1.29.Права и обязанности победителя конкурса
Договор с участником конкурса заключается на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации Заказчика.
В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
Участник конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.
1.30.Права и обязанности Заказчика
В течение срока, предусмотренного для заключения договора с победителем конкурса, Заказчик обязан отказаться от заключения договора в случае установления факта:
проведения процедуры ликвидации юридического лица - участника конкурса или принятие арбитражным судом решения о признании юридического лица - участника конкурса, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности юридического лица - участника конкурса, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 16 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;
нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключении договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в настоящем подразделе и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол подписывается Заказчиком в день его составления и размещается Заказчиком на официальном сайте, официальном сайте Предприятия (http://web.stcnet.ru/) или сайте МТС «Фабрикант» не позднее двух рабочих дней со дня подписания. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 1.31.Обжалование результатов размещения заказа.
Действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
№ п/п
|
Название пункта
|
Текст пояснений
|
Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА»
|
|
Наименование Заказчика, контактная информация
|
ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Москва, ул. Образцова, д. 38, e-mail: torgi@stcnet.ru
Информация о конкурсе размещена на сайте Заказчика: http://web.stcnet.ru/ в разделе «Закупки» и Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц.
Контактное лицо: Аникин Владимир Геннадьевич
Тел. 727-10-14 (доб. 25-88).
|
1.2.1.
|
|
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг)
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
|
Работы по подготовке к отопительному сезону 2013–2014 гг. теплотехнического оборудования котельной, ЦТП и инженерных сетей.
Объем выполняемых работ, оказываемых услуг – согласно Дефектной ведомости (Приложение № 1 к Договору), представленной в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
|
1.3.1.
|
|
Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
|
ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Работы производятся на территории режимного объекта, в соответствии с Договором (Приложение № 1 к Конкурсной документации) и Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору).
Срок выполнения работ – не более 35 календарных дней со дня оплаты аванса.
В период выполнения работ допустимо полное отключение котельной не более, чем на 5 рабочих дней в сроки, по согласованию с заказчиком.
До принятия решения Участником о подаче заявки Заказчик предоставляет возможность ознакомиться с объектом работ.
|
1.3.3.
|
|
Источник
финансирования
|
Собственные средства
|
1.5.1.
|
|
Начальная цена договора (цена лота)
|
1 089 000 рублей.
|
1.4.1.;3.3.1.; 6.2.6.
|
|
Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
|
-
|
6.2.6.
|
|
Начальная (максимальная) цена запасных частей
|
-
|
6.2.6.
|
|
Порядок формирования цены договора
|
Стоимость оказания услуг должна быть указана с учетом НДС и включать в себя все расходы Исполнителя (с учетом расходов на доставку материалов).
|
3.3.2.
|
|
Условия оплаты
|
Оплата 15% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.
Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
|
1.5.2.
|
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость
|
Для определения лучших условий исполнения договора, устанавливаются следующие критерии, по которым Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки:
- цена договора;
Значимость критерия: 50%
Участники, предложившие в своей заявке цену договора большую начальной, не допускаются к конкурсу.
- срок выполнения работ;
Значимость критерия: 30%
Срок выполнения работ должен быть не более 35 дней.
Участники должны предлагать срок исполнения договора, учитывающий соблюдение требований строительных технологий;
- квалификация участников торгов (опыт работы);
Значимость критерия: 20%
Предмет оценки: количество договоров по аналогичным предмету конкурса работам, исполненным за период с мая 2012 г. по ноябрь 2012 г. (подтверждается перечнем договоров, включающим наименования организаций с указанием контактной информации, представляемым в составе документов, прилагаемых к заявке).
Участники, представившие в Перечне менее 3 договоров, по которым выполнялись аналогичные работы, не допускаются к конкурсу.
Указанный перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе является исчерпывающим.
|
5.3.; 5.4.1.
|
|
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
|
В случае, если со стороны Заказчика к Участнику процедуры в ходе предыдущих договорных отношений предъявлялись официально оформленные претензии к выполнению работ, Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок отказать такому Участнику в допуске.
Победитель выявляется на основе лучших предложений участников по критериям, оцененных в совокупности и с учетом их значимости.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе приведен в Методике оценки заявок конкурсной процедуры на основе сравнения предложений участников. Методика представлена в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (Приложении № 4 к Конкурсной документации).
|
5.4.4
|
|
Вид валюты
|
Российский рубль.
|
|
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора
|
Не используется
|
|
|
Срок действия предложения
|
Срок действия предложения - 30 календарных дней.
|
|
|
Требования к потенциальным участникам конкурса
|
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
1.6.3.
|
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте)
|
Участники должны представить:
1. Копию выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копию первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. Если организация-участник работает по упрощенной системе налогообложения – уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.
3. Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (не старше одного месяца).
