились о том, что вся документация по настоящему договору, полученная путем факсимильной связи, электронной почты имеет юридическую силу, и впоследствии заменяется на оригинал. 8. Обеспечение исполнения договора. (опционально, за исключением случаев, когда Поставщиком выступает муниципальное или государственное казенное учреждение). 8.1. . В соответствии п. 14.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по настоящему договору устанавливается обеспечение исполнения. 8.2. Обеспечение исполнения настоящего договора составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 10,00% от начальной (максимальной) цены договора по закупке №06-2017. 8.3. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Заказчика. 8.4. Способ обеспечения исполнения договора Поставщиком выбирается самостоятельно. 8.5. Срок действия банковской гарантии (в случае выбора Поставщиком способом исполнения банковскую гарантию) должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц. 8.6. Поставщик до момента заключения настоящего договора обеспечил исполнение настоящего договора в соответствии с пунктами 8.1-8.3. 8.7. В ходе исполнения настоящего договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 8.8. В случае выбора Поставщиком способа обеспечения исполнения договора внесение денежных средств на счет Заказчика, их возврат осуществляется на основании письма Поставщика с указанием реквизитов для возврата в течение пяти рабочих дней, но не ранее пяти рабочих дней с момента полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. 8.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, к нему применяются санкции, предусмотренные п. 7.5. настоящего договора. В таком случае, сумма пени может быть удержана из суммы внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, с одновременным уведомлением Поставщика. 8.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора остаются у Заказчика. При это Заказчик не лишается права требовать от Поставщика выплаты штрафных санкций по настоящему договору. В случае выбора Поставщиком способа обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то средства по ней выплачиваются Заказчику по письменному требованию последнего Банком-Гарантом. 9. Реквизиты сторон
Приложение №1 УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: Заказчик: _______________________ Поставщик: _______________________ «____»___________20__ г. «____»___________20__ г. ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
