5.СРОК ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.Срок Договора. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до ___________ 2017 года.
5.2.Расторжение по соглашению Сторон. Договор может быть расторгнут либо изменен в любое время по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
5.3.Отказ Покупателя от исполнения Договора.
5.3.1.Нарушение сроков. В случае если Покупателем установлено, что Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки Товара (партий Товара), Покупатель вправе по своему выбору:
продлить сроки поставки Товара с внесением соответствующих изменений посредством заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
5.3.2.Качество Товара. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заявления соответствующего требования Покупателя, или в случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиями Договора;
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, вернуть Товар и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
5.3.3.Некомплектность Товара. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору:
потребовать от Продавца доукомплектования Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заявления соответствующего требования Покупателя;
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, вернуть Товар и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
5.3.4.Непредставление Информации. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации в соответствии с пунктом 9 Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.3.5.Расходы Поставщика. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.3, Покупатель не возмещает Поставщику расходы, понесенные Поставщиком в связи с прекращением Договора.
5.4.Отказ Покупателя от исполнения Договора, не обусловленный действиями Поставщика.
5.4.1.Покупатель вправе в любое время до окончания срока действия Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику стоимость Товара, поставленного до получения извещения об отказе Покупателя от Договора.
5.4.2.В случае отказа Покупателя от исполнения Договора по собственной инициативе и направлении Поставщику извещения об одностороннем отказе менее чем за 5 (пять) рабочих дней до очередной согласованной даты поставки, Покупатель обязуется возместить Поставщику обоснованные фактические понесенные и документально подтвержденные расходы Поставщика, вызванные прекращением Договора, в пределах разницы между общей стоимостью поставки Товара по Договору и суммой, ранее выплаченной Покупателем Поставщику за поставленный Товар.
5.4.3.Требование Поставщика об оплате фактических расходов должно быть мотивировано Поставщиком, подтверждено расчетом расходов Поставщика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Поставщиком расходы, в том числе, первичных документов.
5.4.4.Копии всех документов, подтверждающих расходы Поставщика, должны быть подписаны уполномоченным лицом Поставщика с расшифровкой его подписи и указанием должности, скреплены печатью Поставщика и содержать пометку «копия верна». В случае несоответствия представленных первичных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Договора, либо их недостаточности для подтверждения понесенных расходов, Поставщик обязуется заменить документы (предоставить дополнительные документы) по мотивированному требованию Покупателя.
5.5.За исключением случая неоднократного нарушения Покупателем срока оплаты Товара, Поставщик не вправе отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае неисполнения Покупателем встречных обязанностей по Договору, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение таких обязанностей не будет произведено в установленный срок.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Нарушение сроков поставки Товара. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по Договору (а также сроков поставки отдельных партий Товара, недопоставки Товара, поставки некомплектного Товара, нарушении сроков устранения недостатков Товара, сроков доукомплектования Товара) Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не поставленного в срок Товара (или соответственно - от стоимости некомплектного Товара, Товара с недостатками) за каждый день просрочки и возместить убытки Покупателя в полной сумме сверх неустойки. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности по поставке Товара.
6.2.Ненадлежащее качество Товара. В случаях если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
6.2.1.уменьшения стоимости соответствующего Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, на фиксированный размер 15% (пятнадцать процентов) от их стоимости, не предоставляя доказательств соразмерности;
6.2.2.безвозмездного устранения недостатков Товара в установленный Покупателем срок;
6.2.3.возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
6.2.4.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
6.3.Неустойка при отказе Покупателя от Договора. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.3 Договора, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Покупателю неустойку в размере 10% (десяти процентов) от максимальной стоимости Договора (указанной в пункте 2.1 Договора) и возместить убытки Покупателя в полной сумме сверх неустойки, в том числе упущенную выгоду.
6.4.Первичные документы и счета-фактуры. За несвоевременное представление Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленных первичных документов в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства, Покупатель вправе по каждому факту нарушения потребовать, а Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Покупателю неустойку в размере 1% (одного процента) от суммы несвоевременно представленного первичного документа. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности по представлению надлежащим образом оформленных первичных документов и счетов-фактур.
6.5.Нарушение сроков оплаты. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты надлежащим образом поставленного Товара более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить Поставщику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пяти сотых процента) от стоимости не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости не оплаченного в срок Товара.
6.6.Нарушение порядка привлечения субподрядчиков / третьих лиц. В случае привлечения Поставщиком субподрядчиков для выполнения работ (оказания услуг) по Договору Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Покупателю неустойку в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей за каждый выявленный факт, возместить убытки Покупателю в полной сумме сверх неустойки, в том числе штрафы в связи с несвоевременным предоставлением Покупателю информации о договорах с субподрядчиками, и по требованию Покупателя расторгнуть заключенный с таким субподрядчиком договор.
6.7.Упущенная выгода. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не возмещает другой Стороне упущенную выгоду, если иное прямо не предусмотрено условиями Договора.
6.8.Ограничение освобождения от ответственности. В случае если Поставщик незамедлительно не уведомил Покупателя о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2.1 Договора, Поставщик не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.1.2.Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны и препятствующие Стороне исполнить свои обязательства по Договору, которые Сторона не могла разумно принять в расчет при заключении Договора и не могла избежать, предотвратить или преодолеть такие обстоятельства или их последствия. Обстоятельства непреодолимой силы не включают в себя те обстоятельства, в отношении которых отрицательные имущественные последствия могли быть предотвращены при проявлении Стороной большей степени заботливости и осмотрительности, чем та, которая требуется от нее по характеру Договора и условиям оборота.
7.1.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Сторону от исполнения обязательств, обязанность по исполнению которых возникла до момента наступления таких обстоятельств.
7.2.Принятие разумных мер. Сторона должна предпринять все разумные меры, а также обеспечить принятие таких разумных мер своими контрагентами, для того, чтобы предотвратить наступление обстоятельств непреодолимой силы, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также предпринять все возможные меры для того, чтобы уменьшить эффект от действия обстоятельств и приложить все разумные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства по Договору. Принятие Стороной таких мер не должно влечь возникновение у Сторон дополнительных расходов либо увеличение стоимости Договора.
7.3.Уведомление и представление доказательств.
7.3.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о действии таких обстоятельств и предоставить, включая, но не ограничиваясь, информацию о характере и продолжительности действия таких обстоятельств, о предпринятых Стороной мерах по предотвращению наступления таких обстоятельств или их последствий, влиянии обстоятельств на исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также иную имеющую значение информацию, в том числе, информацию о возможном ущербе имуществу Сторон, предоставленному для исполнения Договора, и мерах, которые могут быть предприняты Сторонами для обеспечения сохранности такого имущества.
7.3.2.В возможно короткие сроки после даты наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна представить другой Стороне соответствующие доказательства, подтверждающие возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их влияние на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.
7.4.Порядок изменения и расторжения Договора.
7.4.1.В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, Стороны проводят переговоры, направленные на изменение условий Договора.
7.4.2.В случае если по результатам переговоров Стороны не пришли к соглашению об изменении или расторжении Договора, любая Сторона вправе направить другой Стороне уведомление об отказе от Договора. Как исключение из указанного правила, Сторона, получившая от другой Стороны полное исполнение по Договору за период с момента заключения Договора до момента проведения переговоров, включая, но не ограничиваясь, оплату цены Договора или соответствующего этапа Договора, не имеет права на односторонний отказ от Договора.
7.4.3.В случае если Договор прекращается вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с пунктом 7.4.2 Договора, Стороны справедливо распределяют расходы, понесенные ими в связи с исполнением Договора. В случае недостижения Сторонами соглашения о распределении таких расходов любая из Сторон вправе передать спор на разрешение суда в соответствии с пунктом 12 Договора.
7.4.4.В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы привело к существенному изменению обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, Договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке в соответствии с пунктом 12 Договора и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Стороной такого требования.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.В целях Договора конфиденциальной информацией является информация, предоставленная одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Договора, в том числе, информация о производственной, технической, экономической, организационной и иной деятельности Стороны, сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, сведения, составляющие коммерческую тайну (далее – «Конфиденциальная информация»).
8.2.В случае если в связи с исполнением Договора Сторона получила от другой Стороны Конфиденциальную информацию, получившая такую информацию Сторона обязуется предпринять все возможные меры к защите и сохранению конфиденциальности такой информации и не вправе передавать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.3.Информация о Покупателе, его деятельности, включая информацию о реализуемых Покупателем проектах, информация о факте сотрудничества Поставщика с Покупателем по вопросам поставки Товара, информация относительно исполнения условий Договора, а также аналогичная информация об аффилированных лицах Покупателя не может разглашаться, распространяться Поставщиком или размещаться на информационных ресурсах, включая информационные ресурсы Поставщика, без получения предварительного согласия Покупателя, совершенного в письменной форме. Передача указанной информации аффилированным лицам Поставщика допускается при наличии предварительного согласия Покупателя, совершенного в письменной форме, и при условии принятия на себя такими аффилированными лицами обязательств, аналогичных обязательствам Поставщика, содержащимся в настоящем пункте 8.3.
9.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или с иными неправомерными целями.
9.2.При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3.Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.4.Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.5.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону о таких нарушениях в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.6.В письменном уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.7.Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.8.В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 6 к Договору с приложением подтверждающих документов (далее – «Информация»).
9.9.В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в органах управления Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.
9.10.Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора или уполномоченного на основании доверенности лица и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
9.11.Указанные в настоящем пункте 9 условия являются существенными условиями Договора в соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
9.12.Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
9.13.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.14.Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.15.В случае предоставления Поставщиком Информации не в полном объеме (то есть непредставления какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 6 к Договору)), Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в пункте 9.8, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления Поставщиком такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
10.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1.В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных») Поставщик обязуется предоставить Покупателю (одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, в том числе конечных) подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 7 к Договору.
10.2.Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Законом о персональных данных.
10.3.В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Закона о персональных данных в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 10.1 Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Закона о персональных данных в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 10.1 Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
11.УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1.Заявления, уведомления, извещения, требования, запросы и иные документы, связанные с исполнением Договора, (далее – «Уведомление») совершаются Стороной в письменной форме и могут быть переданы другой Стороне посредством использования электронных, телефонных, факсимильных и иных технических средств связи, позволяющих достоверно зафиксировать факт передачи и приема таких документов (далее – «Технические средства связи»), либо посредством вручения, либо нарочным, либо почтовым отправлением с описью вложения.
11.2.Уведомления, направляемые Сторонами друг другу посредством использования Технических средств связи, должны содержать указание на контактное лицо Стороны, которой направляется Уведомление.
11.3.Контактным лицом Покупателя по Договору является:
Меликсетова Татьяна Моисеевна – офис-менеджер
Тел.: _______________________ доб. ____
Электронный адрес: t_meliksetova@yermakneftegaz.ru
11.4.Контактным лицом Поставщика по Договору является:
________________________________________
Тел.: _________________ доб. ________
Электронный адрес: _____________________
11.5.В случае если Уведомление было передано Стороной другой Стороне с использованием Технических средств связи, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки такого Уведомления Сторона должна направить другой Стороне оригинал Уведомления посредством вручения, либо нарочным, либо почтовым отправлением с описью вложения с указанием наименования Стороны, ее адреса и контактного лица, указанного в пунктах 11.3 и 11.4 Договора.
11.6.Уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в пункте 14 Договора, или по иным адресам, о которых Стороны уведомили друг друга в письменной форме.
11.7.Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения. Изменение банковских реквизитов осуществляется в порядке, описанном в пункте 4.4.5 Договора.
12.ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.Отношения Сторон по Договору регулируются российским правом.
