5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
7.2. Досрочное расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
8.3. При возникновении разногласий между Заказчиком и Подрядчиком в части недостатков выполненной работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений условий Договора Подрядчиком или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в таких случаях Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы по экспертизе в течение 10 банковских дней с даты выставления счета Подрядчиком.
9. Прочие условия Договора
9.1. При необходимости Стороны заключают дополнительные соглашения, все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в порядке законодательства Российской Федерации.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.4. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлияют на условия Договора, то указанные изменения в обязательном порядке подлежат согласованию между Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса, в период действия Договора, она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.2. Неотъемлемой частью Договора является:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2- Сводный сметный расчет стоимости строительства.
10.3. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»
|
«Подрядчик»
|
ФКП «Аэропорты Камчатки»
Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1
Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр.,
г. Елизово, а/я 84
|
Адрес
|
Р/счет: 40502810000000005381
Банк: ОАО «Камчаткомагропромбанк»
БИК: 043002711
К/счет: 30101810300000000711
ИНН: 4105038601
КПП: 410501001
|
Банковские реквизиты:
|
______________________________________
|
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
А.Ю.Журавлёв
|
«___» ___________ 2012 г.
|
|
Приложение № 1
к договору № _____
Техническое задание
на выполнение работ по объекту: «Установка КПП модульного типа в «аэропорту Пахачи» размером 9,225м*3,16м*2,81м
№ п.п.
|
Наименование
|
Требуемые параметры, характеристики
|
1
|
Перечень работ
|
КПП модульного типа размером 9,225м*3,16м*2,81м:
Планировка грунта площадки размером 12,5м*5,6м механизированным способом - 68,75м2.
Устройство основания из ПГС размером 12,5м*5,6м*0,3м (толщиной 300мм) с уплотнением и нивелировкой - 20,6 м3 / 68,75м2.
Устройство ленточного сборно-разборного основания из бруса сечением 100мм*150мм в один ряд по периметру КПП размером 9,225м*3,16м и два поперечных бруса сечением 100мм*150мм длиной 2,86м вдоль стыка (деревянные прокладки из бруса укладываются на подготовленное основание из ПГС, отклонение вертикальных отметок не должно превышать более 5мм) – 30,85 м.п. / 0,47м3.
Антисептирование деревянного бруса огнебиозащитным составом – 15,43м2 / 0,47м3.
Устройство гидроизоляции всей наружной поверхности деревянного бруса битумной мастикой за два раза - 15,43м2 / 0,47 м3.
Перевозка КПП модульного типа размером 9,225м*3,16м от портпункта до аэропорта на расстояние до 10,0км - 4,0т.
Установка КПП длиной 9,255м на подготовленное основание с зазором шириной 25мм для последующего утепления стыка - 4,0 т.
Утепление стыка по периметру шириной 25мм глубиной 150мм (горизонтальные и вертикальные стыки) минеральной ватой типа Изовер с уплотнением – 11,8м.п. / 0,1м3.
Сборка модульного блока с помощью соединительных пластин размером 60мм*250мм*3мм с шагом 480мм. Пластины крепятся кровельными саморезами размером 5,5*19мм со сверлом по 4 шт. на каждую пластину. На каждый вертикальный стык устанавливается по 6 шт. соединительных пластин (6шт.*2стороны = 12шт.) – 12,0 пластин / 48 саморезов.
Герметизация двух вертикальных наружных стыков (в том числе герметизацию соединительных пластин) с помощью самоклеющей ленты Герлен шириной 200мм либо полосой из наплавляемого кровельного материала типа Техноэласт ЭПП (герметизация наружного стыка предотвратит попадания влаги и сырости в внутрь помещения КПП) - 11,8 м.п.
Утепление стыка с наружной стороны по периметру КПП (горизонтальные и вертикальные стыки) базальтовым волокном толщиной 350мм*50мм – 11,8м.п. / 0,21м3.
Утепление стыка с внутренней стороны по периметру КПП (горизонтальные и вертикальные стыки) базальтовым волокном толщиной 100мм*50мм – 11,8м.п. / 0,06м3.
Зашивка стыка с внутренней стороны по периметру КПП Г-образным профилем размером 50мм*100мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм (106шт) - 10,6 м.п. / 2,12м2.
Зашивка вертикальных стыков с наружной стороны КПП П-образным профилем размером 50мм*350мм*50ммм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм (56шт) с предварительной укладкой утеплителя под профиль (см. разд.2, п.10) - 5,6 м.п. / 2,52м2.
Обрамление наружных вертикальных углов Г-образным профилем размером 150мм*150мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием синего цвета на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм (100шт) - 10 м.п. / 3м2.
Обрамление наружных нижних горизонтальных углов П- образным профилем размером 30мм*150мм*30мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-красного цвета на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм (249шт) - 24,9 м.п. / 5,3 м2.
Демонтаж транспортного защитного покрытия кровли из рубероида в один слой - 29,8м2.
Заделка монтажных отверстий размером 150мм*150мм монтажной пеной - 16шт / 2,4м.п. / 0,4м3.
Утепление горизонтального стыка на кровле базальтовым волокном толщиной 350мм*50мм, т.е. утепление пространства под кровельным компенсатором (коньковым элементом) – 11,8м.п. / 0,21м3.
Установка компенсатора (либо конькового элемента) на горизонтальный стык кровли КПП из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной профиля 100мм*50мм*50мм*100мм с обязательным условием, что крайние продольные кромки компенсатора должны иметь ребро жесткости, т.е загиб крайних продольных кромок шириной 20мм на 180 градусов с креплением на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом, с шагом 200мм (32шт) с предварительным утеплением под компенсатором. Кровельный компенсатор устанавливается на первый нижний слой наплавляемой кровли и закрывается вторым верхним слоем наплавляемой кровли (обязательное условие – крайние продольные кромки компенсатора должны иметь загиб на 180 градусов шириной 20мм, т.е. крайние кромки должны иметь ребро жесткости) - 3,2м.п. / 0,96м2.
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (нижний слой кровельный материал типа Техноэласт ЭПП (29,8м2), верхний - с посыпкой красного цвета типа Техноэласт ЭКП (29,8м2)) - 29,8м2.
Наклейка дополнительного слоя из наплавляемых материалов типа Техноэласт ЭПП шириной 0,5м на кровельный компенсатор вторым слоем до устройства верхнего слоя - 1,6м2 / 3,2м.п.
Обрамление наружных верхних горизонтальных углов П- образным профилем размером 30мм*150мм*150мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-красного цвета (П-образные карнизные сливы устанавливаются по верхнему периметру КПП) с креплением на кровельных саморезах 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм к кровельному перекрытию (124шт) и к вертикальной поверхности стен кровельными саморезами 4,2*19мм со сверлом с шагом 200мм (124шт). Карнизные сливы устанавливаются на первый нижний слой наплавляемой кровли и закрываются вторым верхним слоем наплавляемой кровли. Обязательное условие – крайняя кромка слива должна иметь загиб на 180 градусов шириной 20мм, т.е. крайняя кромка должна иметь ребро жесткости - 24,9 м.п. / 7,5м2.
Герметизация всех наружных стыков и соединений сэндвич-панелей к металлическому каркасу и оконных откосов бесцветным герметиком после установки и сборки КПП модульного типа - 102,0 м.п.
Подключение КПП к сети электроснабжение аэропорта - 4 соедин. / 1,0 шт.
Проверка работоспособности внутренних инженерных сетей - 1,0 к-т.
|
2
|
Условия выполнения работ
|
Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в п. 1 настоящего задания.
2. Работы выполняются без остановки основной деятельности аэропорта и при обязательном согласовании ППР с начальником аэропорта.
3. Вертикальные отметки основания под КПП согласовать на месте с начальником аэропорта.
4. Монтаж и подключение КПП модульного типа к существующей сети электроснабжения аэропорта.
5. Сдача КПП в эксплуатацию по акту приема-передачи
|
3
|
Требования к безопасности и гигиене труда
|
В соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
|
4
|
Требования к предоставлению гарантии
|
Срок предоставления гарантии на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
|
5
|
Требование к оформлению исполнительной документации
|
В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СНиП и др. нормативными актами, действующими на территории РФ применительно к строительству (с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний и другой необходимой при строительстве документации).
|
6
|
Исходные данные
|
Сводный сметный расчет на установку КПП модульного типа. Схема монтажа КПП модульного типа
|
«Заказчик»:
|
«Подрядчик:
|
___________________ А.Ю. Журавлёв
|
___________________
|
Образцы основных форм документов
Форма 1
На бланке
участника закупки
(при наличии)
|
|
В ФКП «Аэропорты Камчатки»
|
дата
|
|
|
Письмо-Заявка
наименование участника закупки
на участие в запросе предложений
на _______________________________________
1.Изучив документацию и принимая все установленные в ней требования и условия проведения запросе предложений, направляем для участия в запросе предложений документов в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и предложение о цене договора на сумму ____________ (цифрами и прописью).
Сообщаем, что _________________________________________________________
наименование Участника закупки
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в документации о запросе предложений:
соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса предложений, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;
в отношении ____________________________________________________________
наименование Участника закупки
не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании__________________________________________
наименование Участника закупки
банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность ____________________
наименование Участника закупки
не приостановлена;
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год _____________________________________________________________
наименование Участника закупки
нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2010 год) (выбрать нужное).
Либо
_____________________________________________________________
наименование Участника закупки
обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в запросе предложений не принято.
Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Если _____________________________________________________________
наименование Участника закупки
будет признан победителем запроса предложений, обязуемся подписать Договор в установленный срок на условиях, приведенных в документации о проведении запроса предложений, проекте Договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение в размере __________% (если требуется) от начальной цены Договора составляет ________________ рублей.
Поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.
Если заявке на участие в запросе предложений ______________________________
наименование Участника закупки
будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора,
_________________________________________
наименование Участника закупки
обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о запросе предложений, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора.
Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 2
(для юридических лиц)
Приложение 1 к заявке
на участие в запросе предложений
Сведения об участнике закупки
Фирменное наименование (наименование)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Место нахождения
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС
|
|
Сведения о руководителе –
фамилия, имя, отчество, должность
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс*
|
|
Адрес электронной почты*
|
|
Контактное лицо*
|
|
Основной вид деятельности*
|
|
Категория (отметить)*
|
субъект малого предпринимательства
учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы
общественная организация инвалидов
иное
|
Прочие сведения
по усмотрению участника*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений).
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 2
(для физических лиц)
Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений
наименование участника закупки
Сведения об участнике закупки
Фамилия, имя, отчество
|
|
Паспортные данные
|
|
Сведения о месте жительства
|
|
В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс (при наличии)*
|
|
Адрес электронной почты (при наличии)*
|
|
Прочие сведения*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений).
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 3
Приложение 2
к заявке на участие в запросе предложений
наименование участника закупки
Сведения о качестве товаров, работ, оказания услуг
Участник закупки представляет описание подлежащих поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ оказанию услуг.
Наименование закупки
|
Сведения участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Примечание:
Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 4
Приложение 3
к заявке на участие в запросе предложений
наименование участника закупки
Квалификационный состав специалистов
Сведения о квалифицированных специалистах, привлекаемых к участию в закупке, квалификация которых подтверждена дипломами, сертификатами, имеющих опыт работы, являющихся предметом запроса предложений, более 3 лет:
№
п/п
|
Образование и специальность
|
Стаж работы по профилю
заним. должн.
|
Стаж работы в занимаемой должности
|
Данные о допуске к работам, являющимся предметом запроса предложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего квалифицированных специалистов –
|
* Заполнение формы 4 является необязательным для участника закупки и влияет только на оценку заявок на участие в запросе предложений по критерию «Качество работ и квалификация участников закупки» по критерию.
Участник закупки должен приложить копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации, копии трудовых книжек специалистов, привлекаемых к закупке, являющейся предметом запроса предложений.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 5
Приложение 4
к заявке на участие в запросе предложений
_________________________
наименование участника закупки
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в запросе предложений
____________________________________________________________________
Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ___________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:
№ п/п
|
Наименование документа
|
№ страниц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Приложение 6
к заявке на участие в запросе предложений
наименование участника закупки
Сведения об опыте работы
1. Количество работ, аналогичных по сложности, либо технически более сложных объектов и аналогичных по стоимости за последние 5 лет, аналогичных предмету закупки, выполненных участником за последние 5 лет:
№
п/п
|
Наименование объекта**
|
Год выполнения работ
|
Стоимость выполненных работ по объекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего проектов –
|
** объекты, прошедшие государственную экспертизу
* Заполнение формы 5 является необязательным для участника закупки и влияет только на оценку заявок на участие в запросе предложений по критерию «Качество работ и квалификация участников закупки».
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП |
