Статья 1
Скачать 334.04 Kb.
|
Статья 24.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.Статья 34.2. В случае нарушения Исполнителем сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п.2.6 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки.Статья 44.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, установленных в п.3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, за каждый день просрочки.Статья 54.4. Неоплата Заказчиком Работ в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора не является основанием для предъявления последним штрафных санкций к Заказчику, а срок оплаты Работ продлевается до надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.Статья 64.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.Статья 74.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются ими путем направления письменных требований (претензий). Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 6.2. В случае невозможности урегулирования споров, противоречий и разногласий в претензионном порядке, все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора в части взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Хабаровского края. 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 7.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения настоящего Договора. 7.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме в течение всего срока действия настоящего Договора и после его окончания в течение последующих пяти (Пяти) лет. 7.3. Перечень конфиденциальных сведений и условия конфиденциальности определяются Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью Договора. 7.4. В ходе исполнения Работ по Договору запрещается передача по телефону, электронной почте, сети Интернет и факсу конфиденциальных сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Исполнителем предоставлена Заказчику информация по форме приложения № 6 (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представлять в Заказчику по форме Приложения № 6 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора. Если какие-либо поля формы Приложения № 6 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора. Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной последнему информации по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть», органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы в ОАО «АК «Транснефть» и указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или без их использования), как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены). Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными. 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами. 8.3. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение № 1 - Форма заявки; Приложение № 2 - Форма акта диагностики, ремонта и о проведении экспертизы технического состояния; Приложение № 3 – Прейскурант; Приложение № 4 - Форма акта сдачи-приемки выполненных Работ; Приложения № 5 - Соглашением о неразглашении информации; Приложения № 6 - Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя. 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток» Сокращенное наименование: ООО «Транснефть – Дальний Восток» Юридический адрес: 680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.1 Почтовый адрес: 680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.1 Тел.: (4212) 40-11-01, Факс: (4212) 40-11-99 Электронный адрес: info@dmn.transneft.ru Банковские реквизиты: ОАО Банк ВТБ Доп. Офис №6 г. Москва Расчетный счет № 4070 2810 3000 6000 1165 Кор/счет № 3010 1810 7000 0000 0187 БИК 044 525 187, ОКПО 62202458, ОГРН 1092724004944 Исполнитель: Полное наименование: ________ Сокращенное наименование: __________ Юридический адрес: _______________ Почтовый адрес: ______________ Тел.: __________, Факс: __________ Электронный адрес: _____________ Банковские реквизиты: ________________
Приложение №1 к договору на ремонт оборудования №______ от__________ г._______ «____» __________ 20___ года ФОРМА
Приложение №2 к договору на ремонт оборудования №______________ от__________ г.__________________ «____» _________________ 20___ года ФОРМА Акт диагностики, ремонта и о проведении экспертизы технического состояния №:________ от __________ Заказчик: ООО «Транснефть – Дальний Восток» Исполнитель: ______________ Договор: №______________ от ________________ I. НОМЕРНЫЕ КАРТЫ ОБОРУДОВАНИЯ:
II. ИТОГО ПО ВСЕМ НОМЕРНЫМ КАРТАМ: 1. Количество оборудования в отношение которого выполняются Работы: __________ единиц. 2. Всего стоимость Работ, включая стоимость ЗИП Исполнителя: __________ руб. с НДС по ставке __ % в сумме ______ руб. 3. Прочие условия выполнения Работ:_______________________ .
III. ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ: Работы по номерной карте №___ выполнены в полном объеме ____. ____. 20__ года. Работы по номерной карте №___ выполнены в полном объеме ____. ____. 20__ года.
. Приложение № 3 к договору на ремонт оборудования №______________ от __________ _______ «____» _____________ 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 | |
| Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | | Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |
| Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | | Статья 18. Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика 51 |
| «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. 2-ой пусковой комплекс. 1 этап строительства: Энергокомплекс Катангли.» | | РД, смр, пнр с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение пс 220 кв заря. Замена гт-2» |
| Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению(01. 07. 02 и позднее), если на день рождения ребенка | | Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению(01. 07. 02 и позднее), если на день рождения ребенка |