Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
Скачать 1.8 Mb.
|
| Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ___________________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ___________________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ г. Калининград ________________________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Юридическое лицо – участник размещения заказа: ________________________________________________________________________________ (наименование юридического лица) доверяет ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________ представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени ________________________________________________________________________________ (наименование организации) на конкурсах, проводимых Комиссией администрации Ленинградского района г. Калининграда. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением. Подпись_____________________ ________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого) Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. Руководитель организации ____________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ___________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) М.П. ЧАСТЬ II. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______ на выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома №74-74Б,76-76Б по ул.Черняховского в Ленинградском районе города Калининграда от «_____» _____________2007г. г. Калининград МУ «Служба заказчика Ленинградского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Королева Юрия Спартаковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту фасада жилого дома №74-74Б,76-76Б по ул.Черняховского в Ленинградском районе города Калининграда в 2007 году, в соответствии с техническим заданием заказчика, сметным расчетом и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также с условиями настоящего контракта. 2. Срок выполнения работ 2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются сторонами техническим заданием. 2.2. Срок завершения работ по настоящему контракту: _________________________. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость всего комплекса работ, выполняемых на объекте Подрядчиком по настоящему контракту составляет: ____________ (_______________________), НДС _____________________, включая все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы. Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3. контракта, не допускается. 3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных городским бюджетом на соответствующий год. 3.3. Условие о цене на период действия контракта является фиксированным и пересмотру не подлежит. Цена не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. Заказчик имеет право в по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, при этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств. 3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после оформления и подписания актов сдачи-приемки работ в формате сметных программ за фактически выполненные объемы работ при условии предоставления Подрядчиком Заказчику исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы, журналов работ, накопительной ведомости по форме КС-6а в течение 10 дней по мере поступления средств из бюджета на счет Заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика. 3.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения работ 3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего контракта, технического задания на проведение работ, требований исходных данных или нормативно-правовых актов оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик (или по его распоряжению уполномоченное лицо) обязан: 4.1.1. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту. 4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ. 4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.4. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением актов сдачи-приемки выполненных работ. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в полном соответствии со сметой, строительными нормами и правилами в объёме и сроки, установленные настоящим контрактом. 4.2.2. Использовать при производстве работ материалы, оборудование, специализированную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество. 4.2.3. Предъявить Заказчику сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов. 4.2.4. В обязательном порядке согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ. Организация, планирование работы субподрядных организаций и финансирование согласовываются с Заказчиком. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения. В информационном письме должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, наличие лицензии. К информационному письму прилагаются проекты договоров субподряда, копии лицензий субподрядных организаций. 4.2.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлечёнными субподрядными организациями, за координацию их деятельности. 4.2.6. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности. 4.2.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте. 4.2.8. По поручению Заказчика осуществить страхование строительных рисков. 4.2.9. Обеспечить содержание и уборку прилегающей к объекту территории. 4.2.10. Вывезти грунт, мусор в день окончания выполнения работ. 4.2.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного используемого для выполнения работ по настоящему контракту имущества, а также нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. 4.2.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика о наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, а также своевременно информировать о техническом состоянии инженерной сети. При наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые препятствуют завершению работ в срок, установленный п.2.3. настоящего контракта, срок завершения работ по контракту продлевается на период действия таких обстоятельств, о чем сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему контракту. 4.2.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответсвующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от настоящего контракта. 4.2.14. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. При отсутствии соответствующих лицензий, разрешений Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с этим убытки, упущенную выгоду. 4.2.15. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. 4.2.16. Сдать результат выполненных работ в установленном законом порядке по акту установленной формы. 4.2.17. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные законом, иными правовыми актами, настоящим контрактом. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего контракта. 5. Производство работ. Порядок сдачи и приемки работ. 5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение работ, контроля выполнения работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и сметной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода исполнения контракта. 5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не более одного дня приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ. 5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими сторонами, с соблюдением требований, установленных законодательством. 5.4. Работы считаются выполненными в полном объеме после принятия результата Работ в эксплуатацию в целом. 5.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень недоделок, дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок устранить недоделки, дефекты. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. 5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта, для указанной в контракте цели, и не могут быть устранены Подрядчиком. 5.7. В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента ввода объекта в эксплуатацию. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством. 6.2. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, строительных нормах и правилах. 6.3. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего контракта Заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части. 6.4. В случае использования Подрядчиком полученных от Заказчика средств не по назначению, Подрядчик возвращает Заказчику полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту. 6.5. При нарушении Подрядчиком контрактных обязательств он уплачивает Заказчику:
6.6. При невыполнении обязательств, кроме пени и неустойки Подрядчик также возмещает понесенные Заказчиком убытки. 6.7. В случае неисполнения Заказчиком п.4.1.1. и п.4.1.2. настоящего контракта Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки Заказчика. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
6.9. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 6.10. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего контракта, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объем компенсируются Подрядчиком. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, иное стихийное бедствие, война, военные действия, блокада, эмбарго, существенное изменение законодательства, определяющие условия настоящего договора, либо иные объективные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. По согласованию сторон срок исполнения обязательств в таком случае, может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть удостоверены компетентными органами. 7.2. Если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик не сможет исполнить настоящий договор, то он обязан возвратить Заказчику в срок, установленный по соглашению сторон, все средства, полученные по настоящему контракту. 7.3. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по оплате по настоящему контракту в случае непоступления бюджетных средств на счет Заказчика по независящим от него причинам. 8. Гарантии 8.1. Подрядчик гарантирует:
8.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, согласования порядков и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 8.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну. 9. Расторжение контракта 9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и в одностороннем порядке расторгнуть контракт в следующих случаях: - задержки по вине Подрядчика начала работ более чем на 10 дней от даты, установленной контрактом; - нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ; - применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 9.2. При отказе Заказчика от исполнения настоящего контракта Заказчик за 10 рабочих дней до даты расторжения контракта направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении. 9.3. При расторжении контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанном обеими Сторонами. 9.4. При наличии у Подрядчика не отработанного аванса на момент расторжения контракта, он обязан возвратить неиспользованный аванс на счет Заказчика. 9.5. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего контракта не допускается. 10. Срок действия контракта 10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон (с приложением печатей) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. 11. Прочие условия 11.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего контракта и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области. 11.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом, подписаны уполномоченными представителями Сторон и имеют ссылку на настоящий контракт. 11.3. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе незащищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны настоящего контракта. 11.4. Стороны обязаны в течение 7 (семи) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитах. В противном случае негативные последствия такого неуведомления возлагаются на сторону контракта, не известившую о таких изменениях. 11.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения: Адреса и реквизиты сторон:
|
Похожие:
 | | ||
| Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Специализированная организация для организации и проведения конкурса не привлекается. 6 |
| Отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии города Калининграда | | Участник размещения заказа – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение... |
| Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» | | Форма предложение по расчету цены контракта за единицу товара, работы, услуги 37 |
| Администрации Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |  | Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова: разработка плана развития объектов инфраструктуры и организационно-распорядительной... |