Приложение №1 к документации о закупке: Техническое задание
Приложение №2 к документации о закупке: Проект договора
Приложение № 1
к Документации на запрос предложений
Техническое задание на поставку микроскопа Axio Scope 1 в рамках проведения работ по гранту РНФ
(код по ОКДП: 3321150 «Микроскопы световые, лупы»)
Товар должен новым (не ранее 2015 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, свободным от прав третьих лиц, не состоящим под запретом, арестом, иным ограничением или обременением
Поставщик передает Заказчику Товар одновременно с товарно-транспортной накладной, счетом, счетом-фактурой, техническим паспортом на Товар, руководством по эксплуатации.
Поставка Товара осуществляется единовременно в срок, не превышающий 100 (сто) календарных дней с даты заключения договора.
Доставка и разгрузка Товара до места нахождения Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.
Риск утраты и порчи Товара в процессе его доставки до места нахождения Заказчика (298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52) несет Поставщик.
В случае обнаружения недостатков Товара Заказчик вправе заявить Поставщику об отказе от исполнения договора и требовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар стоимости либо потребовать замены Товара на Товар марки, указанной в Спецификации, в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.
Срок, в течение которого Поставщик обеспечивает возможность использования Товара по назначению и несет ответственность за недостатки, препятствующие использованию Товара в соответствии с его целевым назначением либо которые не могут быть устранены, либо которые проявляются вновь после устранения, либо для устранения которых требуются затраты несоизмеримые со стоимостью Товара, возникшие не по вине Заказчика или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.
Информация о Товаре
№ п/п
|
Наименование товара
|
Функциональные свойства и технические характеристики
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
1
|
Микроскоп
Axio Scope 1
|
Модель
|
Axio Scope 1
|
шт
|
1
|
Методы исследования,
не менее
|
В проходящем свете по методу светлого поля, темного поля и фазового контраста
|
Штатив микроскопа
|
Должен состоять из двух разъемных частей: верхней и нижней, для обеспечения возможности использования специальных вставок для работы с габаритными объектами
|
Галогенный источник света (наличие)
|
в наличии
|
Узел крепления галогенной лампы
|
Должен обеспечивать возможность самостоятельной замены лампы пользователем и самоцентрируемость лампы относительно оптической системы
|
Мощность источника света, Вт (диапазон) (не менее)
|
не менее 50 не более 75
|
Угол рассеивания, град (не более)
|
10
|
Срок службы лампы, ч (не менее)
|
3500
|
Запасные лампы, шт. (не менее)
|
2
|
Настройка освещения по Келеру: фокусируемая, центрируемая апературная диафрагма, регулируемая диафрагма (наличие)
|
в наличии
|
Диапазон перемещения грубой фокусировки, мм (не менее)
|
24
|
Дополнительный блокиратор механизма фокусировки (наличие)
|
в наличии
|
Размер предметного столика, мм (не менее)
|
220×170
|
Диапазон перемещения предметного столика, мм (не менее)
|
75×50
|
Рукоятка предметного стола
|
1) Должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода).
2) Под управление правой рукой.
|
Поверхность предметного столика ультратвердая анодированная или керамическая (наличие)
|
в наличии
|
Изменение длины ручки перемещения столика, мм (не менее)
|
13
|
Угол наклона окулярных трубок, град (не более)
|
23
|
Деление светового потока фото / видеовыход: 100:0 % / 0:100 % (наличие)
|
в наличии
|
Изображение, создаваемое бинокулярной насадкой: прямое (наличие)
|
в наличии
|
Увеличение окуляров 10× (наличие)
|
в наличии
|
Линейное поле окуляров, мм (не менее)
|
23
|
Диоптрийная настройка на резкость (наличие)
|
в наличии
|
Возможность работы в очках (наличие)
|
В наличии
|
Позиции турели для светоделительных элементов, усл. ед. (не менее)
|
6
|
Позиции револьверного устройства для крепления и смены объективов, усл. ед. (не менее)
|
6
|
Числовая апертура объектива 10×, синус угла (не менее)
|
0,25
|
Рабочее расстояние объектива 10×, мм (не более)
|
6,5
|
Числовая апертура объектива 20×, синус угла (не менее)
|
0,45
|
Рабочее расстояние объектива 20×, мм (не более)
|
0,46
|
Числовая апертура объектива 40×, синус угла (не менее)
|
0,65
|
Рабочее расстояние объектива 40×, мм (не более)
|
0,6
|
Числовая апертура объектива 100×, синус угла (не менее)
|
1,25
|
Рабочее расстояние объектива 100×, мм (не более)
|
0,22
|
Фазовое кольцо PH2 объектива 100× (наличие)
|
в наличии
|
Масляная иммерсия объектива 100× (наличие)
|
в наличии
|
Конденсор ахроматический-аплантический (наличие)
|
в наличии
|
Числовая апертура конденсора, синус угла 0,9 (наличие)
|
в наличии
|
Пятипозиционная турель конденсора со вставками D-PH1-PH2-PH3 (наличие)
|
в наличии
|
Устанавливаемые светофильтры на встроенную в штатив турель, шт (не менее)
|
6
|
Светофильтр баланса белого (наличие)
|
в наличии
|
Нейтральный светофильтр 1,5 % светопропускания (наличие)
|
в наличии
|
Нейтральный светофильтр 6 % пропускания (наличие)
|
в наличии
|
Нейтральный светофильтр 25 % пропускания (наличие)
|
в наличии
|
Адаптер c-mount (наличие)
|
в наличии
|
Винтовая резьба для крепления адаптера (наличие)
|
в наличии
|
Пылезащитный чехол (наличие)
|
в наличии
|
Наглазники на окуляры для предотвращения загрязнений (наличие)
|
в наличии
|
Приложение № 2
к Документации на запрос предложений
ДОГОВОР №______
на поставку микроскопа Axio Scope 1 в рамках проведения работ по гранту РНФ
г. Ялта «___» ___________ 2015 г.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр» (сокращенное наименование: ГБУ РК «НБС-ННЦ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плугатаря Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________(сокращенное наименование: __________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации, на основании размещения заказа путем проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол № ____ от «____» _________ 2015 г.) заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку микроскопа Axio Scope 1 в рамках проведения работ по гранту РНФ (далее — «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется единовременно согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена Договора и условия оплаты
2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________. (_________________________), в том числе НДС.
