рубль Российской Федерации |
12.
|
Порядок и сроки оплаты товара
|
Заказчик производит оплату ежемесячно, за фактически выполненные работы после подписания Сторонами Акта выполненных работ с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего Договора, периода выполнения работ и представления Исполнителем (Подрядчиком) счета – фактуры (счета) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Плательщиком Акта выполненных работ.
Оплата за выполненные работы Исполнителю (Подрядчику) за декабрь 2017 года будет производиться на основании выставленного счета-фактуры (счета) и подписанного Сторонами акта выполненных работ с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего Договора, периода выполненных работ, представленных до 15 декабря 2017 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика) в течение 10 дней.
|
13.
|
Обеспечение исполнения Договора
| Внимание!!!
Установлено обеспечение исполнения Договора в размере:
10 000 рублей
Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет
|
Требования к участникам тендера
|
13.
|
Требования к участникам тендера
|
Потенциальный участник тендера должен:
быть правомочным заключать договор поставки Продукции;
осуществлять деятельность, связанную с выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров, не менее 2 лет;
обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Продукции, подлежащей лицензированию (регулированию), а также необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора;
обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена;
не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков.
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в тендере от участника тендера
|
14.
|
Первая часть заявки на участие в редукционе должна содержать:
|
Согласие участника редукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных тендерной документацией.
и
1) Заявку на участие в тендере (Форма №1).
|
15.
|
Вторая часть заявки на участие в редукционе должна содержать:
|
1) Полное название организации и ее организационно-правовая форма (Форма №1).
2) Юридический и фактический адрес организации (Форма №1).
3) Полная контактная информация организации (Форма №1).
4) ФИО руководителя организации (Форма №1).
5) Последняя зарегистрированная редакция устава (копия).
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия).
7) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия).
8) Банковские реквизиты (наименование банка, номер банковского счета, местонахождение).
|
16.
|
Место и порядок подачи заявки на участие в тендере, требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
|
Подача заявок на участие в тендере осуществляется участниками тендера на электронной площадке, расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанному в пункте 3 настоящего раздела.
Участник тендера вправе подать заявку на участие в тендере в любое время с момента размещения информации о его проведении до предусмотренных тендерной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в тендере.
Участник тендера вправе подать только одну заявку на участие в тендере в отношении каждого объекта закупки.
Инструкция:
1.Заявка на участие в тендере подается по форме указанной разделе II тендерной документации с приложением документов, указанных в п.15 настоящего раздела.
2. Заявка на участие в тендере должна быть написана на русском языке.
|
Сведения о дате окончания срока подачи заявок на участие в тендере, дате рассмотрения заявок на участие в тендере, дате проведения электронных торгов, дате подведения итогов электронных торгов
|
17.
|
Дата окончания срока подачи заявок на участие в тендере
|
08.01.2017 года
|
18.
|
Дата рассмотрения заявок на участие в тендере
|
09.01.2017 года
|
19.
|
Дата проведения электронных торгов
|
10.01.2017 года
|
20.
|
Дата подведения итогов электронных торгов
|
11.01.2017 года
|
Приложение №1
к разделу I. Информационная карта тендерной документации
Описание объекта закупки
Предмет закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции.
Регламентные работы
Проверка состояния ПВУ:
1. визуальный осмотр всей элементной базы установки и трасс воздуховодов
2. очистка испарителя (компрессор и пылесос или мойка высокого давления).
3. очистка теплообменника воздухонагревателя (компрессор и пылесос или мойка высокого давления).
4. чистка ТЭНов электрического нагревателя.
5. очистка рекуператора (компрессор и пылесос или мойка высокого давления)
6. очистка приточной и вытяжной камер.
7. Проверка щита управления, ступенчатого, частотного регулятора. Протяжка контактных соединений.
8. Очистка щита управления от грязи, пыли (при необходимости, но не реже 1 раза в квартал)
Проверка работы электродвигателей:
9. Проверка работы крыльчатки. Очистка.
10. Проверка подшипников.
11. Проверка антивибрационных креплений.
12. Проверка состояния электрических соединений, зажимов, всех контактных соединений. Протяжка.
