Обжалование
До заключения договора разногласия направляются в Комиссию МУП «Троицкая электросеть» (далее – Комиссия). Получение заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь Комиссии незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей процедуру открытого запроса Предложений. На время рассмотрения разногласий в Комиссии процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и Комиссии, производившую процедуру открытого запроса Предложений, Комиссия в течение 15 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
обоснование мотивов принятия решения;
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем, обращения в Комиссию Заказчика, разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Прочие положения
Участник открытого запроса Предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей оферты, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса предложений.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проектирование внешнего электроснабжения средне этажного строительства заявленной мощностью 7,09 мВт.
На проектирование Реконструкция РУ-10 РП-39 с прокладкой питающих кабелей к ПС № 727- Лебедево
Объем работ:
Раздел 1. Разработка проектной и рабочей документации на основе технических условий № 1166 от 12.11.13 на электроснабжение объекта средне этажные жилые дома расположенного по адресу: Москва г. Троицк 42 км Калужского шоссе:
- ТП с привязкой на местности;
- кабельные линии 10 кВ в условиях города:
- предусмотреть переход твердых покрытий способом прокола.
1. 1. Основание для проектирования.
1.1.1. Инвестиционная программа МУП «Троицкая электросеть»
Предприятие заказчик: МУП «Троицкая электросеть» 142190, Москва г. Троицк, улица Лесная, дом 6
1.1.2. Технические условия на электроснабжение объекта, выданные МУП «Троицкая электросеть» заявителю.
1.1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание).
2. 1.Вид строительства.
Новое строительство.
2. 2.Этапы разработки проекта:
- разработка проекта;
- разработка локальных смет, сводно-сметный расчет;
- согласование (при необходимости экспертиза) проектной документации.
3.1. Основные характеристики сооружаемого объекта.
Показатель
|
Значение*
|
Номинальные напряжения
|
10 кВ
|
Подстанции трансформаторные наружной установки с двумя трансформаторами в трех модулях 2КТПНУ-1600/10/0,4-У1
|
ТП-1, ТП-2, ТП-3.
|
Конструктивное исполнение ТП
|
Закрытое
|
Количество линий, подключаемых к ТП. Оборудование РУ-10
|
2 независимые секции СШ, 2 ввода, 2 отходящие линии, 2 линии к силовым т-рам, СВ.
|
Подключение силовых трансформаторов по стороне 10 кВ выполнить вакуумными выключателями
|
Две камеры.
|
РУ 10 учет в ячейках
|
Не требуется
|
Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
|
ТМГ – 1600кВА
Шесть.
|
Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
|
Определить проектом
|
Район по количеству грозовых часов в году
|
Более 40 часов
|
Район по степени загрязненности атмосферы
|
Определить проектом
|
Вид обслуживания
|
ОВБ
|
РУ 0,4 учет в ячейках
|
На всех отходящих линиях
|
РУ 0,4 технический учет в ячейках
|
На вводных шинах в РУ 0,4 кВ, в вводных ячейках
|
АВР РУ 0,4 кВ
|
В секционной ячейке
|
|
|
В РУ-10кВ РП-39 на разные секции шин установить
|
Камере КСО-298 - 2шт. (отходящая линия).
|
Проложить от отходящих Камер секций 1 и 2 РУ-10кВРП-39 до РУ-10кВ проектируемой ТП-1 две кабельные линии марки.
|
АПвПуг-10-3х240/50мм Lтр-900 метров (примерно).
|
Проложить от РУ-10кВ ТП «Калужский стан плюс» до РУ-10кВ проектируемой ТП-3 кабельную линию
|
АПвПуг-10-3х120/35мм Lтр-1000 метров (примерно)
|
Все проектируемые ТП-1 – ТП-2 – ТП-3 связать по сети 10кВ двумя кабельными линиями
|
АПвПуг-10-3х120/35ммLтр-550 метров (примерно)
|
|
|
4.1. В составе проекта обосновать и выполнить.
4.1.1. - оборудование подобрать по конфигурации зданий ТП;
- Технические условия МУП «Троицкая электросеть» на проектирование узлов учета, места для размещение оборудования автоматической системы телемеханики и телеуправления
- требования к учету электрической энергии
- выполнить изыскательские работы
4.1.2. В части РЗА: проверка и согласование релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ (КЛ) с учетом схемы их подключения к существующей РП, ТП;
4.1.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарного режима для объектов электросетевого хозяйства.