12.2.Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.Подписанием Договора Поставщик выражает свое согласие с тем, что Покупатель вправе без дополнительного согласования с Поставщиком передать права и обязанности по Договору полностью или частично аффилированным лицам ПАО «НК «Роснефть». Передача прав и обязанностей Поставщика по Договору третьему лицу возможна только после предварительного согласования с Покупателем, совершенного в письменной форме.
13.2.Договор выражает полную договоренность между Сторонами и заменяет все предшествующие устные и письменные договоренности и соглашения Сторон в отношении его предмета и условий.
13.3.Подписанием Договора Поставщик предоставляет Покупателю среди прочего (без ущерба иным заверениям об обстоятельствах, содержащихся в Договоре) следующие заверения об обстоятельствах:
на момент заключения Договора отсутствуют события, с которыми налоговое законодательство связывает прекращение (отсутствие) у Поставщика оснований для освобождения от уплаты НДС. В случае отсутствия или утраты таких оснований, стоимость Договора в дальнейшем не подлежит увеличению на ставку НДС;
сделка совершена Поставщиком в соответствии с целями деятельности Поставщика, указанными в учредительных документах Поставщика;
на совершение сделки не требуется получения разрешения и (или) согласия третьих лиц, органов юридического лица, государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом или соглашением или существует по каким-либо иным основаниям, либо все такие разрешения и согласия были получены до заключения сделки;
у лица, совершающего сделку от имени Поставщика, существуют все полномочия, необходимые для совершения сделки; такие полномочия не ограничены договором, учредительными документами Поставщика или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при совершении сделки такое лицо не выходит за пределы указанных ограничений;
сделка совершается представителем/органом Поставщика не в ущерб интересам Поставщика, отсутствуют обстоятельства, которые свидетельствуют о сговоре либо об иных совместных действиях представителя/органа Поставщика и Покупателя в ущерб интересам Поставщика;
отсутствуют запреты либо ограничения на совершение сделки, в том числе, ограничения, установленные российским правом, судебные запреты либо запреты, наложенные в судебном или ином установленном законом порядке;
Поставщику известны в полном объеме условия совершения сделки, ее природа, предмет сделки, необходимые для совершения сделки сведения о Покупателе, а также обстоятельства, в которых заключается сделка, в связи с чем Поставщик не совершает сделку под влиянием заблуждения;
сделка совершается Поставщиком не под влиянием насилия, угрозы, обмана;
сделка не совершается на крайне невыгодных для Поставщика условиях;
лицо, совершающее сделку от имени Поставщика, не является недееспособным, не ограничено в дееспособности, способно понимать значение своих действий и руководить ими;
соблюдены все требования, условия и формальности, необходимые для совершения сделки.
13.4.Поставщик подтверждает, что, предоставляя заверения об обстоятельствах, перечисленные в пункте 13.3, Поставщик исходил из того, что Покупатель будет полагаться на них, и что они имеют существенное значение для Покупателя.
13.5.Распределение рисков и ответственности, а также размер такой ответственности, предусмотренные Договором, являются, по мнению Сторон, коммерчески обоснованными и удовлетворяющими Стороны и не нарушают баланса интересов Сторон, поскольку цена Договора включает в себя компенсацию за указанное распределение рисков и ответственности.
13.6.Непредъявление любой из Сторон в какое-либо время требования о выполнении другой Стороной всех или отдельных условий Договора не может рассматриваться как отказ от таких условий.
13.7.Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и имеющими юридическую силу в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.8.Пункты 8.2, 8.3, 10.3, 12, 13.3 Договора сохраняют силу в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия Договора.
13.9.Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительности Договора в целом. В случае недействительности отдельных положений Договора Стороны руководствуются условиями Договора без учета его недействительных положений.
13.10.Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.11.Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация;
Приложение № 3 – Заявка;
Приложение № 4 – Форма Товарной накладной (ТОРГ-12);
Приложение № 5 – Форма Акта о несоответствии (ТОРГ-2);
Приложение № 6 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
Приложение № 7 – Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.
14.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик (получатель денежных средств):
|
Покупатель (грузополучатель, плательщик денежных средств):
ООО «Ермак Нефтегаз»
Место нахождения:
115035 г. Москва, Космодамианская наб. д.52, стр.3
ИНН/КПП 6501244577 / 772501001
ОГРН 1126501000922
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810300000005770
Банк «ВБРР» (АО), г. Москва
к/с № 30101810900000000880
БИК 044525880
|
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Поставщика:
|
От имени Покупателя:
|
___________________/ __________________ /
|
___________________ / Е.А. Гончаров /
|
Приложение № 1
к Договору № _________________.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ
КАНЦЕЛЯРСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Поставка товаров в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, отдельными партиями, на основании заявки, в офис ООО «Ермак Нефтегаз»
Цели и задачи закупки: Обеспечение потребности заказчика в канцелярских и хозяйственных товарах и для организации бесперебойной работы офиса заказчика.
Адрес поставки: 115035 г. Москва, Космодамианская наб. д.52, стр.3, 9 эт.
Сроки поставки: Товар поставляются в офис покупателя.
Объём каждой партии определяется заявками покупателя, указывается поставщиком в счёте на оплату, товарной накладной ТОРГ-12 и счёте-фактуре на каждую поставленную партию товара.
Начало исполнения обязательств поставки определяется датой подписания договора, заключаемого по результатам настоящей закупки.
Условия поставки (отгрузки) товара: Порядок поставки товара определяется по согласованию сторон договора, заключаемого по результатам настоящей закупки, в рабочие дни с 10.00 до 11:30 и с 15.00 до 17.30 (время московское).
Одновременно с Товаром поставщик передаёт покупателю документацию, подтверждающие качество Товара, а также надлежаще оформленные оригиналы первичных документов на каждую партию Товара: счёт на оплату, товарную накладную ТОРГ-12, счёт-фактуру, оформленный в соответствии со ст. 168, 169 Налогового Кодекса РФ.
Требования к продукции:
1. Товар должен быть новым, ранее не использованным
2. Товары должны соответствовать ГОСТам, применяемым в РФ, продукция должна иметь сертификаты соответствия
3.Товар должен иметь руководство по эксплуатации (на русском языке)
4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка возврату не подлежит
5. Срок годности поставляемых изделий не менее 95% от срока годности установленного производителем на вид товара
ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение 2 спецификация
Приложение № 3
к Договору № ________________________.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Дата направления Заявки Покупателем «__»______________201_г.
Наименование товара
и/или работ/услуг
|
Количество товара
|
Срок доставки / выполнения
|
|
|
|
|
|
|
Адрес доставки: _______________________
Контактные данные представителя Покупателя:
От имени Поставщика:
|
От имени Покупателя:
|
Должность
___________________ /Фамилия и инициалы/
|
Должность
___________________ /Фамилия и инициалы/
|
НАСТОЯЩАЯ ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:
От имени Поставщика:
|
От имени Покупателя:
|
___________________ /____________________ /
|
___________________ / Е.А. Гончаров /
|
Приложение № 4
к Договору № _____________________г.
ОБРАЗЕЦ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ ПО ФОРМЕ ТОРГ-12
г. Москва «___» ___________ 201 г.
|
Код
|
Форма по ОКУД
|
0330212
|
|
по ОКПО
|
|
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
|
|
|
|
структурное подразделение
|
Вид деятельности по ОКДП
|
|
Грузополучатель
|
|
по ОКПО
|
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
|
|
|
Поставщик
|
|
по ОКПО
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
|
|
|
Плательщик
|
|
по ОКПО
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
|
номер
|
|
Основание
|
|
|
договор, заказ-наряд
|
дата
|
|
|
Транспортная накладная
|
номер
|
|
|
|
дата
|
|
|
Вид операции
|
| |
