4. Техническое задание Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса предложений
Скачать 1.15 Mb.
|
6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ. 6.1. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору Товар составляет 1 (Один) год с момента подписания товарных накладных по соответствующей Заявке. Все гарантийные обязательства, относительно поставляемого в рамках настоящего Договора Товара, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ, перед Покупателем несет непосредственно Поставщик Товара. 6.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Товара по заявкам Покупателя, а также в сроки, предусмотренные требованиями производителя (если таковые установлены). Гарантийное обслуживание производится с выездом на место нахождения Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя. 6.3. В случае выявления недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика письменную претензию с указанием выявленных дефектов. Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения претензии обязан направить своего уполномоченного представителя (специалиста) к месту нахождения Товара с целью осуществления гарантийного ремонта. 6.4. В случае выявления необходимости замены запасных или составных частей Товара Стороны в месте нахождения Товара составляют и подписывают дефектную ведомость, в которой должны быть указаны выявленные недостатки Товара, запасные (составные) части, подлежащие замене, сроки поставки таких запасных (составных) частей и сроки их замены, которая должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 5 (Пяти) календарных дней. 6.5. В случае, если Товар не подлежит ремонту, Поставщик обязан заменить Товар на аналогичный либо вернуть Покупателю уплаченную за Товар сумму в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии. 6.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного требования Покупателя. Существенными нарушениями требований по качеству признаются такие дефекты, которые делают невозможной эксплуатацию Товара в соответствии с целями, для которых он закупался (п.1.1. настоящего Договора), а также несоответствие Товара требованиям по безопасности такого рода изделий, установленными действующим законодательством РФ, страны-изготовителя либо требованиям, указанным в настоящем Договоре. 7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 7.1. Оплата за поставленный товар в размере 100 % от стоимости Договора поставки осуществляется Покупателем перечислением денежных средств по безналичному расчету по факту поставки согласно счетов-фактур или УПД (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), товарных накладных и счета на оплату, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-сдачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. 7.2. Счет на оплату может быть отправлен Покупателю в электронном виде или передан по факсу. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Все разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения претензии Стороной – 5 (пять) календарных дней со дня ее получения). 8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанного в Заявке, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день прострочки. 8.4. За нарушение Поставщиком срока предоставления Покупателю на утверждение макетов Товара, указанного в п.3.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый день такой просрочки. 8.5. За нарушение сроков исполнения обязательств по замене Товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай нарушения срока по замене Товара ненадлежащего качества, установленного п.5.6. настоящего Договора. 8.6. Если поставленные Товары или образцы Товара не соответствуют по качеству стандартам или условиям договора (поставка Товара, не соответствующего согласованным Покупателем макетов, образцов; Товара ненадлежащего качества; Товара, не соответствующего по своим качественным характеристикам требованиям, изложенным в Требованиях к Товару), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай поставки Товара ненадлежащего качества. 8.7. В случае недопоставки или просрочки поставки Товаров, а также поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю установленную неустойку (штраф) и, кроме того, возмещает причиненные Покупателю убытки. 8.8. Покупатель вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней), установленную пунктами 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7, настоящего Договора, из платежей, подлежащих перечислению Поставщику в соответствии с п.2.1., настоящего Договора. В этом случае Покупатель обязан направить соответствующие уведомление Поставщику, содержащее расчет неустойки и общую сумму удержания. 8.9. Покупатель не несет ответственность перед Поставщиком в случаях не достижения объемов поставки Товара предельной суммы Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 8.10. Покупатель имеет право в любое время (до достижения предельной суммы Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков, неустоек.
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Покупателю все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Поставщик оплачивает расходы (издержки) Покупателя за фактически исполненные обязательства по Договору. 9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора. 9.5. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Покупатель вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 9.6. Если Покупателем проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Покупателем только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора. 9.7. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Договора, Выполнение Покупателем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. 9.8. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.9. Покупатель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Покупателю компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора. 9.10. Покупатель принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Покупателя, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Покупателю. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Покупателю указанного уведомления. 9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Покупателя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10. ФОРС-МАЖОР. 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (далее форс-мажор), при отсутствии разумно доступных альтернативных средств исполнения этого обязательства/этих обязательств иным образом. 10.2. События форс-мажора включают: взрывы и землетрясения; забастовки, трудовые конфликты или споры между работодателями и работниками; войну, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия на территории, в которой подлежит к исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, или любую иную причину вне разумного контроля пострадавшей стороны. 10.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств Форс-мажора, незамедлительно (однако не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления) извещает письменно срочной связью другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств Форс-мажора, а также о причинах, препятствующих своевременному выполнению условий настоящего Договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и она обязана возместить второй стороне понесенные убытки. 10.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.2. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступление таких обстоятельств и их последствия продолжают действовать более двух месяцев подряд, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 11. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 11.1. Поставщик безвозмездно отчуждает Заказчику исключительное право на следующие результаты работ по настоящему Договору: • Дизайн-макеты Товара в соответствии с Техническим заданием. • Любые иные объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, далее вместе именуемые «Материалы». 11.2. Исключительное право на Материалы отчуждается в полном объеме Поставщиком Покупателю в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Заказчиком. 11.3. Поставщик не вправе использовать Материалы для собственных нужд, а также передавать их третьим лицам. 11.4. Поставщик гарантирует, что является обладателем исключительного права на все Материалы. При этом Поставщик обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие наличие исключительного права на Материалы. 11.5. Исключительное право на Материалы переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности и материального носителя. 11.6. Поставщик настоящим гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, созданные в связи с исполнением настоящего Договора, будут оригинальными, не будут содержать объекты исключительных прав третьих лиц без их согласия, не будут содержать клеветы, оскорбления или порочить честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц или иным образом нарушать интеллектуальные или иные права третьих лиц. 11.7. Поставщик обязуется самостоятельно согласовать условия использования всех объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, если таковые будут использованы при создании Материалов с авторами, исполнителями или иными правообладателями, либо их представителями, включая аккредитованные организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставить Покупателю оригиналы всех документов, подтверждающих такое согласование. 11.8. Поставщик настоящим гарантирует, что сотрудники Поставщика, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают использование Материалов, в том числе фрагментарное, без указания их имен и псевдонимов, в том числе разрешают такое использование третьим лицам, что не будет рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав и/или других нематериальных прав, авторов, актеров, иных лиц, принимавших участие в создании Материалов. 11.9. Поставщик, настоящим гарантирует, что сотрудники Поставщика, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают внесение в Материалы изменений, сокращений и дополнений, снабжение Материалов при их использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 11.10. Вознаграждение Поставщика за создание и отчуждение исключительных прав на Материалы входит в общую стоимость Договора, указанную в п. 2.1. |
Похожие:
 | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |