«Приборостроительный завод»
Скачать 0.88 Mb.
|
| а Покупатель обязуется принять эту продукцию и уплатить за неё денежную сумму в порядке и сроки, указанные в пунктах 4.1, 4.2 Договора. 1.2. Качество продукции должно соответствовать условиям договора, технических регламентов, государственным стандартам, иной нормативно-технической документации на данные виды продукции и подтверждаться сертификатами качества. 1.3. Поставщик поставляет товар свободный от прав третьих лиц. 1.4 Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне не допускается без письменного согласия другой Стороны Договора. 2. Срок и порядок поставки 2.1 Поставка продукции осуществляется в срок не позднее 30.07.2015г. Досрочная поставка продукции разрешается с согласия Покупателя. 2.2. Датой поставки считается дата приемки продукции Покупателем, указанная в товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12). 2.3. Отгрузка продукции в адрес Покупателя осуществляется на условиях DDP г. Трехгорный (ИНКОТЕРМС 2010) по реквизитам, указанным в Договоре. 2.4. Расходы, связанные с доставкой продукции, относятся на Поставщика. 2.5. Лица, доставляющие продукцию, должны быть гражданами Российской Федерации. 2.6. Цена продукции, указанная в п.1.1 Договора, считается окончательной и изменению не подлежит. 2.7. При поставке продукции допускается отклонение от согласованного Договором количества каждой позиции номенклатуры в размере не более ±10%. Такое отклонение не считается нарушением объема поставки. 2.8. Привлечение субпоставщиков по настоящему Договору не допускается. Поставщик самостоятельно поставляет продукцию, указанную в Договоре. 2.9. Обязанность Поставщика по передаче продукции считается исполненной с момента приемки продукции Покупателем на своем складе. 2.10. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. Не менее чем за 3(три) дня до даты отгрузки письменно уведомить Покупателя о готовности продукции и, после получения подтверждения о готовности принять её, отгрузить в адрес Покупателя. 3.1.2. Доставить готовую продукцию на склад Покупателя на условиях DDP г. Трехгорный (ИНКОТЕРМС 2010) по следующему адресу: 456080, г. Трехгорный, Челябинская область, ул. Заречная, 13. 3.1.3. Представить Покупателю следующие документы: - накладную на отпуск продукции; - счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - паспорта и сертификаты (заверенные копии); - этикетки, формуляры. 3.1.4. Во исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308 приложить к настоящему договору сведения обо всей цепочке собственников и бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения № 1настоящего Договора с приложением копий всех подтверждающих документов. 3.1.5. Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____@____.ru на адрес электронной почты Покупателя vvi@imf.ru, (далее – Сведения) по форме Приложения № 1 настоящего Договора с приложением копий всех подтверждающих документов, являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 3.1.6. До выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора представить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сбор налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщиком дополнительно представляются: - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера. 3.1.7. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке продукции и в течение гарантийного срока. 3.1.8. Обеспечить упаковку продукции, соответствующую стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки данного вида продукции. Упаковка должна полностью предотвратить повреждение и порчу продукции во время перевозки, перегрузок, длительного хранения. 3.2. Поставщик имеет право: 3.2.1. Запрашивать и получать от Покупателя необходимую для выполнения Договора информацию, консультативную и иную помощь. 3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим образом поставленной и принятой Покупателем продукции. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1. После разгрузки продукции обеспечить её приемку в соответствии с условиями Договора. 3.3.2. Осуществить оплату поставленной продукции. 3.4. Покупатель имеет право: 3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 4. Сумма Договора, порядок расчетов 4.1. Общая сумма Договора составляет:_______________руб.__коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18% - ___________________(сумма прописью) руб.__коп. 4.2. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке платежным поручением в течение 30 (тридцати) банковских дней после приемки Покупателем продукции и подписания товарной накладной (ТОРГ-12). 4.3. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4.4. Расчеты производятся в рублях Российской Федерации. 4.5. Общая сумма настоящего Договора складывается из стоимости продукции, налогов, таможенных пошлин, услуг по доставке, упаковке, маркировки, стоимости лицензий, сертификатов качества, расходов на изготовление счетов-фактур и документов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 4.6. При отгрузке продукции Покупателю сверх согласованного объема, в связи с принятыми нормами пакетирования у Поставщика, отгруженная сверх нормы продукция оплачивается Покупателем по ценам, установленным в Договоре. 4.7. Цена за единицу продукции по Договору согласована сторонами, зафиксирована в Договоре и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. 4.8. Продукция, не прошедшая входной контроль по качеству на соответствие стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупателем не оплачивается, принимается на ответственное хранение. 4.9. При отсутствии оригинала Договора у Покупателя на момент оплаты продукции, расчёты за продукцию приостанавливаются до получения оригинала Договора. 5. Приемка продукции (входной контроль) 5.1. Поставщик обязан передать Покупателю продукцию, количество, качество и комплектность которой соответствуют Договору, обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в Договоре, сертификатам качества. 5.2. Покупатель в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной обязан провести приемку продукции по количеству с оформлением акта приемки продукции. При приемке продукции по количеству Покупатель обязан произвести взвешивание каждого места (пакета, мотка, связки, бухты и т.д.), если вес места определяется упаковочными ярлыками, и указать эти данные в акте приемки продукции по количеству или отвесной ведомости. Акт приемки продукции по количеству или отвесная ведомость составляются по форме, установленной у Покупателя. 5.3. При осуществлении приемки продукции по качеству и комплектности Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленной продукции в соответствии с условиями Договора, товаросопроводительными документами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения продукции. Обязанность по приемке продукции по комплектности и качеству возникает у Покупателя после поставки полного количества продукции, предусмотренного Договором. 5.4. Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества продукции (осмотр, анализ, испытание, вскрытие). При проверке качества продукции Покупатель проводит 100% входной контроль продукции в центральной испытательной лаборатории ФГУП «ПСЗ» (осуществляет проверку химического состава и механических свойств металла). При проверке качества продукции Покупатель вправе привлечь третьих лиц, при необходимости. 5.5. При отсутствии относящихся к продукции документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора, Покупатель приостанавливает приемку продукции, принимает продукцию на ответственное хранение, направляет Поставщику требование о предоставлении документов. 5.6. При обнаружении несоответствия продукции условиям Договора, товаросопроводительным документам о количестве, комплектности и (или) о качестве продукции, Покупатель приостанавливает приемку и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление Поставщику с указанием причины приостановления приемки, даты её возобновления, срока прибытия Поставщика на территорию Покупателя. Поставщик обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего уполномоченного представителя в приемке продукции и составления акта об установленном расхождении количества, комплектности и качества (далее – акт). Представитель Поставщика, прибывший для составления акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта. 5.7. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Покупатель оформляет акт в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика. Замена продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта. Расходы по доставке некачественной продукции относятся на Поставщика. 5.8. Претензии к Поставщику по качеству продукции, в том числе по скрытым дефектам, Покупатель предъявляет Поставщику в течение 140 (ста сорока) дней с момента отгрузки продукции, по количеству – в течение 60 (шестидесяти) дней с момента приемки продукции. 5.9. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества продукции, определение соответствия качества продукции производится специализированной организацией по согласованию. Оплату работ (услуг) специализированной организации производит Покупатель. Если будет установлено несоответствие качества поставленной продукции условиям Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю выплаченную специализированной организации сумму услуг (работ). 6. Качество продукции, гарантийный срок 6.1. Поставляемая продукция по своему качеству, количеству и сортаменту соответствует условиям, указанным в части 1 настоящего Договора. Качество продукции определяется действующими ГОСТ и другой обязательной нормативно-технической документацией. 6.2. Качество отгружаемой продукции подтверждается сертификатом качества, заверенным оригинальной печатью (синяя) и подписью уполномоченного представителя Поставщика (или ОТК), содержащим: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение материала; результаты испытаний; номер плавки и порядковый номер в плавке. 7. Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленной в срок продукции, за каждый день просрочки. 7.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от стоимости некачественной, некомплектной продукции. 7.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке продукции, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 0,1 % от суммы Договора. 7.5. В случае непредставления Поставщиком относящихся к продукции документов, в том числе сертификатов качества, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере суммы, затраченной Покупателем на ответственное хранение. 7.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. 7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. 7.8. В случае нарушения сроков оплаты по пункту 4.2 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 7.10. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 7.11. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Невозможность выполнения обязательств по Договору должна быть удостоверена свидетельством Торгово-Промышленной Палаты или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 8. Действие договора 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. В случае если в соответствии с законом Российской Федерации на заключение настоящего Договора требуется получение согласия ГК «Росатом», Договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий Договора. 8.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Поставщика в следующих случаях: - просрочка поставки продукции против срока, установленного пунктом 2.1. Договора, Спецификацией более 30 (тридцати) дней; - поставка продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта; - отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов, указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. Договора; - выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Поставщика процедуры банкротства; - наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие, 9 месяцев текущего года). 8.4. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 8.5. Уведомление, направленное Покупателем Поставщику, считается полученным: - при получении отправителем уведомления о вручении почтового отправления получателю корреспонденции; - при его доставке нарочным путем по адресу, указанному в разделе 10 Договора; - при его фактическом неполучении по причинам, зависящим от адресата (в т.ч. при отсутствии лица, уполномоченного Поставщиком на получение корреспонденции, по определенному в настоящем Договоре адресу); - при их доставке по месту нахождения Поставщика, указанному в ЕГРЮЛ. Сторона несет риск последствий неполучения уведомления, которые поступили по её адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя. Если Сторона не примет мер по получению уведомлений по указанному в ЕГРЮЛ адресу, она не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что уведомление не было получено. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий договор вместе с приложениями составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями. 9.2. В случае изменения у Сторон наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 10 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и (или) изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и (или) прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность. 9.3. Факсимильная копия договора, изменения, дополнения к нему, направленные по электронной почте (включая заявки, спецификации, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы), приравниваются к оригинальным письменным документам до момента получения по почте оригиналов документов. Обмен оригиналами обязателен и производится в течение 60 календарных дней с момента их подписания. 9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десять) рабочих дней, следующих за датой их поступления. Если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, то споры, разногласия, требования, касающиеся исполнения, изменения, расторжения Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 9.5. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо не предоставления Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Покупатель вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за поставку продукции. 9.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации. 9.7. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон, или в связи с односторонним отказом Покупателя от его исполнения в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года. 9.8. При переписке по Договору Стороны должны ссылаться на регистрационный номер Договора. 10. Адреса, реквизиты, подписи сторон
|
Похожие:
 | Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок | | Требования к участникам запроса цен, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе цен 9 |
| Зао «Отрадненский газоперерабатывающий завод» и зао «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | | Оао «Завод Элия» от Тамбиева Абубакира Хасановича, владеющего 95,35% голосующих акций общества, поступило Требование о выкупе акций,... |
| Оао «Кировский завод» имеет лицензии Госстроя РФ на проектирование и выполняет проекты | | Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 10. 11. 2014г., Гражданским кодексом... |
| Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva») | | Заказчик: акционерное общество "Кронштадтский морской завод" (ао "Кронштадтский морской завод ") |
| Заказчик: акционерное общество "Кронштадтский морской завод" (ао "Кронштадтский морской завод ") | | Заказчик: акционерное общество "Кронштадтский морской завод" (ао "Кронштадтский морской завод ") |