Проект договора ДОГОВОР №
г. Южно - Сахалинск « » ________ 2013г.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Сахалинморнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дряблова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующую работу: «Текущий ремонт узлов учета газа на магистральном газопроводе "Оха - Комсомольск-на-Амуре", с расчетом нормативов потерь газа.
1.2. Работы по восстановлению ограждений проводить в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора). Сроки выполнения работ определяются «Графиком», (Приложение № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора).
2. Сумма договора и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору складывается из стоимости работ, и составляет ________ руб. (____________) руб. ___ коп., включая НДС 18%, – _________ руб. (___________) руб. коп.
2.2. Оплата производится поэтапно на основании представленных Исполнителем подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки работ и оригиналов счетов-фактур к ним. Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются поэтапно, в соответствии с видами произведенных работ, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
После выполнения соответствующего вида (этапа) работ в соответствии с Приложением № 2, Исполнитель составляет акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах, в котором отражаются фактически выполненные работы, и предоставляет его для подписания Заказчику.
Заказчик оплачивает оказанные услуги по настоящему договору в течении 30 (тридцати) дней со дня предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов счета - фактуры (с указанием номера и даты договора) и подписанного обеими сторонами акта приема-сдачи выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.
В течение 5-и дней с момента оказания услуг (выполнения работ), но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику факсимильную или электронную копию счета-фактуры, оформленную в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., ст. 168-169 НК РФ.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) направляется Заказчику в течение 1-го дня с момента оказания услуг (выполнения работ) путём использования средств факсимильной или электронной связи.
Заказчик в течение 1-го дня с момента получения, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) или мотивированный отказ путём использования средств факсимильной или электронной связи.
Оригиналы счета-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) должны быть направлены в адрес соответствующей стороны не позднее чем через 1 день после их подписания.
Услуги (работы) считаются оказанными (выполненными) с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) по настоящему Договору.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию приказа, подтверждающего право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счетах-фактурах.
В случае несвоевременного предоставления Исполнителем оригиналов первичных документов (актов выполненных работ, счетов-фактур) в сроки, установленные действующим законодательством, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненной работы на соответствующее количество дней задержки в предоставлении первичных документов.
2.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику не принятые к вычету суммы НДС по счетам-фактурам «Исполнителя», оформленным с нарушением норм ст. 168-169 НК РФ.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель приступает к выполнению I этапа Графика выполнения работ в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
3.2. Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе проведения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ.
3.3. Исполнитель не вправе без письменного разрешения Заказчика изменять объемы, виды работ, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. При проведении работ Исполнитель обязуется выполнять установленные на трубопроводах правила допуска к работе, охраны труда и техники безопасности, правила пожарной безопасности, распорядка работы.
3.5. Исполнитель выполняет работы при соблюдении Заказчиком следующих условий:
- места, где работают специалисты Исполнителя, не должны быть вредными или опасными для здоровья. При этом Стороны соглашаются, что трубопроводы являются потенциально опасными для здоровья объектами, и это не препятствует выполнению работ;
- специалисты Исполнителя должны быть обеспечены в случае необходимости медицинской помощью, на общих условиях при наличии страхового медицинского полиса.
3.6. "Исполнитель" обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом на территории "Заказчика" требований действующего законодательства Российской Федерации по промышленной безопасности, пожарной безопасности, обеспечению безопасных условий труда при производстве работ; строго руководствоваться нормативными документами по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ на объектах "Заказчика", доведенными надлежащим образом до "Исполнителя"; не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. «Исполнитель» обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «РН – Сахалинморнефтегаз», изложенные в Приложении № 3 к настоящему Договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения «Исполнителем», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения Договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на трубопровод, представляет необходимую техническую, технологическую документацию, акты, схемы, паспорта и другие документы необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.
4.2. В виду того, что работы на объекте Заказчика проводятся вдали от населенных пунктов, Заказчик осуществляет содействие Исполнителю в обеспечении питанием специалистов в полевых условиях за счет Исполнителя.
4.3. Проводит вводный инструктаж по технике безопасности персонала Исполнителя, участвующего в выполении работ.
4.4. Оформляет и выдает персоналу Исполнителя все необходимые разрешения и допуски для выполнения работ и передвижения на территории Заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни.
4.5. Назначает приказом ответственного представителя, решающего вопросы подготовки, выполнения и организации работ со стороны Заказчика. Заверенная копия приказа о назначении ответственного представителя передается Исполнителю. 5. Ответственность сторон. 5.1. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
5.2. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязаны не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 5000 минимальных размеров оплаты труда за каждый такой факт.
5.3. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работ, установленного Графиком, начисляется неустойка, в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору (пункт 3.1. договора), за каждый день просрочки.
5.4. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 8.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
5.5. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 8.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления». 6. Срок действия договора. 6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
7. Форс-Мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего Договора, а именно - наводнение, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов. В случае возникновения таких обстоятельств, срок действия настоящего Договора может быть изменен по соглашению сторон.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана сообщить в письменной форме о наступлении форс-мажорных обстоятельств, о предполагаемом сроке действия данных обстоятельств, а также об окончании их действия.
7.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств одной из сторон продлится более 3 месяцев, другая сторона будет иметь право аннулировать настоящий договор полностью или частично без обязательств компенсации возможных убытков другой стороны, что означает возвращение Исполнителем всех предоплаченных сумм, касающихся не предоставленных услуг.
8. Антикоррупционные условия
| 8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» предоставить в ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору, с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию в ООО «РН – Сахалинморнефтегаз».
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
|
|