Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), КОТОРЫЕ БУДУТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УСТАНОВЛЕНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
№ п/п
|
Условие
|
Описание условия
|
|
1
|
2
|
1
|
Заказчик
|
Фонд капитального ремонта Республики Карелия
Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1А;
Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1А;
Адрес электронной почты: kaprem10_01@mail.ru;
Тел/факс: +7 (814 2) 76-41-79.
|
2
|
Предмет договора
|
Выполнение работ по оценке соответствия лифтового оборудования и лифтовых шахт требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
|
3
|
Цена договора
|
1. Цена договора устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона, является фиксированной. Цена договора определяется по итогам проведения электронного аукциона.
2. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении электронного аукциона и извещении о проведении электронного аукциона.
3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (оказания услуг).
4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о выполнении работ (оказании услуг) объемов работ (услуг).
|
4
|
Порядок и сроки оплаты работ и (или) услуг
|
Порядок и сроки оплаты работ (услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств из суммы, подлежащей оплате по договору.
|
5
|
Порядок и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ
|
Устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
|
6
|
Порядок и сроки приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
|
Порядок и сроки приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона
|
7
|
Место оказания услуг и (или) выполнения работ
|
Устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона в пределах Республики Карелия
|
8
|
Обеспечение исполнения договора
|
1. Исполнение договора обеспечивается:
а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);
б) обеспечительным платежом.
2. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из указанных в пункте 1 способов.
3. Размер обеспечения исполнения договора о выполнении работ (об оказании услуг) указываются в извещении о проведении электронного аукциона.
4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении. о проведении электронного аукциона.
5. Обеспечение исполнения договора может быть установлено в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором о выполнении работ (об оказании услуг) предусмотрена выплата аванса), в случае если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор о выполнении работ (об оказании услуг), предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора.
6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной;
б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 (двадцати пяти) процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;
в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;
г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору о выполнении работ (об оказании услуг) и (или) в случае расторжения договора о выполнении работ (об оказании услуг);
д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ (оказания услуг) по договору о выполнении работ (об оказании услуг) не менее чем на 60 дней.
7. В документации о проведении электронного аукциона Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к обеспечению исполнения договора.
|
9
|
Гарантийный срок
|
1. Условия о гарантийном сроке определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
2. Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы не может быть менее 5 лет со дня подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ.
|
10
|
Ответственность Заказчика и Подрядчика (Исполнителя)
|
1. Условия договора, предусматривающие ответственность подрядчика (исполнителя) и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, определяются заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
2. Подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости договора в порядке, установленном договором, в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;
д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором о выполнении работ (об оказании услуг), при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения договора о выполнении работ (об оказании услуг) факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
3. Штраф, указанный в подпункте 2 настоящего пункта документации, уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
4. В случае просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
|
11
|
Другие существенные условия договора
|
1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (оказания услуг), продолжительность этапов выполнения работ (оказания услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.
2. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Расторжение договора допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в документации о проведении электронного аукциона);
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;
д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения договора о выполнении работ (об оказании услуг) факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
|
Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
Пункт 1.4 раздела 1
|
Сведения об органе по ведению реестра
|
Наименование органа по ведению реестра:
Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок
Место нахождения:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д.13
Почтовый адрес:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д.13
Адрес электронной почты:
goszakazrk@karelia.ru
Номер контактного телефона:
8-8142-784403
Ответственное должностное лицо:
Тимукова Светлана Николаевна
|
Пункт 2.1 раздела 1
|
Наименование и описание предмета предварительного отбора
|
Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615)
Номер предварительного отбора: № 6/2017-ПО
|
Пункт 1.2 раздела 1
|
Период действия результатов предварительного отбора
|
3 (три) года.
|
Пункт 1.5 раздела 1
|
Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении предварительного отбора
|
Документация о проведении предварительного отбора размещается на официальном сайте единой информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по адресу: zakupki.gov.ru*
*До ввода в эксплуатацию раздела официального сайта, предусмотренного для размещения информации о подрядных организациях, такая информация размещается на странице Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gov.karelia.ru
|
Пункт 1.6 раздела 1
|
Адрес сайта оператора электронной площадки
|
ЗАО «Сбербанк – АСТ»: www.utp.sberbank-ast.ru
|
Пункт 3.1 раздела 1
|
Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (их техническим, функциональным, качественным и иным характеристикам), в том числе работ по замене лифтов, требования к выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия (в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия)
|
Требования
|
Описание
|
Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ
(их техническим, функциональным и иным характеристикам)
|
1. Работы осуществляются на основании
предоставленной Заказчиком электронного аукциона (далее - Заказчик) исходно-разрешительной документации:
-Технический паспорт на многоквартирный дом;
-Протокол общего собрания;
2. Работы (услуги) осуществляются на основании иной полученной подрядной организацией исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения работ.
3. Работы необходимо провести в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
В состав работ входит полное техническое освидетельствование лифтов, оформление декларации соответствия на лифты согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», предоставление пакета документов на лифты и на проведенные работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов».
4. Работы должны быть выполнены качественно с учетом требований действующих нормативно-правовых документов, а также требований к показателям и качеству товаров, используемых при выполнении работ, в том числе:
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 48.13330.2011 Свод Правил. «Организация строительного производства»;
- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установки»;
- ГОСТ Р 55967-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания»;
- ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»;
- ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»
Перечень нормативных правовых актов может быть уточнен в документации об электронном аукционе в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы.
Требования к техническим, функциональным и иным характеристикам устанавливаются Заказчиком в техническом задании в документации об электронном аукционе в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в региональной программе капитального ремонта Республики Карелия
|
Требования к качеству оказываемых услуг и (или) выполняемых работ
|
Содержится в документации об электронном аукционе в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы.
|
Требование к календарному плану работ (услуг)
|
Работы (услуги) должны проводиться в соответствии с прилагаемым к договору о выполнении работ (оказании услуг) календарным планом. Выполнение работ (оказание услуг) по календарному плану должно быть поэтапное, и предусматривать сдачу этапов в соответствии с документацией об электронном аукционе.
|
Пункт 5.3 раздела 1
|
Требования к участникам предварительного отбора
|
1) наличие у участника аттестата аккредитации, выданного Федеральной службой по аккредитации, с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»:
- оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
2) отсутствие у участника предварительного отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением случаев обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;
3) отсутствие у участника предварительного отбора за 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных нарушений участником предварительного отбора условий контракта;
4) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника предварительного отбора или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника предварительного отбора банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) неприостановление деятельности участника предварительного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора;
6) отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) неприменение в отношении участника предварительного отбора - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника предварительного отбора уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
8) отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
9) отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном разделом VII Положения;
10) невозможность для участника предварительного отбора являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
11) наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала.
Требования к минимальному количеству квалифицированного персонала участника предварительного отбора:
№ п/п
|
Состав специалистов
|
Количество человек, не менее
|
Стаж работы по специальности
|
Образование
|
1.
|
индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица или его заместитель
|
1
|
не менее чем пять лет
лет
|
высшее образование соответствующего профиля1
|
2.
|
работник индивидуального предпринимателя / работник юридического лица (за исключением самого индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица)
|
3
|
не менее 3 лет в области подтверждения соответствия лифтов требованиям технического регламента (ТР ТС 011/2011)
|
высшее, среднее или дополнительное образование (профессиональная переподготовка) соответствующего профиля2
|
3.
|
работник индивидуального предпринимателя / работник юридического лица (за исключением самого индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица)
|
1
|
не менее 3 лет в области исследований (испытаний) и измерений параметров лифтов (работа в испытательной лаборатории)
|
12) наличие у участника предварительного отбора опыта выполнения работ не менее чем по 3 контрактам за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора подрядных организаций на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".
|
Пункт 7.2 раздела 1
|
Срок предоставления разъяснений положений документации о проведении предварительного отбора
|
Разъяснения положений документации о проведении предварительного отбора предоставляются органом по ведению реестра в период с даты размещения извещения о проведении предварительного отбора при условии, что запрос о предоставления разъяснений поступил в орган по ведению реестра не позднее, чем за пять дней до предельной даты окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о проведении предварительного отбора:
«01» марта 2017 года.
|
Пункт 8.5 раздела 1
|
Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе
|
Дата и время начала срока подачи заявок:
«04» февраля 2017 года 00 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания срока подачи заявок:
«02» марта 2017 года 10 час. 00 мин. по московскому времени.
|
Пункт 9.1 раздела 1
|
Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе.
|
Заявка на участие в предварительном отборе может быть подана по рекомендуемым Формам 4.1. – 4.3. раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного отбора» настоящей документации.
Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:
Следующие сведения и документы об участнике предварительного отбора:
1.1. для юридического лица:
- полное наименование,
- сведения об организационно-правовой форме,
- сведения о месте нахождения, об адресе юридического лица,
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора;
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество,
- паспортные данные,
- сведения о месте жительства,
- номер контактного телефона.
1.2. для юридического лица:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе;
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
- выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе.
1.3. только для юридического лица:
- копии учредительных документов участника предварительного отбора.
1.4. только для иностранных лиц:
- нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе.
1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора (в случае если таким документом является доверенность на осуществление действий от имени участника предварительного отбора, то документ может быть представлен по Форме 4.2. «Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора» раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного отбора» настоящей документации).
2) Документы, подтверждающие соответствие участника предварительного отбора требованиям, установленным п. 5.1 раздела 1 настоящей документации в соответствии с пунктом 23 Положения:
2.1. копия аттестата аккредитации, выданного Федеральной службой по аккредитации, с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»:
- оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
2.2. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается заявка, или нотариально заверенная копия такой справки.
2.3. документы и сведения, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала:
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде;
- штатное расписание участника предварительного отбора;
- штатно-списочный состав сотрудников участника предварительного отбора (информация может быть представлена по форме 4.3 «Штатно-списочный состав сотрудников» раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного отбора» настоящей документации);
- копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала (установлено в документации в разделе 3 «Информационная карта предварительного отбора» (подпункт 11 пункта 5.3 раздела 1 «Требования к участникам предварительного отбора»)).
2.4. копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, в которых указан установленный срок выполнения работ и их первоначальная стоимость, копии актов приемки выполненных работ по таким контрактам или иных документов, подтверждающих приемку работ (услуг), в которых указана их окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ (услуг) по контракту в полном объеме, которые подтверждают наличие опыта выполнения работ за 3 года, предшествующие дате подачи заявки.
|
Пункт 11.3 раздела 1
|
Срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе
|
Заявка на участие в предварительном отборе может быть отозвана до первоначальной даты и времени окончания подачи заявок:
«02» марта 2017 года 10 час. 00 мин. по московскому времени.
|
Пункт 12.7 раздела 1
|
Срок и дата окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
|
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе:
«13» марта 2017 года.
|
Пункт 13.1 раздела 1
|
Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов, на выполнение капитального ремонта общего имущества в которых в дальнейшем будет проводиться электронный аукцион, либо указание на сайт в сети "Интернет", где размещены указанные адресные перечни
|
Адресные перечни многоквартирных домов, в отношении которых Фондом капитального ремонта Республики Карелия необходимо организовать капитальный ремонт содержатся в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства РК от 26.11.2014 № 346-П (далее – Региональная программа).
В настоящее время Региональная программа актуализирована Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Минстрой РК).
Актуализированная программа размещена на сайте Минстроя РК по следующему адресу:
http://минстройрк.рф/deyatelnost/regionalnyj_operator_kapitalnogo_remonta/, вкладка: «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы».
Ежегодная реализация Региональной программы осуществляется Фондом капитального ремонта Республики Карелия по краткосрочным планам реализации Региональной программы (далее – краткосрочный план, краткосрочные планы), которые ежегодно утверждаются приказом Минстроя РК.
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2017 году, утвержден приказом Минстроя РК от 31 октября 2016 года № 286 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы» (далее – Краткосрочный план).
Краткосрочный план размещен на сайте Минстроя РК по следующему адресу:
http://минстройрк.рф/deyatelnost/regionalnyj_operator_kapitalnogo_remonta/, вкладка: «Краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
|
|
