ЗАКАЗЧИК:
ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»
Адрес: 450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13
Телефон: (347) 226-99-48
ИНН 0278066967
КПП 027801001
ОГРН 1020203229892
Банковские реквизиты:
Р/с 40602810406000102692
К/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Башкирское отделение №8598
ПАО Сбербанк
|
ПОДРЯДЧИК:
|
Генеральный директор
_____________ В.М. Хакимова
«____»_______________2016 г.
м.п.
|
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на выполнение работ по текущему ремонту нежилого административного здания
по адресу: Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольское, ул. Фрунзе, 33
г. Уфа «______» ________2016 г.
ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хакимовой Венеры Мидхатовны, действующего на основании Устава с одной стороны, ______________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава __________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании решения комиссии (Протокол подведения итогов запроса предложений от __._________.2016 года №___________________) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по текущему ремонту нежилого административного здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольское, ул. Фрунзе, 33 (далее - Объект) согласно ведомости объемов работ (Приложение №1) и локальной сметы, утвержденной Заказчиком.
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Подрядчику результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало - с даты подписания договора,
- окончание - в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить ремонтные работы качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Технической документацией, с соблюдением СНиП (Строительных норм и правил) и иной нормативно-технической документации.
2.1.2. Передавать Заказчику Исполнительную документацию по завершенным видам работ паспорта и сертификаты на применяемые для строительства Материалы, паспорта на Оборудование, а также все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства Объекта в 10-ти дневный срок после завершения соответствующих видов Работ.
Сдавать скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы в установленной форме. Выполнение последующих работ производить после оформления актов освидетельствования предшествующих работ.
2.1.3. Письменно согласовать с Заказчиком или с его Уполномоченным Представителем привлечение Субподрядных организаций к исполнению отдельных специализированных работ по настоящему Договору. Всю ответственность за действие и/или бездействие Субподрядных организаций по настоящему Договору несёт Подрядчик.
2.1.4. После окончания работ и подписания окончательных Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Сторонами, в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику строительную площадку, очищенную от машин, механизмов, временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, остатков материалов и оборудования.
2.1.5. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками строительства действующего законодательства РФ, необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зеленых насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесенные в результате таких нарушений убытки.
2.1.6. Обеспечить выполнение правил согласованного с Заказчиком режима работы на Объекте.
2.1.7. Обеспечить уборку территории Строительной площадки после каждой рабочей смены, соблюдать правила складирования Материалов, Оборудования.
2.1.8. Обеспечить своих работников качественным питанием согласно санитарным нормам, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.
2.1.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящегося Объекта и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ-01-03) в соответствии с ПОС.
2.1.10. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Уполномоченного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности.
2.1.11. Обеспечить доступ Заказчика или его Уполномоченного представителя на Строительную площадку.
2.1.13. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, Субподрядчиками и иными привлечёнными Подрядчиком лицами, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика. При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне, виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.10.6 настоящего Договора.
2.1.14. В сроки, предусмотренные в п. 12.1.1 Договора, предоставлять Заказчику, его Уполномоченному представителю:
- акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- счёт - фактуру;
- исполнительную документацию.
По письменному требованию одной из Сторон Акты сверки могут представляться за любой период работ.
2.1.15. Организовать работу с соблюдением правил дорожного движения своего транспорта и транспорта субподрядчиков и иных лиц, привлеченных к выполнению отдельных Работ или услуг на лицензионном участке Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
2.1.16. Вести Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а), в котором отражать весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
2.1.17. Обеспечить охрану строящегося Объекта, Оборудования, Материалов, изделий и конструкции, находящихся на Строительной площадке и нести ответственность за их сохранность до подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
2.1.18. Подрядчик обязуется соблюдать требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков.
2.1.19. Подрядчик обязуется:
• перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте Заказчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• не допускать пронос и нахождение на территории объектов Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов;
• фиксация факта появления работника на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляется любым из ниже перечисленных способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
- письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами;
• Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на своих объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников;
• в случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый такой факт.