2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы по доставке до Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, то есть является конечной.
2.3. Цена настоящего Договора остается фиксированной до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4. Товар оплачивается Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара.
3. Сроки и условия поставки, порядок сдачи и приемки Товара
3.1. Поставка осуществляется в срок, не превышающий ____________________________ дня с даты заключения настоящего Договора по адресу: 298648, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, д. 52.
3.2. Поставка Товара осуществляется независимо от выходных и праздничных дней, силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика.
3.3. Риск случайной гибели Товара переходит на Заказчика с момента получения Товара Заказчиком.
3.4. Доставка Товара производится транспортом Поставщика и за его счет. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.
3.6. Момент передачи Товара Заказчику должен быть не раньше 9 (девяти) часов 00 (ноля) минут и не позже 10 (десяти) часов 00 (ноля) минут (время московское).
3.7. Поставляемый Товар является новым (не ранее 2015 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, свободным от прав третьих лиц, не состоящим под запретом, арестом, иным ограничением или обременением.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется во время передачи Заказчику. В накладной делается отметка о фактически принятом количестве Товара, ставится печать или штамп Заказчика и расшифрованная подпись лица, получившего Товар.
3.9. Одновременно с поставкой Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения не предоставляется), техническим паспортом на Товар, руководством по эксплуатации.
3.10. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.
4. Гарантии и предъявление претензий
4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар является новым (не ранее 2015 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, свободным от прав третьих лиц, не состоящим под запретом, арестом, иным ограничением или обременением.
4.2. Срок, в течение которого в случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязан удовлетворить требования, заявленные по выбору Заказчика, предусмотренные п. 5.1.9, 5.1.10 настоящего Договора, составляет 12 (двенадцать) месяцев (далее — Гарантийный срок) с момента передачи Товара Заказчику.
4.3. Срок, в течение которого Поставщик обеспечивает возможность использования Товара по назначению и несет ответственность за недостатки, препятствующие использованию Товара в соответствии с его целевым назначением либо которые не могут быть устранены, либо которые проявляются вновь после устранения, либо для устранения которых требуются затраты несоизмеримые со стоимостью Товара, возникшие не по вине Заказчика или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев (далее — Срок службы) с момента передачи Товара Заказчику.
4.4. Срок, в течение которого Заказчик вправе заявить требования, предусмотренные п. 5.1.9, 5.1.10 настоящего Договора:
4.4.1. При недостаче, порче – в пятидневный срок с момента получения Товара;
4.4.2. По качеству – в пределах Гарантийного срока и Срока службы Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение 3 (трех) дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.
4.6. Допоставка или замена Товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех возникших в связи с этим расходов.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик:
5.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий настоящего Договора.
5.1.3. Консультирует Поставщика по вопросам выполнения настоящего Договора.
5.1.4. Обеспечивает оплату Товара в соответствии со стоимостью Товара в порядке, установленном п. 2.1-2.4 настоящего Договора.
5.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки.
5.1.6. Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки качества, объемов и сроков поставки Товара.
5.1.7. Вправе применять к Поставщику меры ответственности, предусмотренные п. 6.3-6.5, 6.10 настоящего Договора.
5.1.8. Вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора: несвоевременная поставка Товара.
5.1.9. В случае обнаружения недостатков в течение Гарантийного срока вправе заявить Поставщику об отказе от исполнения настоящего Договора и требовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар стоимости либо потребовать замены Товара на Товар марки, указанной в Спецификации.