4.1.4 . Сметную стоимость строительства приводить в ТСН-2001 территориальные сметные нормативы для Москвы на текущий месяц составления смет.
4.1.5. В сметную документацию включить:
- затраты на пусконаладочные работы
- затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.
4.1.6. В состав проекта включить материалы «Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства».
4.1.7. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MSOffice, АВТОКАД.
4.1.8. Проект в полном объеме согласовать в :
Управление Ростехнадзора
Органы местного самоуправления
Другие заинтересованные организации
5.1. Особые условия.
5.1.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5.1.2. Выполнить в составе проекта отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования.
5.1.3 В проекте определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности на шинах 0,4кВ ТП-10/0,4кВ не выше 0,35 (tg φ ≤ 0,35).
5.1.4. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих не симметрию напряжения в точках присоединения, установить в ТП фильтр-компенсирующие устройства, исключающие ухудшения качества электроэнергии.
5.1.5. Геоподоснову для разработки проектной документации осуществляет проектная организация, имеющая разрешение на этот вид деятельности.
Раздел 2. Разработка проектной и рабочей документации
-на реконструкцию РУ-10 РП-39 очистные сооружения (42-км)Москва г. Троицк;
- на две кабельные линии 10 кВ отРУ-10кВ РП-39 до РУ-10кВп/ст727 в условиях города;
- предусмотреть переход твердых покрытий способом прокола;
\
1. 1. Основание для проектирования.
1.1.1. Инвестиционная программа МУП «Троицкая электросеть»
1.1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание).
2. 1. Вид строительства.
Реконструкция.
Новое строительство.
2. 2. Этапы разработки проекта:
- разработка проекта;
- разработка локальных смет;
- согласование проектной документации.
3.1. Основные характеристики.
В РУ-10кВ РП-39 предусмотреть реконструкцию тех-подполья с устройством фальшь полов.
|
Тех-подполье = 36 кв. м. (примерно)
Фальшь пол = 13,5.кв. м (примерно)
|
В РУ-10кВ РП-39 на разные секции шин установить камеры
КСО2(98) с вакуумными выключателями ВВ/ТЕЛ-10 с Микропроцессорным устройством РС83-А2
|
Камера КСО-298
Ввод сх. 7ВВ-600-2шт.
Отходящая линия сх. 6ВВ-600-10шт.
Секционная сх.
4ВВ-600-1шт.
ТН сх. 14-600 -2шт.
СР+ПСН сх. 28.3Ал -1шт.
ШМ -1шт.
|
Проложить от вводных Камер КСО-298 секций 1и2 РУ-10кВ РП-39 до РУ-10кВп/ст727 две кабельные линии, кабелем марки.
|
АПвПуг-10-3х240/50мм Lтр.-1500 метров (примерно).
|
Учет
|
В вводных камерах
|
Количество и мощность силовых трансформаторов
|
ТМ-1000-10/0.4 –-2шт.
|
4.1. В составе проекта обосновать и выполнить.
4.1.1. Оборудование расставить по конфигурации зданий РП-39РУ-10кВ;
4.1.2. В части РЗА: проверка и согласование релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ (КЛ) с учетом схемы их подключения к существующей РП, ТП;
4.1.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарного режима для объектов электросетевого хозяйства.
4.1.4 . Сметную стоимость строительства приводить в ТСН-2001 территориальные сметные нормативы для Москвы на текущий месяц составления смет.
4.1.5. В сметную документацию включить:
- затраты на пусконаладочные работы.
4.1.6. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MSOffice, АВТОКАД.
4.1.7. Проект в полном объеме согласовать в :
Управление Ростехнадзора
Органы местного самоуправления
Другие заинтересованные организации
5.1. Особые условия.
5.1.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5.1.2. Геоподоснову для разработки проектной документации осуществляет проектная организация, имеющая разрешение на этот вид деятельности.
Цена проектирования не должна превышать 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
Проект Договора
г. Москва, г.Троицк «__» 2014г.
Муниципальное унитарное предприятие «Троицкая электросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воробьёвой Альбины Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О. заполняется полностью, без сокращений), действующего (ей) на основании (Устава, Положения, доверенности и пр.), именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - "Сторона", по результатам открытого запроса предложений, объявленного Извещением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным «16» апреля 2014г. насайте:https://zakupki.gov.ru/223,на основании протокола о результатах открытого запроса предложений от «____»__________________ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на проектирование внешнего электроснабжения средне этажного строительства заявленной мощностью 7,09 мВт. В жилом комплексе. г. Москва г.о. Троицк 42-й км. Калужского шоссе (далее «Проект») согласно Техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на проектирование Реконструкция РУ-10 РП-39 очистные сооружения г. Москва г.о. Троицк 42-й км с прокладкой 2х питающих кабелей к ПС № 727- Лебедево согласно Техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2.Основанием для проектирования являются:
-инвестиционная программа МУП «Троицкая электросеть»;
-технические условия на электроснабжение объекта, выданные МУП «Троицкая электросеть» Исполнителю и заявителю.
-основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание).
1.3. Исполнитель осуществляет выполнение работ в полном соответствии с Техническом заданием (Приложение №1) к настоящему Договору.
1.6.Технические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, Техническому заданию. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения предусмотренных Договором работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
1.7.Разработка проектной документации Исполнителем, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, передаются Заказчику в счет цены Договора вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом работ), в том числе с правом на их практическую реализацию, а также на использование любыми способами, предусмотренными законом.
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Срок начала работ по настоящему Договору – 26.05.2014г.
2.2. Срок окончания работ по настоящему Договору –16.06.2014г.
2.3.Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами.
2.4.Договор действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Цена настоящего Договора составляет в том числе НДС 18%
3.2.Оплата по Договору производится по факту выполнения работ, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного вида работ.
3.3. Документом, являющимся основанием для оплаты выполненных работ и подтверждающим выполнение работ Исполнителем, является Акт сдачи-приемки выполненного вида работ, подписанный уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя.
3.4 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем документации и иных необходимых отчетных документов, Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ рассматривает, подписывает их и осуществляет оплату фактически выполненного этапа работ, либо в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документации и иных необходимых документов, Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В течение трех рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ Исполнитель предоставляет оформленный в установленном порядке счет-фактуру.
3.7. После выполнения всех этапов работ по Договору Заказчик и Исполнитель подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ в целом по Договору.
3.8. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по выполнению и оплате каждого этапа Работ, по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3.9.Цена Договора включает в себя: стоимость работ, затраты по согласованию проектной документации, плату за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (если требуется), проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта, компенсацию издержек Исполнителя, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.
3.10. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка Проекта осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания, а также действующих СНиП, СП, ГОСТ, технических регламентов.
4.2. По результатам работы Исполнитель передает Заказчику: Проект в 4-х экземплярах.
4.3. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику на рассмотрение Проект с приложением к нему акта сдачи-приемки. Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения от Исполнителя Проекта обязан его рассмотреть. При отсутствии замечаний – подписать акт сдачи-приемки, при наличии – направить в адрес Исполнителя свои замечания. Исполнитель устраняет замечания Заказчика не позднее 7 календарных дней с момента их получения.
4.4. Если по истечении срока, указанного в п.4.3. настоящего Договора, Заказчик не предъявил Исполнителю в письменном виде замечания, Проект считается принятым, а акт сдачи-приемки подписанным.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Исполнять все необходимые действия, согласно техническому заданию и сдать результат работы Заказчику.
5.1.2. Своевременно информировать Заказчика о любых изменениях, которые влекут за собой отказ от выполнения работ, уточнение стоимости или невозможность выполнения работ.
5.1.3. Нести ответственность за неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, ненадлежащее качество выполненных работ. Возместить убытки Заказчика, если такие возникнут в результате выявления недостатков в проектной документации, в том числе в ходе проведения государственной экспертизы.
5.1.4. Предоставить список своих представителей с указанием должности, Ф.И.О., контактных телефонов, осуществляющих взаимодействие с представителями Заказчика в рамках исполнения настоящего договора и заверенные копии доверенностей на данных представителей, в течение 3-х рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора.
5.1.5. Письменно предоставить Заказчику все необходимые координаты для связи (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты), в течение 3-х рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора, при изменении данных координат информировать Заказчика незамедлительно
5.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих производство работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика, направив ему письменное уведомление.
5.1.7. Нести риск случайной гибели (повреждения) результата выполненных работ до подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки проектной документации.