2.1.20. При обнаружении фактов отказов, аварий, возгораний, инцидентов на объекте Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации об этих фактах руководству Заказчика. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана работникам объекта Заказчика, на котором Подрядчиком осуществляются работы.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с объемом, качеством и условием, оговоренном в п. 1.1 настоящего договора;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Передать Подрядчику после подписания настоящего Договора строительную площадку, а также документы, необходимые для производства работ.
2.3.2. По обращению Подрядчика оформить ему в случае необходимости доверенность для представления интересов Заказчика в ходе проведения соответствующих экспертиз и согласований.
2.3.3. Произвести расчеты за выполненные Подрядчиком Работы в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.
2.3.4. При наличии технической возможности передать точки подключения к необходимым для строительства источникам электроэнергии, воды и канализации, газоснабжения и соответствующие разрешения. Подрядчик в точке подключения самостоятельно оборудует узел учета потребляемой электроэнергии.
2.3.5. Выделить Подрядчику территорию согласованной площади для создания производственной и складской базы после подписания Договора.
2.3.6. Осуществлять технический надзор за ходом выполнения Работ Подрядчиком. Все замечания, предписания и рекомендации Уполномоченных представителей Заказчика в связи с осуществляемым контролем вносятся в письменной форме в Журнал производства работ (по форме КС-6а).
2.3.7. Обеспечить охрану Объекта после подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В случае невыполнения Подрядчиком положений раздела 2.1 (полностью или в части) Заказчик или его Уполномоченный Представитель выдаёт письменное предписание Подрядчику на немедленное устранение допущенных нарушений, с обязательной записью предписаний в «Журнале производства работ». При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика, Заказчик имеет право привлечь третью организацию для устранения нарушений за счёт средств Подрядчика .
2.4.2. Потребовать за свой счет произвести вскрытие конструктива и его восстановления для определения качества скрытых работ; в случае выявления брака скрытых работ все затраты по вскрытию, устранению брака и восстановлению несет Подрядчик.
2.4.3. Требовать от Подрядчика представления любой технической и разрешительной документации, относящейся к предмету Договора.
2.4.4. Требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов, нарушений технических условий и СНиП с указанием сроков их устранения, с занесением требований в «Журнал производства работ».
2.4.5. Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, привлечь третье лицо – Уполномоченного Представителя Заказчика на основании соответствующей доверенности для выполнения части возложенных на него функций, в том числе:
- проверять объектные, локальные сметы и правильность расчётов при определении цены Договора на работы Подрядчика;
- организации приёма выполненных работ по Договору;
- осуществлять контроль работ выполняемых на объекте Заказчика;
- организовать независимую техническую экспертизу.
2.4.6. В течение 5 (пяти) лет после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта предъявлять претензии относительно качества произведенных работ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
3.1. Цена по настоящему договору включает стоимость выполнения работ, стоимость материалов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, транспортные расходы, обязательные налоговые платежи, затраты на подготовку исполнительной документации, транспортные расходы и иные затраты, определенно неупомянутые, но необходимые для выполнения работ, и составляет _______________________ рублей.
Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить объем предусмотренных договором работ в случае выявления потребности в дополнительных работах или прекращении потребности в выполнении отдельных видов работ и вправе изменить цену договора пропорционально измененному объему указанных работ, но не более чем на 10 %.
3.2. Расчет с Подрядчиком производится после подписания Сторонами следующих документов: Акта приёмки выполненных работ (далее – Акт по форме № КС-2) на строительно-монтажные работы, справок о стоимости выполненных работ и затрат (справки по форме № КС-3) и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ) в течение 20 (двадцать) календарных дней.
3.3. При осуществлении расчетов за выполненные Подрядчиком работы Заказчик имеет право производить оплату работ в пределах 90% от стоимости выполненного объема работ, указанной в справке по форме № КС-3.
3.4. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, актом выполненных работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае, если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.
