Договор поставки с последующей сборкой № ________
г. Киров « » _____________2014 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-информационный центр» г. Кирова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никулина Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________________________
_________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему договору Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя, а также смонтировать офисные перегородки в соответствии с приложением №1 Договора, именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Заказчику Товар в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора, в состоянии, пригодном для его использования по назначению и выполнить монтажные работы по установке Товара в помещениях по адресу: г. Киров ул. Калинина 2.
2.1.2. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.3.Выделить ответственного представителя для координации проведения работ по настоящему Договору;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, принятые на объекте, где проводятся работы по настоящему Договору и выполнять все распоряжения ответственного представителя Покупателя;
- определять наиболее оптимальный способ выполнения работ по настоящему Договору;
- выполнить все работы по настоящему Договору своими силами или с привлечением сторонних организаций с надлежащим качеством и в надлежащие сроки;
- информировать Заказчика о ходе выполнения работ и обо всех возникающих обстоятельствах, которые могут повлиять на внешний вид и качество Товара или на сроки завершения сборки Товара;
- своими силами подготовить к вывозу весь строительный мусор, возникший в результате проведения работ. При монтаже мобильных перегородок вывоз мусора с помощью автотранспорта оплачивается Покупателем отдельно.
2.1.4. Поставщик имеет право перенести сроки окончания работ по Договору в следующих случаях:
- существенное изменение Заказчиком условий Приложения №1, повлекшее изменение стоимости, комплектации или сборки Товара;
- неготовность помещения к проведению работ по сборке Товара;
- возникновение по вине Заказчика иных обстоятельств, препятствующих выполнению Поставщиком работ в установленные сроки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять Товар от Поставщика после выполнения работ по монтажу на основании документов, подтверждающих его качество и количество, в помещениях по адресу: г. Киров, Калинина 2.
2.2.3. Оплатить Товар в порядке, предусмотренном Договором.
2.3. Предоставить необходимые условия для приемки и сборки Товара, а именно:
- выделить ответственного представителя для координации работ, проводимым Поставщиком по настоящему Договору;
- организовать беспрепятственный допуск в помещения, где производится складирование и сборка Товара, на время проведения работ;
- выделить подход к месту проведения работ, свободный от предметов, которые могут помешать или могут быть повреждены в процессе разгрузки и заноса комплектующих.
- предоставить место для ответственного хранения вышеупомянутых материалов в непосредственной близости от места сборки Товара;
-нести ответственность за сохранность и товарный вид хранящихся на объекте материалов в нерабочее время;
- выделить помещение с контролируемым доступом для хранения инструментов в нерабочее время;
- подготовить помещение для проведения работ по сборке Товара с соблюдением требований техники безопасности;
-обозначить в помещении места скрытой проводки коммуникаций, которые могут быть повреждены или которые могут нанести повреждения рабочим при креплении Товара к стенам, полу и потолку. В противном случае ответственность за причиненный ущерб несет Заказчик;
-обеспечить снабжение электроэнергией 220В, необходимое освещение и отопление на месте проведения работ.
2.4. Заказчик имеет право:
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь непосредственно в производственный процесс;
- вносить изменения в сроки проведения работ или в состав и конфигурацию Товара по согласованию с Поставщиком;
- отказаться от Договора в любой момент с возмещением Поставщику понесенных им расходов по настоящему Договору.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость всех поручаемых Поставщику по настоящему договору работ, включая стоимость материалов, определяется на основании договорной цены указанной в Спецификации (Приложение №1) по объекту и составляет:
000 () 00 копейка, в т.ч. НДС 18% 00000 () 00 копеек.
3.2. Для обеспечения начала производства работ, Заказчик перечисляет предоплату 60% в размере:
000 () 00 копейка, в т.ч. НДС 18% 00000 () 00 копеек.
3.3. Оставшаяся часть суммы в размере: 000 () 00 копейка, в т.ч. НДС 18% 00000 () 00 копеек.
оплачивается Заказчиком на основании Актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, предъявленного Заказчику в сроки указанные в п. 2.8. настоящего договора.
Днем оплаты считается день фактического зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Передача Товара Поставщиком Заказчику подтверждается Актом выполненных работ по монтажу перегородок, товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
4.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с даты получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписания Акта – выполненных работ по монтажу перегородок, товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.
4.3. Доставка Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится Поставщиком по адресу: г. Киров, ул. Калинина 2.
4.4. Поставщик обеспечивает комплектацию, транспортировку сборку и установку/монтаж Товара в течение 30 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Доставка и сборка Товара производятся Поставщиком в рабочие дни с 8-00 до 17-15, в нерабочее время (после 18-00) и в выходные дни. Непосредственно по окончании работ по Договору ответственные представители Поставщика и Заказчика подписывают Акт выполненных работ по монтажу перегородок и товарную накладную.
4.6. Заказчик проинформирован о том, что:
- сборка Товара сопровождается шумом электроинструментов (резка алюминиевого профиля, стук молотков и т. д.) и образованием строительного мусора.
