РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
для производства работ/оказания услуг по выполнению исследовательских работ при испытании поисково-оценочной скважины № 98 Ямсовейского НГКМ.
Получатель услуг (место оказания услуг): Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение», г. Новый Уренгой, ул. Промышленная 11.
Место выполнения работ (оказания услуг): Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, нефтерайон – 26 В.
Срок оказания услуг: март - май 2014 года, в соответствии с графиком производства работ по испытанию скважины № ПО-98 Ямсовейского НГКМ.
№№
|
Срок выполнения работ
|
Наименование работ и состав работ
|
1.
|
март – май 2014
|
Выполнение исследовательских работ при испытании двух объектов поисково-оценочной скважины № 98 Ямсовейского НГКМ (нефтегазоконденсатные исследования, ГДИ, ГКИ, регистрация КВУ, определение дебитов, отбор устьевых и глубинных проб, лабораторные исследования, предоставление отчетной документации).
|
Количество объектов для исследования может быть изменено (уменьшено, увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине или по требованию организации-недропользователя.
Сроки проведения работ могут быть скорректированы Заказчиком.
Характеристика условий и состава работ
1. Исполнитель работ (претендент) обязан с применением собственного оборудования выполнить полный комплекс исследовательских работ при испытании двух объектов поисково-оценочной скважины № 98 Ямсовейского НГКМ, в объеме необходимом для получения исчерпывающей информации по объекту испытания в соответствии с планом работ на испытание объектов, заявкой и требованиями заказчика, проектной документацией, включающий:
- промысловые исследовательские работы при испытании нефтяных, газоконденсатных и гидрогеологических объектов (определение давления и температуры по стволу скважины, замер дебитов углеводородной жидкости и газа сепарации на режиме освоения, промысловые исследования методом установившихся отборов на режимах прямого и обратного хода, регистрация КВУ (КВД), газодинамические и газоконденсатные исследования, отбор устьевых и глубинных проб);
- лабораторные исследования (определение состава, физико-химические и термодинамические исследования пластовых жидкостей, хромотографический анализ);
- предоставление отчетной документации в соответствии с требованиями заказчика.
Программа работ корректируется по каждому объекту индивидуально, в зависимости от характера насыщения объекта и в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине.
2. Глубина скважины 5000 м
Конструкция скважины:
Наименование
обсадных колонн
|
Диаметр, мм / интервал глубины спуска (по вертикали), м
|
Высота подъема
тампонажного раствора, м
|
Кондуктор
|
426 / 0-500
|
до устья
|
Первая промежуточная
|
324 / 0-1200
|
до устья
|
Вторая промежуточная
|
245 / 0-3050
|
до устья
|
Потайная
|
194 / 2550-4030
|
2550-4030
|
Эксплуатационная
|
140 / 0-5000
|
до устья
|
Тпл(на гл.5000м)= 155 0С.
3. Сведения о планируемых объектах испытания:
- I объект (PZ) в интервале 4950 - 4920м - нефть;
- II объект (PZ) в интервале 4500 - 4470м – нефть.
4. Скважина дорожная.
Расстояние от г. Новый Уренгой – 109км, в т.ч. 108 км – автодорога с твердым покрытием,
1 км. – грунтовая дорога.
Подробную информацию о условиях проведения работ (проектная документация) исполнитель может получить в филиале «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение».
Сумма договора: Сумма договора включает все расходы на уплату пошлин, налогов, сборов, командировочных расходов, расходов на проживание и других обязательных платежей. В стоимость договора должны быть включены стоимость всех услуг (работ), а также затрат по мобилизации/демобилизации, монтажу/демонтажу, подготовке оборудования, отстою оборудования на период бездорожья.
Условия оплаты: Расчеты за оказание услуги производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 60 дней после подписания акта приемки оказанных услуг Сторонами по данной скважине. Оплата производится по счету-фактуре и акта оказанных услуг формы КС-2, КС-3.
Требования к Участникам:
1. Наличие у исполнителя оборудования для производства исследовательских работ (проволочная лебедочная установка, лубрикатор, глубинные манометры/термометры и пробоотборники, желонки, манометры образцовые, ДИКТ с комплектом сменных шайб, уровнемеры акустические).