3.5. При несоблюдении Подрядчиком правил заполнения формы № КС-2, КС-3, счета-фактуры, установленных действующим законодательством Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Договора до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Заказчику не подлежат.
3.6. Все денежные выплаты Заказчика, предусмотренные Договором, должны осуществляться банковским переводом на расчётный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Риск случайной гибели объекта работ или его части, по ходу работ несет Подрядчик.
4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность обслуживаемых объектов, предоставляемых служебных помещений и другого имущества, за технику безопасности и пожарную безопасность на объекте производства работ и электробезопасность.
4.3. Подрядчик несет ответственность за количество и качество поставляемых для проведения работ, материалов.
4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. В случае нарушения сроков окончания работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.
4.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ. Некачественное выполнение работ подтверждается двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
4.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, а также при неявке Подрядчика по приглашению Заказчика для составления акта. Заказчик вправе для их подтверждения в одностороннем порядке назначить квалифицированную экспертизу из числа своих работников, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению дефектов. Подрядчик обязан принять акт к исполнению.
4.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами и за свой счет и предъявить Подрядчику суммы ущерба, подлежащие возмещению.
4.9. Подрядчик несет ответственность за ущерб во время ремонта, причиненный имуществу Заказчика или третьим лицам, неправомочными действиями или нарушениями технологий, в размере 100% от стоимости ущерба.
4.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров либо в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 15 дней с момента её получения. В случае не достижения согласия спор в установленном законом порядке передается для рассмотрения в арбитражный суд.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда.
6.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях:
- задержки Подрядчиком начала проведения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком какого-либо срока выполнения Работ;
- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней;
- если будут аннулированы лицензии (иные разрешительные документы) Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;
- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 13 Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.3. Заказчик также вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время до сдачи ему результата Работ по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика, и такая оплата осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика.
6.5. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, нанесенный расторжением договора по вине Подрядчика, в полном объеме.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.2. Договор составляется в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.
9.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. При заключении договора на выполнение работ Подрядчик предоставляют Заказчику обеспечение исполнения договора. Оно необходимо Заказчику как залог выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств. Заказчик должен быть уверен, что в случае невыполнения договорных обязательств, Подрядчик автоматически компенсирует все убытки за счёт представленных по договору финансовых гарантий.
10.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.
10.2.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20% процентов от начальной (максимальной) суммы Договора.
10.2.2. Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов (%) ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
10.2.3. Способом обеспечения исполнения Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Получатель: ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»
Адрес: 450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13
Телефон: (347) 226-99-48
ИНН 0278066967
КПП 027801001
ОГРН 1020203229892
Банковские реквизиты:
Р/с 40602810406000102692
К/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк
Назначение платежа – внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.
10.2.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.
10.3. Денежные средства, которые поступили от участника размещения заказа - победителя, в счёт обеспечения исполнения договора, считаются временно поступившими в распоряжение Заказчика и зачисляются на расчетный счёт последнего в таком качестве. Указанные денежные средства находятся в распоряжении Заказчика на всё время исполнения договора до полного исполнения обязательств.
10.4. Полное исполнение условий договора это:
выполнение работ Подрядчиком в натуре;
подписание актов выполненных работ, счетов-фактур без замечаний, что подтверждает выполнение Подрядчиком работ в полном объёме;
осуществление оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчику.
По Договору должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
10.5. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения договора, со счета Подрядчика.
10.6. Факт неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору подтверждается актом. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Участие представителя Подрядчика при составлении актов не является обязательным,
10.7. Денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия договора) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме.
11. Гарантии и гарантийные сроки
11.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.
Подрядчик гарантирует:
выполнение всех Работ по договору в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;
что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления.
11.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и материалы, а также Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
11.3. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.10.4. настоящего Договора.
11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с даты сдачи Объекта.
11.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте.
Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.
11.6. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п. 5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.
Приложение №1
Ведомость объемов работ
на текущий ремонт нежилого административного здания
по адресу: Республика Башкортостан Гафурийский район, с. Красноусольское, ул. Фрунзе, 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол.
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| |
