О проведении запроса котировок в электронной форме
Скачать 1.26 Mb.
|
| ЧАСТЬ 3. Проект договора ДОГОВОР № _____ Московская область, городской округ Реутов «___» __________ 201__ г. Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов») далее «Заказчик», в лице главного врача Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________ ( _____________________ ), далее «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар по адресу, указанному Заказчиком в пункте 4.1. настоящего Договора, произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.4. Цена Договора составляет - __________ руб. (___________________), в т. ч. НДС __% – ___________ руб. (_________________ ). 1.5. Оплата поставляемого Товара осуществляется по ценам, установленным Договором (Приложение № 1). 1.6. Настоящий Договор составлен на основании Протокола ______________________________ № ____ от __.__.201__ года. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик: а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки) Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; б) обязуется предоставлять Поставщику информацию, документацию и консультации по вопросам выполнения условий Договора; в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара в размерах, сроках и в порядке, в соответствии с условиями Договора; г) осуществляет контроль исполнения настоящего Договора; д) в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения. 2.2. Поставщик: а) обязуется осуществить поставку (поэтапную поставку) Товара в соответствии со спецификацией настоящего Договора в необходимом объеме, установленные сроки, надлежащего качества; б) осуществляет доставку Товара транспортными средствами Поставщика с проведением погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивает сохранность Товара за свой счет до места назначения; в) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения Договора; г) вправе запрашивать и получать у Заказчика информацию, документацию и консультации по вопросам выполнения условий Договора; д) получает оплату (поэтапную оплату) в соответствии с условиями настоящего Договора; е) в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения; ж) с поставкой Товара направить Заказчику следующий комплект документов: - копию Сертификата Соответствия; - копию Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения России; - копия санитарно-эпидемиологического заключения; - инструкция пользователя на русском языке; - счет, счет-фактуру, товарную накладную (с указанием реквизитов Договора). 3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА 3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Российской Федерации, что удостоверяется Регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения России в установленном порядке, сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами. При поставке Товара должны быть приложены инструкции пользователя на русском языке, регистрационные удостоверения и документы о сертификации (заверенные копии) на каждую партию товара. В случае если товар не подлежит сертификации, то должно быть предоставлено отказное письмо (или его заверенная копия) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данные товары не включены в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории Российской Федерации. При необходимости Поставщик предоставляет и другие документы, наличие которых предусмотрено действующими нормативными актами для конкретного вида товара (сертификаты заводов-изготовителей, гигиенические сертификаты, СЭЗ и пр.). 3.2. Поставщик гарантирует Заказчику качественные характеристики Товара в течение всего срока действия Договора. 3.3. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными. 3.4. Срок годности (стерильности) должен быть максимальным. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80 % на момент поставки. 3.5. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида Товара законодательством РФ. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. На упаковках (индивидуальных стерильных) и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 3.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки. 4. Сдача -приемка ТОВАРА 4.1. Доставка Товара транспортом Поставщика до места назначения по адресам лечебно-профилактических учреждений Заказчика: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2 а, корпуса 1, 2, 3, 7; ул.Гагарина, д.4; Садовый пр., д.7; ул. Головашкина, д.5; ул.Строителей, д.3; Юбилейный пр., д.6, способом, обеспечивающим его сохранность, с проведением погрузочно-разгрузочных работ, с экспедицией товара. 4.2. Товар поставляется партиями по письменным заявкам (требованиям), переданным факсимильной, компьютерной и иной связью, ответственными лицами лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Заказчика. 4.3. Поставка Товара осуществляется в течение трех дней с момента получения заявки, в рабочие дни, в рабочее время с 09-00 часов до 13-00 часов, в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). 4.4. Приемка Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. 4.5. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, по месту поставки, включает в себя следующие этапы: - проверка по упаковке, комплектности, на предмет соответствия его техническим характеристикам и Спецификации (Приложение №1); - контроль наличия или отсутствия внешних повреждений; - проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего Договора. 4.6. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г. № П-6) (с изменениями и дополнениями) и по качеству (утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7) (с изменениями и дополнениями). 4.7. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов. 4.8. Заказчик осматривает Товар на предмет соответствия его техническим характеристикам и условиям настоящего Договора. 4.9. При обнаружении Заказчиком некачественного или несоответствующего Спецификации Товара, Заказчик составляет акт о забракованном Товаре в течение пяти рабочих дней со дня получения Товара и уведомляет Поставщика. 