2. Обязательно наличие собственного или арендованного автотранспорта для оперативной работы по доставке необходимого оборудования материалов, персонала, отобранных проб, документации.
3. Исполнителем по окончании испытания должен быть составлен геологический отчет об испытании скважины и представлен Заказчику.
4. Претендент должен являться платежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не иметь задолженности перед федеральным бюджетом.
5. На имущество претендента не должен быть наложен арест, его хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена.
6. В процессе испытания скважины исполнитель несет ответственность за обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Контакты:
Тараненко Александр Анатольевич – начальник отдела испытания Управления по испытанию, освоению и КРС тел. (499) 580-35-06
Общие квалификационные требования к Участникам:
Наличие лицензий (разрешений) на выполнение работ/отдельных видов деятельности (если таковые подлежат лицензированию), предусмотренных законодательством Российской Федерации (Согласно правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности/ ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Наличие необходимого для выполнения работ по требуемому виду сервиса производственного и технического потенциала.
Наличие сертификатов соответствия требованиям охраны труда, установленным в РФ (п. 1.2.19 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).
Наличие сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности (п. 1.2.20 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности) при использовании технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах.
При использовании отечественного и зарубежного оборудования и технологий – наличие разрешения Ростехнадзора России (п. 1.2.23 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).
Наличие опыта работы в регионе, положительная деловая репутация. Участник должен обладать необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право допуска к определенному виду работ, прошедший медосвидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________
г. Новый Уренгой ______2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (ООО «Газпром бурение»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Уренгой бурение» Тихомирова Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности № 119 от 17.06.2013 года, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить полный комплекс полевых и лабораторных исследований, включая отбор проб и лабораторные исследования двух объектов поисково – оценочной скважины № 98 Ямсовейского НГКМ с полной обработкой полученных результатов и составлением отчета о выполненных исследованиях в соответствии с Планами проведения работ.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3.Сроки выполнения работ:
- начало: март 2014 года;
- окончание: май 2014года.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Работы выполняются на объектах (скважинах) Заказчика, оборудованием, приборами и специалистами Исполнителя.
2.2. Заказчик:
- предоставляет Исполнителю схемы расположения подъездных дорог и расстояние до месторождений от ближайшего населённого пункта;
- предоставляет Исполнителю схемы расположения и обвязки скважин, промысловых продуктопроводов от этих скважин;
- предоставляет Исполнителю план-график проведения исследований с указанием номеров объектов и дат начала работ в разумный срок до начала работ. План-график согласовывается и утверждается уполномоченными представителями сторон;
- своевременно извещает Исполнителя о готовности скважин для проведения работ;
- за 5 (пять) дней до начала проведения промыслово-исследовательских работ выдает Исполнителю заявку по утвержденной форме (Приложение № 3);
- перед постановкой исследовательского отряда на скважину, составляет и подписывает акт готовности скважины к проведению исследований по утвержденной форме (Приложение № 4 и передает его на подпись Исполнителю;
- определяет лиц из состава ИТР предприятия для оперативного контроля над производством работ;
- обеспечивает Исполнителя жильём, связью, при необходимости специальной техникой (ППУ, ЦА-320, АЦ, автокран) за счет средств Заказчика;
- производит монтаж технологических линий и ГС, а так же их опрессовку;
- в процессе проведения ГДИС, обеспечивает антигидратные мероприятия;
- обеспечивает Исполнителя питанием за наличный расчет;
- подписывает исполнителю справку о фактически затраченном времени (Приложение №5);
- оказывает Исполнителю услуги по технологическому сопровождению работ (инжиниринг).
