для предъявления Покупателем требований к Поставщику об устранении нарушений договора. В случае неприбытия в указанный срок представителя Поставщика или в случае отказа Поставщика от направления представителя или подписания двухстороннего акта, односторонний акт с оговоренными в нем нарушениями условий договора является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику об устранении таких нарушений.
7.5. Поставщик, допустивший недопоставку товара, поставку некачественного или некомплектного товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать товар либо заменить его товаром надлежащего качества в нормально необходимый для этого срок, но не позднее (30) дней с момента предъявления требования Покупателя об этом. При этом, Покупатель вправе отказаться от оплаты недопоставленных товаров, товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до поставки товаров в полном объеме, устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
7.6. Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Покупателя в соответствии с пунктом 7.5. договора, Покупатель вправе путем направления соответствующего уведомления Поставщику отказаться от принятия товаров и/или от исполнения договора (полностью или частично), без возмещения каких-либо связанных с таким отказом убытков Поставщика. В таком случае, если Покупателем была осуществлена предварительная оплата. Поставщик обязан в течение 5 (Пять) календарных дней после получения такого уведомления вернуть Покупателю все уплаченные им денежные средства.
7.7.Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по поставке товара только после устранения всех выявленных недостатков.
7.8.При получении товара от перевозчика Покупатель в случаях, когда это предусмотрено правилами, установленными законами, иными правовыми актами и регулирующими деятельность транспорта, обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта. Приемка Товара в части, не оформленной коммерческим актом, на предмет соответствия товара требованиям договора осуществляется на условиях пунктов 7 1.-7.4. договора.
7.9.В случае, если в Спецификациях предусмотрена выборка товара Покупателем в месте нахождения Поставщика либо третьего лица. Покупатель обязан осуществить осмотр передаваемого товара в месте его передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
7.10.Гарантийные обязательства.
В случае выявления ненадлежащего качества товара в течение гарантийного срока Покупатель письменное извещает Поставщика о выявленных недостатках. После получения указанного уведомления Поставщик обязан в пятидневный срок обеспечить прибытие своего представителя в место нахождения товара для его осмотра и оформления двустороннего акта, удостоверяющего состояние товара.
При наличии разногласий по поводу состояния товара, причин возникновения его недостатков по требованию любой стороны может быть проведена независимая экспертиза с привлечением в качестве эксперта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ее территориального отделения) (далее - ТПП) либо иной независимой экспертной организации с оформлением акта экспертизы. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, нарушившая условия договора о качестве товара, либо сторона, претензии которой не подтверждены в результате проведения экспертизы.
Двусторонний акт либо акт экспертизы является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику об устранении нарушений договора. В случае неприбытия в указанный срок представителя Поставщика или в случае отказа Поставщика от направления представителя или подписания двухстороннего акта, Покупатель составляет односторонний акт с указанием в нем допущенных нарушений, который является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику
В случае предъявления Покупателем требования об устранении недостатков товара или его замене товаром надлежащего качества, вывоз товара и предоставление взамен товара надлежащего качества Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет, а также возмещает Покупателю все расходы, связанные с заменой товара, включая работы по демонтажу товара ненадлежащего качества и монтаж)' товара, предоставленного в качестве замены.
Поставщик обязан устранить недостатки товара или заменить его товаром надлежащего качества на основании требования Покупателя, в сроки, определяемые в соответствии с пунктом 7.5. договора. Если Поставщик в такой срок не выполнил требования Покупателя, Покупатель вправе путем направления соответствующего уведомления Поставщику отказаться от исполнения договора (полностью или частично) и потребовать возврата уплаченных за товар денежных средств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Убытки по настоящему договору взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
При нарушении сроков оплаты товара, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) % просроченной суммы за каждый день просрочки.
8.3 За нарушение сроков поставки товара, а равно сроков, предусмотренных пунктами 7.5. и 7.10.5. договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) % стоимости не поставленного в срок товара, или товара, в отношении которого не выполнены требования, предъявленные Покупателем в соответствии с пунктами 7.5 и 7.10.5. договора, за каждый день просрочки в течение первых двух недель, а в случае дальнейшей просрочки - в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых) % стоимости такого товара за каждый день просрочки.
Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (Десять) % от цены товара, указанной в соответствующей Спецификации, за любое из следующих нарушений условий настоящего договора:
за отгрузку товара досрочно либо по частям без письменного согласия Покупателя;
- за поставку товара и ненадлежащее оформление или несвоевременное предоставление счетов-фактур и первичных документов (актов, накладных, универсальных передаточных документов, иных первичных документов) либо за непредставление счетов-фактур и/или первичных документов.
За поставку товара ненадлежащего качества или ненадлежащей комплектности Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20 (Двадцать) % цены некачественного либо некомплектного товара. При этом, все расходы, связанные с возвратом товара, его заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение оплачиваются за счет Поставщика.