5.1.10. Вправе требовать безвозмездного устранения недостатков Товара, выявленных в пределах Срока службы Товара, или возмещения фактических расходов Заказчика в связи с невозможностью использования Товара по назначению в пределах Срока службы.
5.2. Поставщик:
5.2.1. Обязуется поставить Товар надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора.
5.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.
5.2.4. Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.
5.2.5. Вправе требовать от Заказчика передачи Товара ненадлежащего качества в случае, если Заказчик заявил требования, предусмотренные п. 5.1.9-5.1.10 настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 1/300 (одну трехсотую) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Cтороны.
6.3. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (штраф, пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этого товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, за нарушение сроков устранения недостатков Поставщик уплачивает пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этого Товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине з
Заказчика.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
6.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:
6.6.1. 2,5 % (два целых пять десятых) процентов цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона рублей) 00 копеек;
6.6.2. 2 % (двух) процентов цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 3 000 000 (трех миллиона рублей) 00 копеек до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек;
6.6.3. 1,5 % (одна целая пять десятых) процента цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек;
6.6.4. 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора превышает 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек.
6.7. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». Исходя из цены договора размер штрафа определяется в размере 2,5 % (две целых пять десятых) процента от цены договора, что составляет _____ руб.
6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения настоящим Договором; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП:
(где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 (ноль целых одна сотая) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 (ноль целых две сотых) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 (ноль целых три сотых) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.10. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:
6.10.1. 10 % (десять) процентов цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек;
6.10.2. 5 % (пять) процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 000 000 (трех миллиона рублей) 00 копеек до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек;
6.10.3. 1 % (один) процент цены настоящего Договора в случае, если цена настоящего Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек;
6.10.4. 0,5% (ноль целых пять десятых) процента цены договора, если цена настоящего Договора превышает 100 000 000 (ста миллионов) рублей 00 копеек.
6.11. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, включается в настоящий Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены настоящего Договора на момент заключения настоящего Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
Исходя из цены настоящего Договора размер штрафа определяется в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора, что составляет ________ рублей.
6.12. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, неподдающиеся контролю Сторон, включая стихийные бедствия, войну и иные обстоятельства, подтверждаемые в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны должны немедленно провести переговоры для принятия необходимых мер. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом.
6.13. Применение мер ответственности не освобождает виновную Сторону от исполнения настоящего Договора.
7. Условия изменения и расторжения настоящего Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Также Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ с включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, в случае:
7.1.1. Существенного нарушения условий договора Поставщиком.
7.1.2. Систематического (более двух раз) срыва Поставщиком срока поставки Товара, указанного в настоящем Договоре.
7.1.3. Систематического (более двух раз) несоответствия поставляемого Товара качественным и количественным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
7.2. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.
7.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного настоящим Договором количества, объема поставляемого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество такого Товара.
7.4. Изменение существенных условий настоящего Договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению Заказчика:
7.4.1. В случае, если увеличивается или уменьшается потребность Заказчика в количестве, объеме закупки товаров, но не более чем на 30 % (тридцати) процентов от первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу Товара.
7.4.2. В случае если, такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки и стоимость.
7.4.3. В случае если, осуществляется поставка товаров аналогичных по характеристикам и свойствам, но другого производителя, или улучшенных характеристик и свойств, в другой упаковке, таре, не влияющей на качество Товара.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами по исполнению настоящего Договора Поставщик вправе направить мотивированное обращение Заказчику о рассмотрении его требований либо предложений.
8.3. В случае недостижения Сторонами согласия спор рассматривается в Арбитражном суде города Севастополя.
8.4. Поставщик не имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
9. Срок действия настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и считается исполненным после завершения всех взаиморасчетов Сторонами по настоящему Договору, но не позднее 31 марта 2016 года.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Спецификация к настоящему Договору (Приложение № 1) является его неотъемлемой частью.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр»
298648, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, д. 52
ОГРН 1159102005369 ИНН 9103018630
КПП 910301001
Банк: Отделение Республика Крым, г. Симферополь
р/с 40601810035101000001
л/с 20756Щ93790 в УФК по РК
БИК 043510001
ОКПО 00796157
ОКТМО 35729000140
ОКАТО 35419000066
Директор
_____________________ Ю.В. Плугатарь
М.П.
|
Поставщик
_____________________
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору на микроскопа Axio Scope 1
в рамках проведения работ по гранту РНФ
№_______ от «____» __________________2015 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование товара
|
Функциональные свойства и технические характеристики
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед. без НДС, руб.
|
Общая стоимость без учета НДС, руб.
|
НДС (__%), руб.
|
Общая стоимость с учетом НДС,
руб. коп.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: Стоимость Товара составляет ________________ (сумма прописью) рублей, ___ копеек, в том числе НДС (____ %) ______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек., либо без НДС на основании ____________.
Заказчик
|
Поставщик
|
ГБУ РК «НБС-ННЦ»
|
|
Директор
_____________________ Ю.В. Плугатарь
М.П.
|
М.П.
|
|
|
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ |
