Документация об аукционе открытого аукциона на право заключить государственный контракт
Скачать 0.6 Mb.
|
4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.На бланке организации Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ г. Москва ______________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) _______________________________________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) доверяет _______________________________________________________________________+ (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии _______ № _________ выдан ___________________________«____»_________ ___________года. представлять интересы ____________________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) на аукционе на право заключить государственный контракт на поставку хозяйственных товаров для обеспечения деятельности центрального аппарата Федерального агентства по недропользованию для обеспечения деятельности центрального аппарата Федерального агентства по недропользованию, проводимого Федеральным агентством по недропользованию, в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене государственного контракта, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.Подпись _______________________ ______________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого) Доверенность действительна по «____» _______________2007 года. Подпись руководителя (уполномоченного лица) Участника размещения заказа / ФИО / МП РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА Государственный контракт № _______ на поставку хозяйственных товаров для обеспечения деятельности центрального аппарата Федерального агентства по недропользованию г. Москва «___»__________ 2007 г. Федеральное агентство по недропользованию, в дальнейшем именуемое «Государственный заказчик», в лице начальника Управления делами Романченко Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 10.01.2007 № АЛ-01-32/64, с одной стороны и __________________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании протокола заседания аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключить государственный контракт на поставку хозяйственных товаров для обеспечения деятельности центрального аппарата Федерального агентства по недропользованию от _________№ ___, заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем. 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить товары, указанные в Спецификации на поставку товаров (приложение 1 к настоящему Контракту) (далее – Товары), а Заказчик принять и обеспечить оплату поставленных Товаров. 2. Цена Контракта 2.1. Цена поставки Товаров по настоящему Контракту составляет ______________ рублей (прописью рублей), в том числе НДС, согласно разбивке цены приведенной в Протоколе согласования цены на поставку товаров (приложение 2 к настоящему Контракту). 2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, является фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта и включает в себя стоимость Товара, его упаковки, маркировки, доставки товара, а также все пошлины, налоги, сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта. Данное условие означает, что при поставке Товаров в случае увеличения до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту ставок существующих налоговых, таможенных и иных платежей, либо введения новых налоговых, таможенных и иных платежей цена настоящего Контракта не может быть увеличена на сумму новых платежей и/или сумму увеличения существующих платежей ни при каких условиях. 3. Сроки и условия поставки 3.1. Указанные в статье 1.1. настоящего Контракта Товары поставляются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (приложение 1 к настоящему Контракту). 3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика. Срок поставки Товаров - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контаркта. 3.3. Поставщик за 2 дня до начала поставки обязан направить Заказчику почтовое, включая средства электронной связи, факсовое извещение о дате готовности Товаров к поставке. 3.4. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 3.5. Поставщик осуществляет перевозку, погрузку-разгрузку и подъем на этажи своими силами и за свой счет на склад Заказчика. После окончания поставки представителями Поставщика и сотрудниками Заказчика подписываются Акты приема-передачи. В случае отказа Заказчика от приема Товаров последний обязан представить письменный мотивированный отказ. 3.6. Передача Товаров Заказчику оформляется следующим комплектом документов: - товарной накладной (в двух экземплярах); - счета, счета-фактуры и Акта приема-передачи товара (в двух экземплярах), подписанного Сторонами; - сертификата соответствия товара ГОСТу или другим стандартам, копии сертификата качества (при необходимости). 3.7. Датой поставки Товаров считается дата подписания сторонами Акта приема-передачи товара в месте назначения, подписанного Сторонами. 4. Сдача-приемка товара 4.1. Приемка поставленных товаров, осуществляется в ходе передачи товара Заказчику, в месте поставки и включает в себя следующие этапы: - проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры, поставленных товаров на соответствие Заявки на поставку товаров; - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; - проверка наличия необходимых сертификатов. 4.2 Заказчик по факту приемки подписывает Акт приема-передачи товара, на накладной Поставщика делает отметку о получении Товаров. 4.3 Приемка Товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г., с изменениями и дополнениями). 5. Условия платежей 5.1. Поставленные товары оплачиваются Заказчиком по выставленным Поставщиком счетам, товарным накладным и счетам-фактурам, после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товаров. 5.2. Оплата поставленных по настоящему Контракту товаров производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно реквизитам, указанным в настоящем Контракте, в течение десяти банковских дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта приема-передачи товаров. 5.3. Днем оплаты считается день списания средств с лицевого счета Заказчика. 6. Права и обязанности Сторон 6.1. Обязанности Поставщика: 6.1.1. Поставить Товары Заказчику в место нахождения зданий Заказчика по адресу Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта; 6.1.2. Передать сопутствующие документы одновременно с Товаром, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям настоящего Контракта; 6.1.3. Передать право собственности на Товар, свободный от любых прав или притязаний третьих лиц в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 6.2. Права Поставщика соответствуют обязанностям Заказчика. 6.3. Обязанности Заказчика: 6.3.1. Осуществить оплату Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта; 6.3.2. Принять поставленные Товары в соответствии с разделом 4 настоящего контракта, в том числе обеспечив встречу и помещение Товаров на склад, проверку Товаров, принятие сопроводительной документации. 6.4. Права Заказчика соответствуют обязанностям Поставщика. 7. Ответственность Сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 8. Гарантии качества 8.1. Поставляемые Товары должны быть надлежащего качества и соответствовать заявленным в Спецификации товаров характеристикам. В отношении Товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены соответствующие сертификаты. 8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием. 8.3. Если после поставки Товаров Заказчиком будут выявлены дефектны или неисправности связанные с их некачественным изготовлением или характеристики поставленных Товаров не будут соответствовать требованиям Спецификации товаров Поставщик обязан за свой счет заменить дефектные Товары новыми, которые должны быть доставлены в срок не более 14 календарных дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. 8.4. Если в состав поставляемых Товаров входит электротехническая и/или сложная механическая офисная техника, Поставщик осуществляет ее гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации, установленного заводом-изготовителем. 8.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемые ему Товары отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Арбитраж 9.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению мирным путем всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним. 9.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае Контракта с иностранной компанией – в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами производства дел в этом суде). 9.3. Применительным правом для настоящего Контракта и арбитража является право Российской Федерации. Решения арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон. 10. Форсмажор 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах). 10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 11. Досрочное расторжение контракта 11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 11.2. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с настоящим Контрактом. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей. 11.3. Любая сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта. 12. Прочие условия 12.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 12.2. Все изменения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 12.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 12.5. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 12.6. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра Контракта находятся у Заказчика, один – у Поставщика. Перечень приложений: Приложение 1 – Спецификация на поставку товаров. Приложение 2 – Протокол согласования цены на поставку товаров. 13. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
Приложение 1 к Государственному контракту от «___»_______ 2007г №____. Спецификация на поставку товаров (*) (*) формируется в соответствии с Технической частью документации об аукционе и предложения Победителя аукциона о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров.
Заказчик Поставщик
Приложение 2 к Государственному контракту от «___»_______ 2007г №____. Протокол согласования цены на поставку товаров
Итого стоимость товаров (Цена Контракта) (сумма в рублях цифрами и прописью): ______________ (_________________) рубля _________ копеек, включая НДС по ставке 18%: _____________ (__________________) рублей ____________ копеек. Заказчик Поставщик
|
Похожие:
 | «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п. Восточный» в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры... | | Iii. Образцы форм и документов для заполнения 25 участниками размещения заказа |
| Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая... | | Адрес уполномоченного органа: 180001, г. Псков ул. Некрасова д. 23, ком. 179; тел. 69-98-92, 69-99-05, факс 69-98-92; е-mail: gz31@pskovsobranie... |
| Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая... | | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением... |
| Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством... | | Термины и определения, содержащиеся в документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) | | Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) |