- в случае неровностей капитальных стен могут образоваться зазоры между стеной и примыкающей перегородкой, заделка которых не входит в стоимость Товара.
- факторами, понижающими звукоизоляцию, являются наличие в перегородках стекла, дверей и незакрытого пространства между подвесным и капитальным потолком;
- устойчивость перегородок зависит от конфигурации и возможности крепления к капитальным поверхностям или мебели.
4.7.Заказчик подписывает Акт в течение трёх рабочих дней с момента завершения Поставщиком поставки Товара и монтажных работ по договору. В случае обнаружения в процессе приемки Товара недоделок или дефектов, возникших по вине Поставщика, представители Заказчика и Поставщика составляют и подписывают Дефектную ведомость с перечнем недоделок. Все недоделки по Дефектной ведомости устраняются Поставщиком за свой счет в течение десяти рабочих дней.
4.8.В случае отсутствия мотивированного письменного отказа в подписании Акта в течение трёх рабочих дней работа считается принятой и Акт считается подписанным в одностороннем порядке со стороны Поставщика.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик несет обязательство гарантийного обслуживания Товара и работ по монтажу в течение 3 лет с момента подписания Акта выполненных работ по монтажу перегородок в соответствии с действующим законодательством.
Гарантийные обязательства на двери, дверные замки и механизмы, нестандартные материалы заполнения и комплектующие, а также электротехнические изделия устанавливаются фирмой-производителем данных изделий, но не менее указанного в первом абзаце.
В случае обнаружения недостатком в течение гарантийного периода Поставщик устраняет указанные недостатки за свой счет в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.
5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:
- перегородки были переданы или перепроданы без предварительного письменного согласия Поставщика;
- перегородки неправильно эксплуатировались, в том числе:
а) использовались не по назначению;
б) устанавливались или эксплуатировались в условиях, не соответствующих стандартам и нормам безопасности для офисных перегородок, например, при пониженных или повышенных температуре и влажности, при наличии агрессивных факторов воздействия, при недостаточной или интенсивной вентиляции были проведены демонтаж и последующая сборка Товара без использовании по мере необходимости новых материалов; перегородки подвергались ремонту не уполномоченными на то третьими лицами или дилерами; перегородки пришли в негодность по причине несчастного случая, удара молнии, затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля Поставщика; перегородки пострадали при транспортировке, за исключением случаев, когда она производилась официальным представителем или транспортом Поставщика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств в п. 6.1, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Кировской области.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или одной из них в случае нарушения условий договора другой стороной, выразившихся в явном нарушении условий настоящего договора.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, лишь если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
МУП «Расчетно-информационный центр» г. Кирова
Адрес: 610035 г. Киров, ул. Сурикова, д.15
ИНН № 4345080847
КПП 434501001
ОАО КБ «Хлынов»
Р/С 40702810400000006340
БИК 043304711
К/С: 30101810100000000711
ОГРН 104 431 652 9086
Тел.(факс) - 54-33-01
Директор
_________________ Д.Г. Никулин
«____»_________________ 20___ г.
|
Поставщик:
|
Приложение № 1
к договору №____ от «» 2014 г.
Спецификация
№ п/п
|
Наименование
|
Кол-во
|
Сумма
|
1
|
Поставка и монтаж системы офисных перегородок на 25 рабочих мест.
|
1
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
Заказчик Поставщик
Директор МУП «РИЦ»
_______________ () _____________()
М.П. М.П.
Приложение № 1 к извещению и документации
о проведении запроса котировок
№ 15 от 10 ноября 2014 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка и монтаж перегородок по системе «ORMAN-Lux»
|
(наименование работ)
МУП «РИЦ» г. Кирова
|
(наименование подразделения, объекта)
Кировская область, г. Киров
|
(район)
|
Место расположения и характеристика объекта
Наименование и место расположения объекта: Внутренние помещения территориального отдела МУП «РИЦ» г. Кирова на 1-м этаже 5-ти этажного здания по адресу:г. Киров, ул. Калинина, 2
Объемы и сроки выполнения работ
Весь объем производства работ по поставке и монтажу перегородок по системе «ORMAN-Lux» в соответствии с настоящим техническим заданиемвыполняется в условиях действующего режима работы существующих помещений территориального отдела МУП «РИЦ» г. Кирова, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
Уборка строительного мусора производится в полном объёме за счёт сил и средств Подрядчика.
Таблица 2
№ п/п
|
Наименование работ и затрат
|
Ед. измер.
|
Объем работ
|
Срок выпол.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Разработка и согласование рабочего проекта на монтаж перегородок по системе «ORMAN-Lux»
|
компл.
|
1
|
2014 г.
|
2.
|
Устройство перегородок комбинированных и глухих по системе «ORMAN-Lux» в соответствии с проектом, включая следующий состав конструктивных элементов:
1) стекло прозрачное одинарное 6 мм;
2) глухая часть – цвет по согласованию;
3) каркас – cтойка усиленная ORMAN-Lux, повышенной прочности
|
м2
|
|
3.
|
Установка дверных блоков
|
шт.
|
3
|
4.
|
Устройство конструкций
|
шт.
|
18
|
|