4. Копии разрешительных документов на осуществление деятельности (СРО).
5. Перечень не менее 3 договоров, по которым организация проводила аналогичные работы, с указанием контактной информации по заказчикам и предоставлением актов КС-2.
6. Копия платежного поручения о перечислении денежных средств на обеспечение заявки.
|
1.10.1.1.; 3.2.2.;
6.4.1.3.
|
|
Требования, установлен-ные Заказчиком к функ-циональным характе-ристикам (потребитель-ским свойствам) и качественным характе-ристикам товара, качест-ву работ, услуг, требова-ния к их безопасности
|
В соответствии с Договором (Приложение № 1 к Конкурсной документации) и Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору), представленными в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
|
|
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
|
В соответствии с Договором (Приложение № 1 к Конкурсной документации), представленным в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
|
|
|
Требования к описанию потенциальными участниками конкурса в заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения
|
В соответствии с Договором (Приложение № 1 к Конкурсной документации), представленным в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
|
|
|
Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг
|
Нет
|
|
|
Состав, содержание и форма заявки на участие в конкурсе
|
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. (Приложение 5 к Конкурсной документации)
|
3.1.2.
|
|
Порядок, место, дата и время окончания приема конкурсных заявок
|
22.08.2013 10:00
Заявки принимаются по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38, в рабочие дни с 9.00 до 15.30, тел. 8 (495) 727-10-14 (доб. 25-88 или 29-41). Звонок по добавочному номеру можно сделать из проходной Предприятия.
Заявки вместе с требуемыми приложениями представляются в письменном виде в запечатанных конвертах.
Подача заявок в электронном виде и по почте не предусмотрена.
|
3.1.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.2.3.4.; 4.3.2.3.; 5.1.1
|
|
Дата и место рассмотрения конкурсных заявок
|
22.08.2013,
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38
|
|
|
Дата завершения процедуры и место подведения итогов
|
22.08.2013,
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38
|
|
|
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки
|
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
|
|
|
Срок, место и порядок предоставления Конкурсной документации
|
Порядок, условия проведения конкурса и требования по выполнению Договора изложены в Конкурсной документации.
Информация о конкурсе и Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте Заказчика: http://web.stcnet.ru/ в разделе «Закупки» и Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц.
Конкурсная документация в электронном виде может быть получена Участниками на указанных выше информационных ресурсах.
Конкурсная документация в письменной форме предоставляется Участникам по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, ежедневно, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут c 2.08.2013 до 21.08.2013.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
|
2.1.2.; 2.1.3.
|
|
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации
|
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации 3.08.2013.
Дата окончания предоставления разъяснений положений Конкурсной документации 17.08.2013.
|
2.2.3.
|
|
Порядок, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
|
Подача заявок в электронном виде не предусмотрена.
|
5.1.1.
|
|
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора
Условия их привлечения
|
Не предусматривается
|
1.7.1.
|
|
Заключение договора с несколькими участниками размещения заказа
|
Не допускается
|
|
|
Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора
|
Для участников устанавливается денежное обеспечение заявки. Размер денежного обеспечения устанавливается в объеме 30% от начальной цены Договора. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в Приложении № 2 к Конкурсной документации.
В соответствии с п 4.6. Конкурсной документации Участнику торгов предоставляется право выбора формы обеспечения исполнения Договора (Банковская гарантия или денежное обеспечение).
Денежное обеспечения исполнения Договора реализуется в форме Договора залога (Приложение № 3 к Конкурсной документации) и предоставляется в срок, предусмотренный для подписания договора лицом, с которым заключается Договор. Размер денежного обеспечения устанавливается в объеме 15% от цены Договора.
Договор заключается только после предоставления победителем конкурса, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора, предусмотренного Конкурсной документацией.
Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
|
1.10.1.3.; 4.5.;4.6.
|
|
Преференции отдельным участникам конкурса
|
Нет
|
1.9.1.; 5.4.3.
|
|
Срок подписания проекта договора победителем конкурса
|
Не позднее 10 дней с момента объявления победителя.
|
6.1.1.; 6.2.2.
|
|
Требования к работникам Исполнителя Договора
|
- граждане РФ; условия нахождения в регионе - в соответствии с требованиями УФМС по городу Москве;
- квалификация исполнителей должна быть подтверждена соответствующим документом:
А) Электрики – удостоверение, действующая группа допуска по электробезопасности;
Б) Сварщики – удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группу допуска по электробезопасности;
В) Лица, производящие работы с газовыми горелками и с сосудами под давлением, - талон по пожарной безопасности;
- квалификация работников должна соответствовать требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ.