2.3. Исполнитель:
- выполняет промыслово-исследовательские и лабораторные работы;
- обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с соблюдением технологических инструкций и регламентов, норм времени, правил безопасности производства работ и охраны окружающей среды;
- выполняет отбор и транспортировку проб в аналитическую лабораторию;
- лабораторно-аналитические работы проводятся в специализированной лаборатории, имеющей необходимые разрешительные документы (аттестация, аккредитация). Исполнителем обеспечивается внутренний контроль выполняемых анализов;
- выбор аналитического комплекса определяется Исполнителем, исходя из задач исследования и качества поступающих проб;
- немедленно извещает Заказчика о возникновении аварийной ситуации и принимает все возможные и разумные меры по предотвращению развития аварии; прекращает исследовательские работы до ликвидации осложнения и только после согласования с Заказчиком продолжает их;
- передает Заказчику оперативную информацию по промысловым исследованиям по истечении пяти дней, полное заключение с обработкой результатов и приложением первичных материалов по промысловым исследованиям по истечении 10-и дней после завершения работ на объекте. Окончательный отчет, включающий полученные результаты лабораторно-аналитических работ передается в течение 1 месяца после выполнения лабораторных работ;
- соблюдает требования охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с законодательством;
- результаты исследований оформляются в виде отчетов в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, и 1 (один) в электронном виде.
2.4. Количество объектов для испытания (исследования) может быть изменено (уменьшено, увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине или по требованию организации-недропользователя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по договору определяется на основании расчетов стоимости проведения промысловых и лабораторных работ (Приложения № 1), являющихся неотъемлемой частью договора и фактически выполненных работ. Ориентировочная стоимость договора составляет _____________________________________________, включая генподрядные услуги в размере 20 %.
3.2. Оплата работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании Акта об оказанных услугах, подписанного обеими сторонами, в течение 60 календарных дней после получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.5 статьи 169 НК РФ.
3.3. В случае, если после сдачи результатов выполненных работ, получена новая или дополнительная информация по объекту работ, или возникнут обстоятельства для пересмотра результатов работ с учетом новых данных, Заказчик вправе дополнительно заказать соответствующие услуги Исполнителю.
3.4. Если в процессе выполнения работ возникают ситуации, не позволяющие обеспечить достижение конечной цели в соответствии с требованиями по горно-геологическим условиям скважины, то Исполнитель обращается к Заказчику с предложением об изменении плана работ (изменение режима исследования) и по согласованию с Заказчиком оформляется соответственно дополнительным соглашением.
3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком соответствующей денежной суммы на расчетный счет Исполнителя с использованием реквизитов, указанных в разделе «Реквизиты сторон». Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении указанных реквизитов в 10-дневный срок. Изменения платежных реквизитов оформляются дополнительным соглашением.
3.6. Исполнитель оплачивает генподрядные услуги по технологическому сопровождению работ, которые оказывает ему Заказчик (обеспечение технической документацией и координация работ; обеспечение пожарно-сторожевой охраны, осуществление мероприятий по технике безопасности и охране труда и др.) в размере 20 % от фактической стоимости выполненного им объема работ, включая НДС 18%. Оплата производится Исполнителем в течение 7 календарных дней с момента получения оплаты за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании подписанного Сторонами акта об оказанных услугах и счета-фактуры, выставленного Заказчиком.
3.7. По желанию и заявке Заказчика, Исполнитель может выполнить дополнительный комплекс исследований (Приложение № 2) за дополнительную оплату.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. По окончании выполнения работ и по каждому объекту исследований Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта обязан принять работы или дать письменный мотивированный ответ в случае отказа от приемки. Если в течение этого срока акт не будет подписан Заказчиком и от него не поступит обоснованных претензий или отказа, работы считаются принятыми и подлежат оплате в сроки, установленные п.3.2 настоящего договора. В случае мотивированного отказа Заказчика составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.3. Исполнитель имеет право сдать результаты выполненных работ досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения Исполнителем отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель вправе приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в течение суток с момента приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 2 (двух) дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
4.5. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае несвоевременной оплаты за выполненные работы Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы по условиям договора, но не более 10 % от суммы неоплаченных работ.
5.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работы Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,01 % от цены работы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работы.
5.4. В случае, не предоставления объекта работ специалистам Исполнителя более 6 (часов) после их прибытия, Заказчик принимает простои как технологическое дежурство из расчёта 2 379 рублей в час, без учета НДС.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию в ходе переговоров, решение передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
5.6. Исполнитель несет ответственность за своевременное предоставление и правильность оформления первичных документов и счетов-фактур (согласно НК РФ и иных законодательных актов РФ).
