Примечание:* Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________________
г. Москва «___» ________ 2010 г.
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице генерального директора Романенко А.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________., действующего на основании доверенности ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить автомобильную мастерскую на базе автомобиля КамАЗ (далее по тексту – автомобильная мастерская) в количестве 1 (одна) штука на условиях предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.2. Комплектация и требования к оборудованию поставляемой автомобильной мастерской в Спецификации № 1 (приложение № 1).
1.3. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю автомобильная мастерская принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продана, не подарена, не находится под залогом, свободна от обременения третьими лицами, не состоит под арестом или иным запретом, выпущена таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет ___________ (______________________) руб., ___ коп., включая НДС по ставке 18 % - ____________ (___________________) руб. ____ коп.
В цену Договора включены стоимость автомобильной мастерской, ее доставка, таможенное оформление, расходы по проведению предпродажной подготовки и иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.2. Покупатель оплачивает автомобильную мастерскую в размере цены Договора в следующем порядке:
предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора - ___________ (_________) руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке 18% - _____________ (_______) руб. ____ коп., в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора;
окончательный расчет в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Договора - ___________ (_________) руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке 18% - _____________ (_______) руб. ____ коп., в течение 5 (пяти) банковских дней с момента передачи автомобильной мастерской Покупателю.
При нарушении срока поставки автомобильной мастерской, предусмотренного пунктом 3.1. Договора, Покупатель имеет право произвести окончательный расчет по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента передачи автомобильной мастерской Покупателю.
2.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.4. Оплата по Договору осуществляется платежным поручением по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.5. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения сумм оплаты или частичной оплаты в счет предстоящий поставки автомобильной мастерской, передать Заказчику счет-фактуру на сумму предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ.
3. Срок и условия поставки автомобильной мастерской
3.1. Поставщик принимает на себя обязательство передать в собственность Покупателя автомобильную мастерскую в срок - ________ 2010 года с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
3.2. При письменном согласии Покупателя Поставщик может осуществить досрочную поставку автомобильной мастерской.
Поставщик обязуется информировать Покупателя о готовности к передаче автомобильной мастерской за одни сутки от планируемой даты поставки.
3.3. Место поставки (приемки) автомобильной мастерской: г. Москва,
ул. Неверовского д.8, тел. (495) 660-59-29.
3.4. Одновременно с передачей автомобильной мастерской Поставщик предает Покупателю следующие документы:
- сертификат одобрения типа транспортного средства,
- паспорт технического средства,
- копию грузовой таможенной декларации,
- сервисную книжку,
- руководство по эксплуатации на русском языке,
- ключи зажигания в количестве 2 (две) штуки,
- паспорт (формуляр) на автомобильную мастерскую,
- техническую документацию (руководства, инструкции и описания), паспорта заводов-изготовителей на приборы и оборудование на русском языке,
- программу и методику испытания,
- протоколы входного контроля (с печатью Поставщика),
- свидетельства о первичной поверке измерительных приборов и свидетельства о внесении измерительных приборов в Госреестр СИ РФ,
- гарантийный талон,
- акт приема-передачи,
- счет-фактуру,
- товарную накладную,
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные надлежащим образом (должна быть надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица и печать Поставщика).
3.5. Покупатель обязуется принять автомобильная мастерская, отвечающую требованиям настоящего Договора.
3.6. Приемка автомобильной мастерской осуществляется уполномоченными лицами Покупателя, в соответствии с программой и методикой испытаний.
3.7. По результатам приемки (передаче) автомобильной мастерской Сторонами оформляется двухсторонний акт приема-передачи.
3.8. Если при приемке обнаружится ненадлежащее комплектация или качество автомобильной мастерской, то уполномоченные лица Сторон составляют акт осмотра (о недостатках) автомобильной мастерской.
3.9. Поставщик обязан устранить недостатки в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня составления акта осмотра (о недостатках), а в случае невозможности их устранения - осуществить замену на аналогичную автомобильную мастерскую в установленный Покупателем срок. При этом расходы по устранению недостатков (замене) автомобильной мастерской несет Поставщик.
3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения автомобильной мастерской переходит от Поставщика к Покупателю с момента ему передачи автомобильной мастерской, подписания акта приема-передачи и товарной накладной.
4. Качество и гарантии
4.1. Качество поставляемой автомобильной мастерской должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, утвержденным для данного вида товаров.
4.2. Качество автомобильной мастерской Поставщик подтверждает сертификатом одобрения типа транспортного средства и сертификатами соответствия на комплектующие изделия.
4.3. Гарантия качества распространяется на все комплектующие изделия автомобильной мастерской и считается равной гарантийному сроку на автомобильную мастерскую и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобильной мастерской.