После заключения Договора, и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников, которые будут работать на объекте (Приложение № 6 к Конкурсной документации), представленный в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
|
|
|
Дополнительная информация
|
Контактное лицо по техническим вопросам:
Платонов Анатолий Алексеевич
тел. 689-75-27
|
|
III. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Приложение № 1
к Конкурсной документации
ДОГОВОР № ____
г. Москва «___» _______2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гридина А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности выполнить работы по подготовке к отопительному сезону 2013–2014 гг. теплотехнического оборудования котельной, ЦТП и инженерных сетей (далее по тексту «Работы»), в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, стр. 5.
1.2 Подрядчик может выполнить по заказу Заказчика дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, при условии, что они входят в компетенцию Подрядчика. При этом данного вида работы оформляются дополнительным соглашением сторон и оплачиваются отдельно по согласованной сторонами цене.
Статья 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
2.1. Согласованная Сторонами общая договорная цена работ по настоящему Договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору)составляет– ____________ руб. (__________ рубля __ коп.), кроме того НДС18% - ___________ руб. (____________ рубль __ коп.), всего с НДС–_____________ руб. (_______ рубля __ коп.).
Статья 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Оплата аванса в размере 15% стоимости Работ – _____________ руб. (______________ рубля __ коп.), кроме того НДС 18% –___________ руб. (____________ рубля __ коп.) производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика втечение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора на основании выставленного счета.
3.2. Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса, перечисленного в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса.
3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы в сумме ____________ руб. (_____________ рубля __ коп.), кроме того НДС 18% – ___________ руб. (____________ рубля __ коп.), всего с НДС – _____________ руб. (_______ рубля __ коп.) производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Работы должны быть завершены не позднее, чем через ___ (__________) календарных дней после получения Подрядчиком аванса.
Статья 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
5.1. Подрядчик не позднее срока окончания работы направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, а Заказчик в течение 5рабочих дней обязан произвести приемку выполненных работ, подписать представленные Подрядчиком документы, либо направить мотивированный отказ.
5.2. К приемке выполненной работы Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактуру.
5.3. Заказчик имеет право принимать выполненные Работы частями по факту их выполнения, а также оплачивать их по фактическим объемам.
Статья 6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ.
6.1. Срок гарантии на работы, выполненные Подрядчиком, составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:
7.1.1. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора весь комплекс работ и сдать Заказчику в установленные Договором сроки.
7.1.2. В период проведения работ в соответствии с настоящим Договором должностные лица Подрядчика несут личную ответственность за соблюдение их подчиненными Правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.
7.1.3. Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на Предприятии.
7.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
7.2.1. Производить оплату согласно статье 3 настоящего Договора.
7.2.2. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на рабочий объект для проведения работ по настоящему Договору и контроль за их производством.
7.2.3. На период проведения работ по Договору Заказчик предоставить Подрядчику бытовое помещение для работников и складирования и хранения материалов, инструмента и оборудования.
7.2.4. Проинструктировать персонал Подрядчика по действующим на объекте ведомственным и специальным инструкциям по технике безопасности и Правилам внутреннего распорядка.
7.2.5. Принять от Подрядчика работы, выполненные в установленные Договором сроки.
Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации и несут ответственность за их неисполнение.
8.2. За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных Работ (Приложение № 2) за каждый день просрочки.
8.3. За нарушение срока платежа, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.4. В случае нарушения одной из Сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все убытки, причиненные таким нарушением, а если Договором в указанном случае предусмотрена уплата неустойки, то убытки в части, не покрытойнеустойкой.
8.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдениетехники безопасности, норм, Правил, инструкций по охране труда, пожарной безопасности и применение средств индивидуальной защиты при выполнении работ согласно Договору.
Статья 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.
9.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих кдополнительным затратам времени и денежных средств, настоящий Договор должен быть скорректирован соответствующим образом в форме дополнительного соглашения по срокам выполнения работ и их стоимости. Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться между Сторонами в претензионном порядке.
10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и предоставления Подрядчиком денежного обеспечения в размере 15% от цены настоящего Договора.
Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления Договора в силу, считаются недействительными с момента вступления Договора в силу.
12.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны вместе с Приложениями №№ 1, 2.
12.4. Настоящий Договор должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплен их печатью.
Статья 13. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.
13.1. Приложение № 1 – «Дефектная ведомость».
Приложение № 2 – «Локальная смета».
13.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.3. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены их печатью.
Статья 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Заказчик»:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
Адрес: 127018 г. Москва, ул. Образцова,
д. 38
Тел./факс: 689-23-52
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Р/с 40502810138320100021
К/с 30101810400000000225
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
БИК 044525225
Код по ОКВЭД 73.10
Код по ОКПО 07507593
«Заказчик»:
Генеральный директор
ФГУП «НТЦ «Атлас»
____________________А.Н. Гридин
М.П.
|
«Подрядчик»:
Адрес:
Телефон:
ИНН:
КПП:
Р/с:
К/с:
Банк:
БИК:
«Подрядчик»:
___________________
М.П.
| |