5.7. Аварии, осложнения, брак или другие обоснованные Сторонами ситуации при производстве работ на скважинах расследуются комиссией из ответственных представителей Исполнителя и Заказчика, с составлением акта, где указывается место и время, причины аварии, виновные в аварии и намечаются мероприятия по предупреждению подобных ситуаций, а так же План ликвидации аварии.
5.8. Время простоев и время ликвидации осложнений, аварий и брака при производстве работ, возникшие по причинам, зависящим от Исполнителя, определённое в качестве такового Заказчиком и указанное им в Акте выполненных работ, считается непроизводительным и оплате не подлежит. Осложнения и аварии ликвидируются за счёт собственных средств Исполнителя с компенсацией Заказчику прямых затрат, связанных с возникновением вышеуказанных осложнений, аварий, брака и простоев.
5.9. Осложнения, возникшие по геологическим причинам и простои, возникшие по причинам, не зависящим от Исполнителя, оплачиваются Заказчиком по сметно-финансовому расчёту на основании двухстороннего Акта.
5.10. Работы, не предусмотренные настоящим Договором выполненные Исполнителем без письменного согласования с Заказчиком, а также работы выполненные Исполнителем с отступлением от геологических и технологических требований, предусмотренных Планом работ, Заказчиком не оплачиваются.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Любая из сторон по настоящему договору освобождается от ответственности за невольное причинение убытков другой стороне по настоящему договору, если данные убытки возникли по причине форс-мажорных обстоятельств либо в результате непреодолимой силы, носящей объективный и абсолютный характер обстоятельств, - действие таких факторов, ставшее препятствием к исполнению обязательств по настоящему договору, должно быть объективным и абсолютным, то есть касаться не только соответствующую сторону по настоящему договору, а распространяется на всех. При этом невозможность исполнения должна быть абсолютной, а не затруднительной для соответствующей стороны по настоящему договору. К непреодолимой силе относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, оползни, удары молнии, паводки/наводнения, эрозия почвы, взрывы, ядерная реакция или радиация, радиоактивное загрязнение или заражение) или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей.
К принципу определения форс-мажора относятся решения высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки (исключая забастовки работников сторон по настоящему Договору), войны, революции, террористические акты, саботажи, захваты (локаут), другие беспорядки на производстве, действия социально-опасных элементов, блокады, мятежи, эпидемии и тому подобные факты. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, такие как: трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и так далее.
6.2. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону по настоящему договору, предоставив при этом доказательства компетентного органа о наступления форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы.
6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения настоящего договора на период их действия.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат исходной информации в сохраненном виде.
7.2. Право собственности на информацию принадлежит Заказчику. Исполнитель не имеет права без письменного согласия передать результаты работ по настоящему договору третьим лицам, а также использовать их в своих целях.
7.3. Исследовательские работы по данному договору приостанавливаются вследствие климатических условий:
при температуре воздуха минус 370 Сс ветром 3 м/сек.;
при температуре ниже минус 400 С.
Температура воздуха фиксируется по сводке, простои отряда оплачиваются по ставке технологического дежурства.
7.4. В случае наступления условий, указанных в п. 7.3 настоящего договора, Заказчик не имеет претензий к Исполнителю.
7.5. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной им при выполнении настоящего договора.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены печатями сторон.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
8.4. В случае расторжения договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненную работу, а Исполнитель, по требованию Заказчика, передать результаты выполненных работ.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует
до окончания работ по договору, а в части взаиморасчетов Сторон - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Условия настоящего договора, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.3. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу или иным способом, позволяющим достоверно определить отправителя уведомления и факт его получения другой стороной.
9.4. Документы и информация, переданные по факсимильной связи, имеют равную юридическую силу с их оригиналами, при условии последующего подтверждения указанных документов оригиналами в течение 30 дней. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет передающая Сторона.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9.7 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1. Расчет стоимости проведения промысловых и лабораторных исследований;
Приложение № 2. Дополнительный комплекс исследований
Приложение № 3 Образец заявки;
Приложение № 4. Образец Акта готовности скважины;
Приложение № 5 Справка о фактически затраченном времени.
|