8.6. Поставщик обязуется возместить реальный ущерб, понесенный Покупателем, в случаях:
- предоставления документов, указанных в пункте 8.4. настоящего договора, оформленных с нарушением законодательства, в том числе норм статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- предоставления счетов-фактур, оформленных с нарушением законодательства, в том числе п. 3 статьи 168, п.п. 5, 5.2 и 6 статьи 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.11 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость";
- указания в вышеперечисленных первичных документах неверной суммы НДС.
Под реальным ущербом в данном пункте понимается, в том числе, дополнительно взысканные налоги, сборы, штрафы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществленных налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах-фактурах, первичных и иных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является обращение Покупателя о таком возмещении с приложением решения(ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба.
В случае предъявления налоговыми органами претензий по дефектам в оформлении документов, описанным выше, Поставщик по запросу Покупателя обязуется внести необходимые изменения/исправления в (акты сдачи-приемки, счета-фактуры), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. В случае невнесения таких изменений до вынесения налоговым органом решения о доначислении Поставщик обязан возместить реальный ущерб, возникший в результате дефектов в оформлении первичной документации.
8.7. Покупатель обязан подписать и вернуть Поставщику в течение 10-ти календарных дней c момента получения один экземпляр (акта, накладной, универсального передаточного документа, иного первичного документа).
8.8. В случае, если Покупатель нарушит установленную настоящим договором обязанность и не вернет Поставщику в указанный срок (акта, накладную, универсальный передаточный документ, иной первичный документ), а также не направит в этот же срок мотивированные возражения, соответствующие товары, будут считаться сданными Поставщиком и приняты Покупателем по договору в последнюю дату установленного в п.6.6. срока.
8.9.В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных документов (накладных, спецификаций, счетов/фактур и т.п.), либо предъявления неверной суммы НДС, в результате чего Покупатель понесет реальный ущерб, Поставщик обязан возместить причиненный Покупателю ущерб в полном объеме.
8.10. Взыскание Покупателем с Поставщика сумм неустойки по настоящему договору может быть произведено путем удержания денежных средств из сумм, подлежащих уплате за товар, что влечет прекращение обязательств Покупателя по оплате товара в размере удержанных сумм неустойки.
8.11.Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные настоящим договором, а также причиненные убытки.
8.12.Во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости товара включая НДС.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Поставщик и Покупатель могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон.
Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением договора. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю все полученные по настоящему договору денежные средства в течение десяти банковских дней с момента расторжения настоящего договора. Данное положение не распространяется на обязательства сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон.
10.2.В случае не достижения сторонами соглашения, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области и разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
При изменении или расторжении договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором либо действующим законодательством Российской Федерации, договор считается измененным или расторгнутым с даты получения одной стороной уведомления от другой стороны о расторжении или изменении договора.
В случае отказа Покупателя от товара или от исполнения Спецификации/договора (полностью или частично) по основаниям, предусмотренным договором или действующим законодательством, Поставщик обязан вернуть Покупателю излишне уплаченные денежные средства в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Поставщик не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Покупателя.
Покупатель вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Поставщика.
В случае, если в Спецификации указаны условия иные, чем в настоящем договоре, применяются условия, указанные в Спецификации.
В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, сторона договора обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую сторону. В противном случае вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу в связи с нарушением указанного срока, будет считаться полученной по истечение 10 (Десять) дней с даты ее отправки, а сторона, перечислившая в связи с таким нарушением денежные средства по прежним реквизитам, не несет ответственность за обусловленную этим просрочку в оплате.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Покупателя, один для Поставщика.
12.7. Поставщик обязуется соблюдать (и обеспечивать соблюдение привлекаемыми третьими лицами) представленные Заверения и гарантии о Борьбе с Коррупцией, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.
Приложение: Спецификации. Заверения и Гарантии о Борьбе с Коррупцией.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
|
ПОКУПАТЕЛЬ:
Место нахождения: 666911, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., Бодайбинский район,п.Мамакан,ул.Красноармейская,д.15
Почтовый адрес: 666911, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., Бодайбинский район,п.Мамакан,ул.Красноармейская,д.15
Банковские реквизиты:
р/с 40702810918300100386
Иркутское отделение 8586 Байкальского Банка
ОАО «Сбербанк России» г.Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН: 3802010707, КПП 380201001
|
ПОДПИСИ СТОРОН
от ПОСТАВЩИКА:
__________________/_________________//
М.П..
|
от ПОКУПАТЕЛЯ:
Директор АО «МГЭС»
____________________/А.Е.Ганин/
М.П.
|
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________________ 1
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 1
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 1
5. ДОКУМЕНТЫ 3
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 5
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7
10.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 9
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9
10
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 11
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 11
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 13
5. ДОКУМЕНТЫ 15
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 17
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 19
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 21
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 21
1. |