5.1.8.Передать Заказчику на рассмотрение проектную документацию или её разделы до передачи в согласующие организации.
5.1.9.Согласовать проектную документацию во всех необходимых согласующих и инспектирующих органах, в том числе в генподрядных организациях застройщика, внести в проектную документацию изменения по замечаниям, получить положительное заключение государственной экспертизы ( при необходимости).
5.1.10.Своевременно ставить Заказчика в известность об аннулировании или истечении срока действия свидетельства о допуске на выполнение соответствующих работ, неплатежеспособности, наступления процесса ликвидации (для юридического лица), признания несостоятельности (банкротство); наложения ареста на имущество и (или) приостановке экономической деятельности.
5.1.11. Вести Авторский надзор над ходом строительных и монтажных работ в рамках разработанного и согласованного проекта и при возможных изменениях генплана и требований к оборудованию, вносить необходимые изменения в проектную документацию и согласовать во всех необходимых согласующих и инспектирующих органах – в течении пяти лет.
5.2. Исполнитель подтверждает, что:
5.2.1. Получил полную информацию об объёме и сложности подлежащих выполнению проектных работ; хорошо знает о расходах, которые возлагаются на Исполнителя во время выполнения этих работ.
5.2.2. Полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Договора.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Принять работу от Исполнителя в течение первых 5-ти рабочих дней после окончания срока выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.2. Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.Исполнительимеет право:
5.4.1.Сдать работы досрочно по письменному соглашению с Заказчиком.
5.5. Заказчик имеет право:
5.5.1.Контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ на любой стадии их выполнения.
5.5.2. Требовать возмещения убытков в полном объеме, если Исполнитель своевременно не приступает к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание выполнения работ к сроку становится явно невозможным.
5.5.3.Назначить Исполнителю срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
5.5.4. При неисполнении Исполнителем требования по устранению выявленных недостатков требовать возмещения убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора в полной сумме сверх неустойки.
6.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.6. При обнаружении Заказчиком недостатков и при наличии мотивированных возражений, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет.
6.7. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств.
6.8. При приостановлении (прекращении) работ по указанию Заказчика или в связи с нецелесообразностью их продолжения, выявленной в процессе выполнения работ, Заказчик обязан в месячный срок со дня приостановления (прекращения) работ, оплатить стоимость фактически выполненных проектных работ, указанных в двустороннем акте.
6.9. В том случае, если в результате нарушения Исполнителем условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации расторг настоящий Договор или настоящий Договор был расторгнут по решению суда, даже если расторжение имеет место за пределами срока действия настоящего договора, а работы, являющиеся предметом настоящего Договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме), Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
6.10. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.10.1.Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.10.2.Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.10.3.Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы. Если отступления в работе от условий Договора и Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.10.4.Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение всего срока выполнения работ по настоящему Договору.
6.11. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность (утеря, приведение в негодность, уничтожение) предоставленных Заказчиком документов, материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Исполнителя в связи с выполнением настоящего Договора. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику его стоимость и убытки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
7.3. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении.
8. Дополнительные условия
8.1. В необходимых случаях Стороны при уточнении Договора и объема работ заключают дополнительные соглашения, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Стороны обязаны не позднее 5 рабочих дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов.
8.3.В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе будет внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
8.4.Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего Договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и использования настоящего Договора.
8.5.Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику. Результаты работ не могут быть использованы Исполнителем без согласования с Заказчиком.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
при снижении качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора;
в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.
по письменному соглашению Сторон;
в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
11.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
11.4. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязуется принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
12.3 Все документы, относящиеся к настоящему договору, подписанные по факсимильной связи и/или электронной почте, в силу п.2 ст.160 ГК РФ, имеют силу и являются официальным основанием для выполнения Сторонами своих обязательств. Последующий обмен (предоставление), в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней оригиналами подписанных документов обязателен.
12.4 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА:
13.1. Техническое задание. Приложение № 1
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Троицкая электросеть»
|
Исполнитель:
|
142190, г.Москва, г.Троицк
Ул.Лесная д.6
ИНН 5046065560
КПП 775101001
Р/с 40702810438180107489
Кор.сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Директор
_______________/Воробьёва А.П./
4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
4.1.Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:
Публикация Извещения о проведении запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.
|
