Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками. I.4.1 Форма котировочной заявки
На бланке организации
Дата, исх. номер
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок от ____г., котировочную документацию №_____, ___________________________________________________________________________________
(наименование организации - для юридического лица, Ф.И.О. – для физического лица, ИНН, место нахождения либо место жительства - для физического лица, банковские реквизиты)
в лице, ____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. – для Участника размещения заказа-юридического лица)
сообщает о согласии выполнить поставку товара, предусмотренного лотом № 1 извещения о запросе котировок, а именно:
№ п/п
|
Наименование товара
|
Количество
|
Цена за единицу, с НДС
|
Цена продукции, с учетом НДС.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Цена договора
|
|
|
|
Поставка указанного товара будет выполнена на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок и котировочной документацией, а именно:
Место поставки продукции: 603005, г. Нижний Новгород. ул.Нестерова, д.34а.
Срок (график) поставки товара удовлетворяет котировочной документации.
2. Предложение имеет следующие дополнительные приложения, дополняющие информацию котировочной заявки: _________________________________________________________________________________.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что сведения о
___________________________________________________________________________________
(наименование организации Участника размещения заказа)
не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________________________________
(наименование организации – участника размещения заказа)
не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), а также не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
6. Сообщаем, что дополнительную информацию можно получить по адресу: ___________________________в рабочие дни с « » по « » часов по местному времени.
Контактное лицо: Ф.И.О.____________________________, номер контактного телефона __________; адрес электронной почты ___________ .
Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно приложению №1.
Проект государственного контракта
на проведение цитологических исследований
г. Нижний Новгород «___»____________ 2014г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №21 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности главного врача Балясниковой Натальи Ильиничной, действующей на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса цен в электронной форме № _____________________ от «___» ___________ 2014 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Поставщик оказания услуг по исследованию анализов по заявке Заказчика (далее — Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в срок, установленный Контрактом.
1.2. Наименование, количество, стоимость Товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).
1.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
Срок действия Контракта
2.1. Настоящий контракт, вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2014г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.
2.2. Срок поставки по Контракту определен до 20.12.2014 г.
Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять Товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, подписать акт сдачи-приемки товара и передать один экземпляр Поставщику.
3.1.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, поставляемый Товар должен соответствовать количественным и качественным характеристикам.
3.2.2. Поставить Товар Заказчику собственными силами и средствами или с привлечением сил и средств третьих лиц за свой счет.
3.2.3. Передать Заказчику при приемке Товара оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур, а также акт сдачи-приемки товара, подписанные Поставщиком.
3.2.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
4. Порядок поставки товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика по адресу: 603005, г.Нижний Новгород. ул.Нестерова, д.34а
4.2. Заказчик самостоятельно производит забор биологических материалов у пациентов. Расходные материалы для забора биологических материалов (вакуумные пробирки, иглы, адаптеры, бланки направлений) предоставляются Поставщиком. Цена расходных материалов входит в цену лабораторных исследований и дополнительно Заказчиком не оплачивается. Расходные материалы передаются заказчику по накладной в количестве, определяемом соглашением сторон. По окончании срока действия договора, либо при его досрочном расторжении, оставшиеся расходные материалы подлежат возврату Поставщику. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.
4.3. Заказчик предоставляет Поставщику биологический материал пациентов и заявку на бланке направления Поставщика.
4.4. Доставка биологического материала производится Поставщиком.
4.5. Поставщик сообщает Заказчику результаты исследований на бланках-ответах. При необходимости результаты исследований могут доводиться до Заказчика по факсу или электронной почтой.
4.6. Поставщик хранит результаты исследований биологического материала пациентов Заказчика в течение 6-ти месяцев.
4.7. Начало исчисления срока оказания услуг Поставщиком определяется днем передачи биологического материала курьеру Поставщика.
5. Порядок расчетов
5.1. Цена на поставляемый Товар устанавливается согласно протоколу подведения итогов запроса цен в электронной форме N _________________ от «___» ___________ 2014 г. и составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% (если применяется).
5.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
5.4. Оплата производится в течение пяти банковских дней по факту поставки Товара на основании предъявляемого Поставщиком счета, счет - фактуры, товарной накладной и акта сдачи - приемки товара.
5.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае если Поставщик не поставил товар Заказчику, то Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
6.4. Уплата пени, возмещение убытков не освобождает Поставщика от обязанности выполнения обязательств по настоящему Контракту
6.5. Суммы, излишне выплаченные Поставщику в результате не соблюдения, им сроков поставки и качества товара, взыскиваются путем удержания из сумм оплаты по предусмотренным периодам, либо по требованию Заказчика возвращаются ему Поставщиком в течение 7 банковских дней с момента получения требования.
6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если они докажут, что просрочка исполнения обязательства по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы.
6.7.. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, не урегулированных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны по возможности принимают меры к разрешению возникших разногласий, связанных с заключением, исполнением, изменением и расторжением Контракта, путем переговоров.
8.2. Разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Порядок изменения и расторжения контракта, односторонний отказ от исполнения контракта
9.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о запросе предложений требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником запроса цен.
9.6. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
9.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
