Документация о запросе котировок на поставку стоматологических медицинских изделий
Скачать 0.49 Mb.
|
6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА 6.1. Форма расчетов - безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата в течение 240 дней после поставки Товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара и качество товара (сертификат соответствия и удостоверения качества), в том числе: - счета-фактуры; - товарных накладных. 6.2. Оплата поставленного Товара производиться Заказчиком платежным поручением. 6.3. Днем оплаты считается дата отметки банка Заказчика о принятии платежного поручения. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет один процент, от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую, действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства, но не более 1 (одного) % от цены настоящего Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.4. Сумма неустойки, предъявленная Заказчиком Поставщику за допущенную просрочку исполнения обязательств, может быть удержана Заказчиком в бесспорном порядке, без согласия Поставщика, из суммы, подлежащей оплате за поставленный Товар. 7.5. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему Договору. 7.6. Существенным нарушением настоящего Договора со стороны Поставщика признается: 7.6.1. нарушение сроков поставки Товара на 3 (три) календарных дня и более; 7.6.2. поставка Товара не соответствующего требованиям настоящего Договора по качественным, количественным или другим характеристикам, указанным в Договоре; 7.6.3. не обеспечение Поставщиком упаковки Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в данном Договоре; 7.6.4. поставка Товара без сопроводительных документов (товарной накладной, счета-фактуры, сертификатов соответствия к товарной накладной и удостоверения качества и др.); 7.6.5. нарушение, установленных настоящим Договором, сроков устранения Поставщиком несоответствий Товара по количеству, качеству, ассортименту или другим характеристикам на 3 (три) календарных дня и более; 7.6.6. нарушение сроков устранения Поставщиком недостатков или замены Товара в пределах гарантийного срока на 3 (три) календарных дня и более; 7.6.7. неоплата неустойки или несвоевременная или неполная оплата неустойки, предусмотренной настоящим Договором. 7.6.8. не предоставление обеспечения исполнения Контракта в случае, предусмотренном в п. 10.7. настоящего Договора. 7.7. Существенным нарушение настоящего Договора со стороны Заказчика признается: 7.7.1. неоднократное нарушение сроков оплаты Товара более чем на 90 (девяносто) рабочих дней.
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства. К вышеуказанным обстоятельствам, в частности, относятся пожар, стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок на определенных направлениях, по ограничению подачи энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья, иные акты, объективно влияющие на отгрузку. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение трех недель письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков и привлечения последней к ответственности. 8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.
9.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 9.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. 9.3. Срок рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. 9.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, возникающим в связи с настоящим Договором, то все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде Кемеровской области. 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора: 28 636,66 руб. (10 % начальной (максимальной) цены Договора). 10.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора: Обеспечение исполнения настоящего Договора может быть представлено внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 10.7. настоящего Договора, в размере обеспечения исполнения настоящего Договора. 10.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий Договор, обеспечения исполнения Договора. 10.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 10.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому внесением денежных средств на счет Заказчика: 10.5.1.денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 10.7. настоящего Договора. В противном случае, обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным; 10.5.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо его копией); 10.5.3. денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика; а в случае заключения Сторонами соглашения о расторжении Контракта, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения, возвращаются в течение 10 банковских дней со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения Контракта. 10.5.4. В случае не предоставления Поставщиком в срок более чем 30 (тридцати) банковских дней, письменного требования о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, Заказчик вправе осуществить возврат указанных денежных средств по своей инициативе, по реквизитам, указанным Поставщиком в платежном поручении, подтверждающем перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора. 10.6. По настоящему Договору обеспечиваются следующие обязательства Поставщика: 10.6.1. случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором; 10.6.2. случаи просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору; 10.6.3. уплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных Договором за просрочку исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору; 10.6.4. возмещение убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по Договору; 10.6.5. возмещение Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества поставленного Товара. 10.7. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств): РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области БИК: 043209000 ИНН: 4216003989 КПП: 421701001 КБК: 91200000000040311730 ОКТМО: 32731000001 р/сч: 40701810600003000001 Получатель: Финансовое управление г. Новокузнецка (МБЛПУ ГКБ №1, л/с 20396006520) Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора №234-223/ПЛУ/ОМО.
11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором. 11.3. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора: 11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях: 11.3.1.1. в случаях существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, указанных в п. 7.6. настоящего Договора; 11.3.1.2. в случае нарушения сроков поставки Товара (партии Товара), установленного настоящим Договором, на 3 (три) календарных дня и более; 11.3.1.3. в случае нарушения сроков устранения нарушений, несоответствий Товара по количеству, качеству, ассортименту или другим характеристикам, выявленных Заказчиком в ходе приемки Товара и после приемки Товара, на 3 (три) календарных дня и более; 11.3.1.4. в случае нарушения сроков устранения нарушений Поставщиком недостатков или замены Товара в пределах гарантийного срока на 3 (три) календарных дня и более; 11.3.1.4. в случае несоответствия поставляемого Товара по качественным, количественным или другим характеристикам и условиям, указанным в настоящем Договоре. 11.3.1.5. в случае установления недействительности обеспечения исполнения Договора, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения Договора было установлено настоящим Договором. 11.3.1.6. в случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество Товара, происхождение Товара, а также иных документов на Товар, предусмотренных настоящим договором. 11.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.3.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 11.3.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в следующих случаях: 11.3.4.1. в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Договора, при этом существенным нарушением Заказчиком настоящего Договора признается неоднократное нарушение сроков оплаты Товара более чем на 90 (девяносто) рабочих дней. 11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым с даты уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.5. Сведения о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12.1. Настоящий Договор исполняется без этапов. 12.2. Настоящий договор бюджетного учреждения составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 12.3. При реорганизации или ликвидации юридического лица, изменении его наименования, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры, Стороны в пятидневный срок обязаны письменно известить об этом друг друга. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск, вызванный этими неблагоприятными последствиями. В случае реорганизации любой из Сторон, все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемнику. 12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями с обеих Сторон, за исключением протокола разногласий, который подписывается Сторонами электронной цифровой подписью. 12.5. Все уведомления в рамках настоящего Договора составляются Сторонами в письменном виде. 12.6. Местом исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору является город Новокузнецк. 12.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» августа 2017 г. 12.8. При переходе прав кредитора по обязательствам настоящего Договора к другому лицу (уступка требования) необходимо согласие должника. 12.9. Во всем ином, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. |
Похожие:
 | Закона 223-фз правовым актом, регламентирующим правила закупки («Положение о закупочной деятельности Муниципального бюджетного лечебно-профилактического... | | Приложение № Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок, их содержание и значимость |
 | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в открытом запросе котировок 6 | | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в открытом запросе котировок 6 |
| Информация об открытом запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) | | Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку химических продуктов, мы, |
| Условия допуска к участию в запросе котировок. Отстранение от участия в запросе котировок | | В запросе котировок могут принять участие компании (далее Участники), соответствующие требованиям, изложенным в котировочной документации.... |
| Для участников, прошедших предварительный квалификационный отбор №144 от 20. 09. 2013 | | Закона 223-фз правовым актом, регламентирующим правила закупки («Положение о закупочной деятельности Муниципального бюджетного лечебно-профилактического... |