4. Техническое задание Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса предложений
Скачать 1.1 Mb.
|
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. 5.1. В результате изготовления Конструкций по настоящему Договору Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности (дизайн-макет дверных табличек, сборочных чертежей конференц-стола и стойки ресепшн), одновременно с поставкой Конструкций по настоящему Договору Подрядчик передает, а Заказчик приобретает в полном объеме исключительные права на созданный результат интеллектуальной деятельности без ограничения срока и территории использования любыми способами. 5.2. Сумма вознаграждения Подрядчика за отчуждение исключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности, входит в общую стоимость Конструкций. 5.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, возникающие в процессе исполнения Договора, и что передача указанных прав от авторов результата интеллектуальной деятельности надлежащим образом оформлена. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие надлежащую передачу ему исключительных прав от непосредственных авторов указанных результатов интеллектуальной деятельности, а также иных обладателей указанных прав и выплату указанным авторам и правообладателям соответствующего вознаграждения. 5.4. В случае предъявления Заказчику любых претензий третьими лицами, связанных с переданными Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, с нарушением Подрядчиком авторских прав и смежных прав третьих лиц, Подрядчик обязуется: 5.4.1. Самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии; 5.4.2. Возместить Заказчику все убытки, возникшие у него в результате предъявления указанных претензий третьими лицами; 5.4.3. В случае предъявления Заказчику указанными третьими лицами каких-либо исков, немедленно после получения уведомления Заказчика за свой счет и своими силами вступить в судебный процесс в качестве соответчика или третьего лица на стороне Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью заключения мирового соглашения или отказа истца от иска; 5.4.4. Возместить Заказчику понесенные судебные расходы, а также расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение авторских или иных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
6.1. В случае нарушения срока выполнения работ по изготовлению Конструкций, макетированию дверных табличек, подготовке сборочных чертежей конференц-стола и стойки ресепшн Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Конструкций за каждый день просрочки. 6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Конструкций за каждый день просрочки. 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.1. Подрядчик обязуется бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении изготавливаемых Конструкций и их комплектующих в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Конструкций, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Подрядчика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Подрядчика, доставка Конструкций и их комплектующих к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Подрядчиком самостоятельно и за его счет. 7.2. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. 7.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и/или товарных накладных. 7.4. Вместе с Конструкциями предоставить гарантию на Конструкции, установленную производителем Конструкций, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ и/или товарных накладных. Дополнительно вместе с Конструкциями предоставить гарантию Подрядчика на Конструкции, срок действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данных Конструкций. 7.5. В составе поставляемых с Конструкциями информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров. 7.6. Запасные части, устанавливаемые на Конструкции в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными Конструкциями, произведенными в рамках настоящего Договора.
8.1. Для целей настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, в том числе, но не ограничиваясь: война, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты, запреты или другие действия государственных органов, значительно усложняющие или делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 8.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в срок 15 (Пятнадцать) дней с момента возникновения указанных обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факт наличия и действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой уполномоченного государственного органа. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 8.4. Не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после уведомления Стороной другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы Стороны согласуют меры, которые необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах и дальнейший порядок исполнения настоящего Договора.
9.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, включая факт заключения и исполнения настоящего Договора. 9.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору имеет право предоставлять доступ к Конфиденциальной информации своим сотрудникам, для выполнения ими своих трудовых обязанностей при условии соблюдения ее конфиденциальности. 9.3. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и после прекращения действия настоящего Договора, не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.4. Сторона-обладатель Конфиденциальной информации, имеет право пересмотра конфиденциальности переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать другую Сторону. 9.5. В случае раскрытия (включая неумышленное) Конфиденциальной информации, Сторона, которая раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствий такого раскрытия, и возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), связанные с раскрытием Конфиденциальной информации. 10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНАМИ ДОКУМЕНТОВ. 10.1. Направление Сторонами любых документов (за исключением электронных), связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется исключительно в порядке, установленном в настоящем разделе Договора. 10.2. Документы, подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне, должны направляться с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо должно быть оформлено на фирменном бланке направляющей Стороны и подписано уполномоченным лицом направляющей Стороны, а также должно содержать опись передаваемых документов. 10.3. Передача документов осуществляется по выбору направляющей Стороны либо посредством службы экспресс-доставки или по почте заказным письмом с уведомлением по адресу получающей Стороны, указанному в Договоре, либо доставки получающей Стороне курьером или иным представителем отправляющей Стороны. В последнем случае одно из уполномоченных лиц получающей Стороны, обязано поставить на копии сопроводительного письма отметку «Получено» с указанием даты и времени получения документов, должности и Ф.И.О. получившего их лица, и удостоверить эту запись своей подписью. Копия сопроводительного письма подлежит возврату лицу, доставившему документы. 10.4. По просьбе одной из Сторон другая Сторона должна переслать запрашивающей Стороне имеющиеся у неё электронные копии документов, направленных в порядке, предусмотренном п.п. 12.2. и 12.3. Договора. 10.5. Документы, исходящие от Стороны (в том числе письма, уведомления, претензии, запросы и другие аналогичные документы), должны быть подписаны уполномоченным лицом и иметь ссылку на настоящий Договор. 11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 11.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора. 11.3. В случае расторжения Договора по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору. 11.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора. 11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Договора. 11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 11.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 12.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. 12.2. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в настоящем Договоре, почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату. 12.3. В случае отсутствия Стороны, которой направлена претензия, по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, претензия считается полученной ей в 10 (Десятидневный) срок с момента направления претензии. 12.4. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии. 12.5. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления претензии, досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным. 12.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все возникающие споры будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края. |
Похожие:
 | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |
| Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... | | Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в... |