Документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку
Скачать 0.58 Mb.
|
Предмет Контракта, срок, место и условия поставки1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке автобуса для междугородних перевозок (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Контракту (далее – Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 1.2. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта. 1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной. 1.4. Место поставки товара: город Архангельск, улица Тимме дом 21 корпус 3. 2. Качество Товара 2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться документами, оформленными с требованиями нормативной. документации. Год выпуска Товара не ранее 2015 года. 2.2. В соответствии с Приказом Минтранса РФ 13 февраля 2013г. №36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» а автобусе должны быть установлены тахограф с блоком СКЗИ и система спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 2.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, прошедший предпродажную подготовку, соответствующим техническим стандартам производителя, готовым к эксплуатации и регистрации, а также укомплектован в соответствии с техническими паспортами, технической документацией. Все детали и материалы, применяемые при изготовлении товара, должны соответствовать ГОСТ, в соответствии с которыми они изготовлены. 2.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара. 2.5. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 2.6. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 2.7. Гарантийный срок поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее 24 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Началом гарантийного срока является дата подписания акта приема-передачи Товара. Дата передачи Товара указывается в сервисной книжке и гарантийном листе. 2.8. Гарантийный срок на Товар, обязательные комплектующие запасные части, расходные материалы и иные комплектующие, продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 2.9. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны быть устранены Поставщиком или его представителем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности. 2.10. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, а именно ремонт или замена бракованного или вышедшего из строя по вине производителя или Поставщика Товара несет Поставщик. Гарантийный ремонт, замена комплектующих изделий и техническое обслуживание поставленного Товара осуществляет Поставщик. 2.11. Гарантийные обязательства, в том числе условия их действия, указаны в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации, передаваемым заказчику вместе с Товаром. 2.12. Гарантийные обязательства прекращаются в случае любого ремонта, установки дополнительного оборудования, регулировки и иного вмешательства в Товар, осуществленного лицами не авторизированного технического центра или станции технического обслуживания. Проведение регламентных работ в рамках технического обслуживания в гарантийный период и при необходимости гарантийного ремонта должно проводиться в сервисном центре г. Архангельска. 2.13. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Поставщик в срок, установленный пунктом 7.4. настоящего Контракта, производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. 3. Цена Контракта 3.1. Оплата стоимости поставленного по настоящему Контракту Товара производится в рублях. 3.2. Цена Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом ______________________ от «___» __________ 20__ г. № _______. 3.3. Цена настоящего Контракта, составляет ____ (___сумма прописью___) рублей, в т.ч. НДС ____ (___сумма прописью___) рублей в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом. 3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, комплектации, дополнительного оборудования, расходы на его перевозку, расходы по доставке товара до места передачи товара, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 3.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта. 4. Порядок и сроки оплаты Товара 4.1. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной, акта приема-передачи Товара. 4.2. Счет Поставщика с приложенными к нему счётом-фактурой, товарно-транспортной (товарной) накладной, актом приема-передачи, подписанной Сторонами, оплачиваются Заказчиком в установленные настоящим разделом порядке и сроки. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Поставщик имеет право: - привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами; - требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта. 5.2. Поставщик обязан: - произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта; - при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество Товара («Одобрение Типа Транспортного Средства (далее - ОТТС)», сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество Товара, паспорта и сертификаты на дополнительно установленное оборудование, сервисную книжку, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства и т.п.); счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, акт приема-передачи на поставленный Товар; - обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Контракте; - отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки; - обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара; - своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом; - незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; - предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего Контракта (допускается передача информации посредством факсимильной связи). 5.3. Заказчик имеет право: - контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; - в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Контракта; - не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком. 5.4. Заказчик обязан: - передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию; - обеспечить приемку Товара, провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом. 6. Упаковка и маркировка 6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. 6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара. 6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму. 7. Порядок и сроки приемки Товара 7.1. Передача Товара Заказчику осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. При этом при совместном присутствии сторон осуществляется осмотр транспортного средства, проверка его характеристик и комплектации на соответствие требованиям, установленным Контрактом. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы: - проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара; - проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов; - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; - проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта. 7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов. 7.3. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара. 7.4. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика. 7.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика. 7.6. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной и акта приема-передачи Товара. 7.7. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной связи. 7.8. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пунктах 2.1 и 5.2. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает акт приема-передачи Товара и товарно-транспортную (товарную) накладную в течение 5 (пяти) рабочих дней. 7.9. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Контракту. 8. Ответственность Сторон 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 8.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере _________. 8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере _________. 8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 8.9. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области. |
Похожие:
 | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе |  | Об открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку битума нефтяного дорожного марки 60/90 открытому... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области |
| Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный... | | Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный... |
| На право заключения договора на поставку автомобиля марки hyundai hd-78 или его эквивалент | | |
| Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению | | Заместитель начальника центра по хозяйственной части – начальник хозяйственной части |