4.10. Поставщик обязан за свой счет заменить не качественный Товар на Товар надлежащего качества в течение двух дней, со дня получения уведомления о некачественном и несоответствующем Товаре. 4.11. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и цена Договора остаются неизменными. 4.12. Со стороны Заказчика ответственные лица (за формирование заказа, прием Товара) и контактные телефоны указаны в Приложение №1. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету. 5.2. Оплата производится по факту поставки товара, в течение 15-ти банковских дней от даты получения Заказчиком от Поставщика надлежащим образом оформленных товаросопроводительных документов на основании представленного счета (с указанием реквизитов Договора). 5.3. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ПлУ), средств ФСС по «родовым сертификатам» (РдС), средств, полученных за оказание медицинской помощи незастрахованным и неидентифицированным лицам (НИЛ). 5.4. Цены, указанные в Спецификации (Приложение № 1), фиксированы в течение всего времени действия Договора и включают стоимость всех расходов и обязательных платежей. 5.5. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар. 5.7. Допускается отсрочка платежа до сорока пяти банковских дней. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае прекращения поставок Товара (Услуг), предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты. 6.2. В случае прекращения поставок Товара (Услуг), предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 6.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли претензии и (или) разногласия, направляет другой Стороне Претензию о нарушении договорных обязательств с указанием возникших претензий и (или) разногласий. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 6.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Стороны направляют документы Акт о забракованном товаре/о невыполненных работах, услугах и (или) Претензию о нарушении договорных обязательств по электронному адресу в отсканированном виде с последующим отправлением по почте (с извещением об уведомлении) или отправлением нарочно. Адрес электронной почты Поставщика/Исполнителя для направления Акта о забракованном товаре/о невыполненных работах, услугах и (или) Претензии о нарушении договорных обязательств:__________________; Адрес электронной почты Заказчика для направления Претензии о нарушении договорных обязательств: ___________________. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня ее получения либо удовлетворить претензию. В случае если ответ на претензию не получен другой Стороной в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения претензии, либо в этот же срок претензия не удовлетворена, либо ответ на претензию не устраивает получившую его Сторону, претензионный порядок урегулирования споров считается соблюденным. 6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.6. В случае поставки Товара(Услуг) ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации. 6.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 6.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 6.11. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 7.2. Срок поставки товара со дня подписания договора по 31 декабря 2017 года. 7.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов, других причинах, требующих внесения изменений в Договор, Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях письменно. 7.4. В Договор по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством. 7.5. Внесение изменения в настоящий Договор допускается по соглашению сторон в следующих случаях: а) в части изменения условий договора (объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки). б) в соответствии с пунктом 1 статьи 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить условие о количестве товара на поставку которого заключен договор, не превышая стоимость Договора, по согласованию с Поставщиком/Исполнителем путем подачи заявки. в) если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара; г) при снижении цены договора (уменьшения цены за единицу товара, работы, услуги) без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; д) в случае, если Поставщик/Исполнитель в процессе исполнения заключенного с ним настоящего Договора предложил лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги; е) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 7.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 7.7. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 7.8. Перечень случаев, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа Заказчика от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: - отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); - существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); - невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); - неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ); - отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 7.9. Если при исполнении договора контрагент допускает невыполнение принятых им договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объем товаров (работ, услуг), предусмотренный договором, и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных обязательств выбрать иного поставщика (подрядчика, исполнителя), используя любые способы закупок, предусмотренные Положением о закупках. 7.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 7.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 7.12. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением сторон. |
Похожие:
 | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |
| Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |  | «Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа... |
| ... | | Заказчика в соответствии с настоящим извещением, документацией о проведении открытого запроса котировок (цен) в электронной форме... |
| Запрос котировок в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу | | Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... |
| Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок в электронной форме | | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок в электронной форме |