13. Проверка сопротивления обмоток электродвигателя.
14. Проверка состояния пускателей, контакторов.
Проверка работы обогревателей, рекуператора:
15. проверка герметичности контура водяного обогрева.
16. проверка давления теплоносителя
17. проверка плотности теплоносителя
18. дозаправка теплоносителя (при необходимости)
19. Проверка работоспособности подпитывающего насоса контура водяного обогрева.
20. Проверка крепления ТЭНов. Протяжка контактов.
21. Замеры сопротивления ТЭНов.
Проверка дренажной системы:
23. Очистка поддона для сбора конденсата.
24. Проверка наличия необходимого уровня воды в сифоне.
25. Проверка герметичности дренажной трассы и оттока конденсата.
Проверка работы компрессорно-конденсаторных блоков:
26. Визуальный осмотр ККБ.
27. Проверка состояния теплоизоляции ККБ и контура охлаждения.
28. Очистка испарителя ККБ (мойкой высокого давления либо воздушный компрессор).
29. Проверка работоспособности защиты.
30. Проверка наличия хладaгента в системе и контроль его давления всасывания/нагнетания.
31. Заправка фреоном .
32. Проверка состояния электропроводки и межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений. Протяжка.
33. Замеры пусковых и рабочих токов.
34. Замеры сопротивления обмоток электродвигателя и компрессора.
35. Отключение контура охлаждения на зимний период.
36. Проверка всех настроек контроллера, частотного регулятора. Установка требуемых параметров.
37 Замена фильтрующих вставок во всех ПВУ один раз в квартал.
38. Заполнение журнала (по п. 13,16,17,18,21,30,31,33,34) обязательно вносятся значения показаний. Остальное по факту неисправности )с указание рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.
Перечень Оборудования
-
№
|
Тип оборудования
|
Количество
|
Охлаждение
|
Рекуператор
|
Обогрев
|
Периодичность обслуживания
|
1
|
Systemair Danvent DV-30
|
1
|
есть
|
роторный
|
электрический
|
Ежемесячно
|
2
|
Приточно-вытяжная система LM Duct 200
|
1
|
нет
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
3
|
Remak Vento 80-50
|
1
|
есть
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
4
|
Вытяжной вентилятор Systemair KBR 355
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
5
|
Remak Vento 80-50
|
1
|
есть
|
пластинчатый
|
электрический
|
Ежемесячно
|
6
|
Вытяжной вентилятор Systemair KBR 355
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
7
|
Systemair Danvent DV-30
|
1
|
есть
|
пластинчатый
|
этиленгликоль
|
Ежемесячно
|
8
|
Remak Vento 80-50
|
1
|
есть
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
9
|
Вытяжной вентилятор АИР86А4У3 1,5 kwt
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
10
|
Вентилятор центробежный канальный TUBE200XL 152вт 0,65А 2500об/мин
|
1
|
нет
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
11
|
Вытяжной вентилятор АИР80А6У3 1,1kwt
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
12
|
Remak Aeromaster 10
|
1
|
есть
|
пластинчатый исполнение крышное
|
электрический/этилегликоль
|
Ежемесячно
|
13
|
Вытяжной вентилятор Systemair KBR 355
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
14
|
Remak Vento 80-50
|
1
|
нет
|
нет
|
электричеческий
|
Ежемесячно
|
15
|
Remak Aeromaster 10
|
1
|
есть
|
нет
|
этиленгликоль
|
Ежемесячно
|
16
|
Вытяжной вентилятор АИР80А6У3 1,1kwt
|
2
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
17
|
Systemair Topvex 2000
|
1
|
нет
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
18
|
Remak Aeromaster 17
|
1
|
есть
|
пластинчатый
|
электрический
|
Ежемесячно
|
19
|
Вытяжной вентилятор Systemair KBR 355
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
20
|
ПВУ1: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
|
1
|
нет
|
нет
|
этиленгликоль
|
Ежемесячно
|
21
|
ПВУ2: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
|
1
|
нет
|
нет
|
этиленгликоль
|
Ежемесячно
|
22
|
Systemair VVX-700
|
1
|
нет
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
23
|
Systemair Danvent DV-40
|
1
|
есть
|
пластинчатый
|
электрический
|
Ежемесячно
|
24
|
Systemair Danvent DV-30
|
1
|
есть
|
пластинчатый
|
электрический
|
Ежемесячно
|
25
|
Вытяжной вентилятор Systemair KBR 355
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
26
|
ПВУ1: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3,75 кВт; RE45P-6DK.7Q.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3,75 кВт; RE45P-6DK.7Q.1R.;
Частотный преобразователь: Lenze smd. (2 шт.)
Блок управления: CORRIGO
|
1
|
есть
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
27
|
ПВУ2: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3.7 кВт; RE35P-3DK.7M.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3.7 кВт; RE35P-3DK.7M.1R.;
Частотный преобразователь: Lenze smd.
Блок управления: Siemens
Блок расширения мощности: БРМ-25 (380В; 25 А)
Терморегулятор МРТ 380.14-40
|
1
|
есть
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
28
|
ПВУ1: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3,75 кВт; RE45P-6DK.7Q.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 3,75 кВт; RE45P-6DK.7Q.1R.;
Частотный преобразователь: Lenze smd. (2 шт.)
Блок управления: CORRIGO
|
1
|
есть
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
29
|
ПВУ2: Двигатель приток: BALLU Line 700х400-4/3; 380В; 2.2 кВт.
Двигатель на вытяжке: BALLU Line 700х400-4/3; 380В; 2.2 кВт.
Блок управления: CORRIGO
|
1
|
есть
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
30
|
ПВУ1: Двигатель приток: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
Двигатель на вытяжке: ZIEHL-ABEGG. 380В; 2,5 кВт; RE31P-4DK.6К.1R.;
|
1
|
нет
|
нет
|
электрический
|
Ежемесячно
|
31
|
Вентилятор центробежный канальный TUBE200XL 152вт 0,65А 2500об/мин
|
1
|
нет
|
нет
|
нет
|
Ежемесячно
|
Исполнитель (Подрядчик) обязан:
Выполнять работы качественно в соответствии с техническим заданием, руководством по эксплуатации изготовителя и с требованиями действующего законодательства.
Выполнять работы в сроки, указанные в Договоре.
Выполнять работы из своих материалов, собственными силами и средствами. При выполнении работ использовать материалы и детали новые, не бывшие в эксплуатации, не обремененные правами третьих лиц.
При выполнении работ иметь в наличии детали, запасные части, расходные материалы.
Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и / или деклараций о соответствии, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, на используемые расходные материалы, запасные части (в случае, если требование об обязательном подтверждении качества установлено законодательством РФ) до начала выполнения работ.
Соблюдать при выполнении работ правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций, и требований администрации Заказчика.
До начала выполнения работ представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
Обеспечить выполнение работ высококвалифицированными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку по техническому обслуживанию и ремонту данного вида Оборудования. Обеспечить неограниченное количество выездов своих работников, для диагностики и устранения неисправностей.
В случае выявления неполадок в работе Оборудования, направлять для их устранения своего работника в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика. Заявка передается Заказчиком Исполнителю (Подрядчику) посредством электронной почты, по телефону, факсу, с курьером или иным доступным способом связи, позволяющим фиксировать её получение.
Вести журнал по техническому обслуживаю и ремонту Оборудования согласно образцу, предоставленному Заказчиком.
Во время выполнения работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных, не зависящих от Исполнителя (Подрядчика) обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ, либо создают невозможность их завершения в срок, в течение одного дня известить Заказчика и до согласования с Заказчиком дальнейших действий - приостановить выполнение работ.
Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности во время выполнения работ.
Для решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, назначить ответственное лицо.
Гарантировать полное возмещение ущерба, вызванного порчей имущества Заказчика, нанесенного во время выполнения работ по вине работников Исполнителя (Подрядчика).
При заключении договора Исполнитель (Подрядчик) производит осмотр оборудования и принимает его на обслуживание и ремонт в рамках действия заключенного договора.
Гарантия на выполненные работы и используемые запасные части должна составлять не менее 1 года, с момента приемки выполненных работ.