4.4. На автомобильной мастерской устанавливается гарантийный срок ________ календарных месяцев, который начинает течь с момента приемки автомобильной мастерской Покупателем.
4.5. Гарантийный срок на автомобильной мастерской продлевается соответственно на срок нахождения автомобильной мастерской или ее комплектующих изделий в гарантийном ремонте (на период замены комплектующих изделий).
4.6. Поставщик гарантирует:
4.6.1. Бесперебойное функционирование автомобильной мастерской в течение его гарантийного срока.
4.6.2. Устранение неисправностей, скрытых дефектов или недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.
4.7. Покупатель обязуется соблюдать правила по эксплуатации автомобильной мастерской и оставляет за собой право выбора сертифицированных технических центров для сервисного обслуживания автомобильного шасси автомобильной мастерской.
5. Ответственность Сторон
5.1. При нарушении Поставщиком срока, предусмотренного пунктом 3.9. Договора, Поставщик обязан, по письменному требованию Покупателя, уплатить штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора.
5.2. При нарушении сроков поставки автомобильной мастерской Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя оплатить пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
5.3. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
5.4. При просрочке поставки автомобильной мастерской на срок более 10 (десяти) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков.
5.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке автомобильной мастерской (поставка ненадлежащей комплектации или качества, или нарушение сроков поставки) Покупатель вправе приобрести автомобильную мастерскую у третьего лица, отнести все расходы на Поставщика и потребовать возмещения понесенных Покупателем расходов и других убытков.
5.6. При нарушении работы автомобильной мастерской в период гарантийного срока, Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней устраняет неисправности и дефекты автомобильной мастерской со дня получения письменного уведомления Покупателя, своими силами и средствами и за свой счет. При отказе в осуществлении гарантийного ремонта автомобильной мастерской или непринятию мер по устранению дефектов (неисправностей) в указанный срок Поставщик уплачивает пени в размере 0,3% (три десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору.
Извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должно документально подтверждаться соответствующими государственными органами.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца каждая из Сторон имеет право требовать досрочного расторжения Договора.
7. Действие Договора во времени
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.
После истечения срока действия настоящего Договора его положения будут применяться к отношениям Сторон до окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.
7.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию транспортного средства на территории РФ.
7.7. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. Адреса и реквизиты Сторон
8.1. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана в письменной форме в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону.
Приложение: 1. Спецификация, на 1 л
Заказчик:
ОАО «Объединенная энергетическая
компания»
|
Поставщик:
______________________
______________________________________
|
|
Юридический адрес:____________________
Почтовый адрес: _______________________
ИНН: ____________, КПП: ______________
Р/с: __________________________________
К/с___________________________________
БИК: _______________________
Тел/факс: ____________________
|
Приложение № 1
Спецификация
1. Общие сведения
1.1 Наименование, условное обозначение
Полное наименование – Автомобильная мастерская на базе автомобиля КамАЗ 4х4, шасси с электролебедкой тяговое усилие 5т.
1.2. Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по оснащению автомастерской для организации и осуществления эксплуатационно-технического обслуживания силового электротехнического оборудования питающих центров 220 кВ ОАО «ОЭК».
1.3. Наименование и адреса предприятия – подрядчика
Определяется путем проведения конкурса и заключением договора на поставку автомастерской.
1.4. Наименование и адрес предприятия - заказчика
Предприятие-заказчик: ОАО «Объединенная энергетическая компания», 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.4
1.5. Основания для разработки
Заказ ОАО «Объединенная энергетическая компания»
1.6. Сроки выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора.
Срок поставки июль 2010 года
1.7. Ориентировочная стоимость закупки – 3 600,0 тыс. руб.
2. Назначение и цели
2.1. Назначение
Современная передвижная автомастерская предназначена для перевозки ремонтного персонала группы подстанций; транспортировке измерительных приборов, инструмента, вспомогательных приспособлений, ЗИП и материалов для проведения работ (планово-профилактические, ремонтно-восстановительные и аварийно-восстановительные) на силовом оборудовании питающих центров 220 кВ ОАО «ОЭК», а также энергообъектах сторонних организаций.
2.2. Цели
Оснащение передвижной автомастерской позволяет организовать проведение всех видов работ на силовом оборудовании питающих центров, а также локализации аварийных отказов и устранении повреждений в установленные контрольные сроки.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Подрядчик должен иметь лицензии на право осуществления данных видов работ.
3.2. Подрядчик должен выполнить работу с использованием материалов, удовлетворяющих противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям и имеющих соответствующие сертификаты.
3.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.
|