II. Образцы форм
Форма №1
Заявка на участие в тендере
Уважаемые господа!
Для юридического лица:
Полное название организации и ее организационно-правовая форма.
Юридический и фактический адрес организации.
Полная контактная информация организации.
ФИО руководителя организации.
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Паспортные данные:
Место жительства:
Номер контактного телефона:
Изучив тендерную документацию на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции (далее – Продукция, объект закупки) предлагаем выполнить работы в полном соответствии с требованиями тендерной документации.
Настоящим подтверждаем(-ю), что __________________________________________________
наименование участника тендера
- правомочен заключать договор поставки Продукции (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Продукции, подлежащей лицензированию (регулированию), а также необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- обладает профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- не находится в процессе ликвидации (декларируется юридическими лицами) или банкротства (декларируется индивидуальными предпринимателями);
- не является юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- не имеет за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято);
- не включен в реестр недобросовестных поставщиков (декларируется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями).
III. Проект Договора
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров
|
|
г. Вологда
|
__________________
|
____________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании ___________ с одной стороны и ___________ ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель (Подрядчик)», в лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель (Подрядчик) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту (далее - Работы) систем вентиляции (далее – Оборудование) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Перечень Оборудования, принимаемого на обслуживание Исполнителем (Подрядчиком), места его установки, содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.
1.3. Срок выполнения работ: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
1.4. Место выполнения работ: __________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель (Подрядчик) обязан:
2.1.1. Выполнить работы качественно в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), руководством по эксплуатации изготовителя и с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Выполнить работы в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Выполнить работы из своих материалов, собственными силами и средствами. Выполнении работ использовать материалы и детали новые, не бывшие в эксплуатации, не обремененные правами третьих лиц.
2.1.4. При выполнении работ иметь в наличии детали, запасные части, расходные материалы.
2.1.5. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и / или деклараций о соответствии, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, на используемые расходные материалы, запасные части (в случае, если требование об обязательном подтверждении качества установлено законодательством РФ) до начала выполнения работ.
2.1.6. Соблюдать при выполнении работ правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций, и требований администрации Заказчика.
2.1.7. До начала выполнения работ представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
2.1.8. Обеспечить выполнение работ высококвалифицированными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку по техническому обслуживанию и ремонту данного вида Оборудования. Обеспечить неограниченное количество выездов своих работников, для диагностики и устранения неисправностей.
2.1.9. В случае выявления неполадок в работе Оборудования, направлять для их устранения своего работника в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика. Заявка передается Исполнителю (Подрядчику) посредством электронной почты, по телефону, факсу, с курьером или иным доступным способом связи, позволяющим фиксировать её получение.
2.1.10. Вести журнал по техническому обслуживаю и ремонту Оборудования согласно образцу, предоставленному Заказчиком.
2.1.11. Во время выполнения работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных, не зависящих от Исполнителя (Подрядчика) обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ, либо создают невозможность их завершения в срок, в течение одного дня известить Заказчика и до согласования с ним дальнейших действий - приостановить выполнение работ.
2.1.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности во время выполнения работ.
2.1.13. Для решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, назначить ответственное лицо: ________________________________________.
2.1.14. Гарантировать полное возмещение ущерба, вызванного порчей имущества Заказчика, нанесенного во время выполнения работ по вине работников Исполнителя (Подрядчика).
2.1.15. При заключении договора произвести осмотр оборудования и принять его на обслуживание и ремонт в рамках действия заключенного договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить доступ Исполнителю (Подрядчику) к объектам, указанным в п. 1.4. настоящего Договора
2.2.2. Принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.4 Для решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору назначить ответственное лицо: _____________________________.
2.2.5. Осуществить возврат Исполнителю (Подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами всех актов выполненных работ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора устанавливается в рублях Российской Федерации.
3.2. Цена настоящего Договора составляет _______________ рублей __ копеек. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.
3.3. В цену, указанную в п. 3.2. настоящего Договора, включены все расходы Исполнителя (Подрядчика), связанные с выполнением работ, включая стоимость расходных материалов, деталей, запасных частей, расходы на исполнение гарантийных обязательств, а также все налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи Исполнителя (Подрядчика), связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.4. Заказчик производит оплату ежемесячно, за фактически выполненные работы после подписания Сторонами Акта выполненных работ с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего Договора, периода выполнения работ и представления Исполнителем (Подрядчиком) счета – фактуры (счета) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Плательщиком Акта выполненных работ.
Оплата за выполненные работы Исполнителю (Подрядчику) за декабрь 2017 года будет производиться на основании выставленного счета-фактуры (счета) и подписанного Сторонами акта выполненных работ с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего Договора, периода выполненных работ, представленных до 15 декабря 2017 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика) в течение 10 дней.
3.5. Обязательства по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании Акта выполненных работ, подписанного представителями обеих Сторон.
В случае осуществления замены деталей, запасных частей при приемке работ осуществляется контрольный запуск Оборудования с целью проверки его работоспособности.
4.2. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения по факту выполнения работ или направить Исполнителю (Подрядчику) письменные мотивированные возражения об исполнении настоящего Договора. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ в установленный срок и направления Исполнителю (Подрядчику) мотивированных возражений о выполненных работах, работы Исполнителя (Подрядчика) считаются не оказанными и не принятыми Заказчиком.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Срок предоставляемой гарантии качества на выполненные работы составляет _______________ с момента приема Заказчиком выполненных работ.
5.2. В случае выявления Заказчиком в пределах гарантийного срока недостатков в работоспособности Оборудования, Исполнитель (Подрядчик) обязуется устранить недостатки за свой счет, при условии, что имело место ненадлежащее выполнение работ, которое не могло быть обнаружено Заказчиком непосредственно при приемке работ.
5.3. Исполнитель (Подрядчик) не несет ответственности за любые недостатки в работоспособности кондиционеров возникшие по вине Заказчика или третьих лиц.
5.4. Гарантийные обязательства на установленные расходные материалы, запасные части должны соответствовать гарантийным обязательствам завода-изготовителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель (Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных, в том числе п. 3.4 настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю (Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных, в том числе п. 1.3. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 1 % от цены Договора.
6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы 10 процентов цены Договора, что составляет ___________________.
6.8. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. В случае неисполнения, просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, либо из денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (залога, банковской гарантии).
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят: объявленные или фактические военные действия, гражданские волнения, массовые беспорядки, эпидемии, блокады, стихийные природные явления (землетрясения, наводнение, пожары, тайфуны и т.д.) и другие бедствия, которые компетентный государственный орган признает таковым.
7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону в течение 7 дней с момента их возникновения. В случае нарушения указанного срока, Стороны не вправе ссылаться на наличие форс-мажорных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентного государственного органа, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.2 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны могут расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 года, с учетом полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами в связи с настоящим Договором, регулируются путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области.
9.2. В случае предоставления Исполнителем (Подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения обязательства денежного залога, обращение взыскания на заложенное имущество при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств и (или) взыскание неустойки (штрафа, пени), осуществляется во внесудебном порядке на основании письменной претензии залогодержателя (Заказчика) путем списания стоимости неисполненного обязательства и (или) неустойки (штрафа, пени) со счета Заказчика, на который перечислены денежные средства, составляющие денежный залог.
9.3. В случае предоставления Исполнителем (Подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения обязательства банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств и (или) начислении неустойки (штрафа, пени), направляется в банк во внесудебном порядке.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в письменной форме в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
10.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.5. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, по факсу или по электронной почте, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
10.6. Приложение №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Перечень Оборудования» являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель (Подрядчик):
11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик
|
Исполнитель (Подрядчик)
|
|
|
___________________
М.П.
|
____________________
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору № __________ от ___________
Техническое задание
Заказчик
|
Исполнитель (Подрядчик)
|
|
|
___________________
М.П.
|
____________________
М.П.
|
Приложение №2
к Договору № _____ от ___________
Перечень Оборудования
Заказчик
|
Исполнитель (Подрядчик)
|
|
|
___________________
М.П.
|
____________________
М.П.
|
