1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку оборудования для оснащения рабочих мест ИВС Росстата (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, указанные в пункте 1.4 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную поставку Товара.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации на поставку Товара (Приложение №2 к Контракту).
1.3. Товар должен быть поставлен по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
1.4. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с даты заключения Контракта.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта по результатам аукциона в электронной форме ______ составляет _____________ рублей, в том числе НДС______ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, упаковки, транспортных расходов на доставку, стоимость погрузо – разгрузочных работ, гарантийных обязательств, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.
2.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.1, 7.2 Контракта.
2.4. Поставка Товара по Контракту оплачивается из средств федерального бюджета, выделенных в 2017 году по разделу 01, подразделу 13, целевой статье 1590190019, виду расходов 242, код операции сектора государственного управления 310.
3. Порядок оплаты поставки Товара
3.1. Оплата производится Заказчиком, при условии наличия бюджетных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара между Заказчиком и Поставщиком, оформленного в соответствии с разделом 4 Контракта, на основании счета, выставленного Поставщиком.
3.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте.
3.3. В случае заключения Контракта с физическим лицом сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. Поставка Товара производится по адресу Заказчика согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту).
4.2. Приемку Товара осуществляет уполномоченный представитель Управления информационных ресурсов и технологий.
4.3. Приемка Товара, поставляемого Заказчику, осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. При получении Товара от Поставщика Заказчик в лице уполномоченного представителя Управления информационных ресурсов и технологий принимает Товар по товарно-транспортным накладным или иным документам, подтверждающим доставку Товара до Заказчика на соответствие количества полученных грузовых мест и целостности упаковки в день поставки.
4.3.2. После проверки целостности упаковки и соответствия количества грузовых мест товарно-транспортной накладной или иным документам, подтверждающим доставку Товара до Заказчика, Заказчик подписывает в установленном порядке товарно-транспортную накладную или иные документы, подтверждающие доставку Товара до Заказчика, в двух экземплярах.
4.3.3. При обнаружении нарушения целостности упаковки Товара и(или) не соответствия фактически полученных грузовых мест количеству заявленных в товарно-транспортной накладной или ином документе, подтверждающем доставку Товара до Заказчика, Заказчиком составляется Акт о нарушении целостности упаковки или Акт о недостаче (далее – Акт) в произвольной форме в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и уполномоченным представителем Поставщика, действующим по доверенности. Один экземпляр оригинала Акта Заказчик оставляет у себя, второй экземпляр отдает уполномоченному представителю Поставщика, действующему по доверенности.
4.3.4. После подписания товарно-транспортной накладной или иных документов, подтверждающих доставку Товара до Заказчика, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поставки Товара организует проверку на соответствие полученного Товара требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту) и Спецификации на поставку Товара (Приложение №2 к Контракту), а также по количеству и качеству.
4.3.5. После проверки соответствия всего Товара товарной накладной, а также требованиям Технического задания (Приложение №1 к Контракту) и Спецификации на поставку Товара (Приложение №2 к Контракту) Заказчик подписывает в установленном порядке товарную накладную в двух экземплярах.
4.3.6. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара данным, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков.
4.3.7. При этом Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отказа от приемки Товара составляется и направляется в адрес Поставщика Акт о выявленных недостатках с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок.
4.3.8. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком Акта о выявленных недостатках устранить указанные в Акте недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки Товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.
4.3.9. В случае осуществления Поставщиком замены Товара по требованию Заказчика, датой поставки Товара будет считаться дата фактически поставленного в полном объеме и соответствующего всем без исключения требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) Товара с учетом устранения Поставщиком всех недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках.
В случае просрочки Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, в том числе из-за устранения недостатков по вине Поставщика в соответствии с требованиями раздела 4 Контракта уплата неустойки (штрафа, пеней) осуществляется в соответствии с разделом 6 Контракта.
Окончание срока действия Контракта не является основанием для отказа Поставщика от поставки Товара в полном объеме и замены несоответствующего Товара.
На основании товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, и результатов проверки соответствия поставленного Товара требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) Поставщиком составляется двухсторонний Акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах, который подписывается Поставщиком и Заказчиком и является основанием для оплаты поставленного Товара.
Акт сдачи-приемки Товара от лица Заказчика подписывает начальник Управления информационных ресурсов и технологий или лицо, его замещающее.
4.8. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки Товара обязан направить Поставщику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара или мотивированный отказ.
4.9. В случае мотивированного отказа Заказчика Поставщику направляется в течение пяти рабочих дней в письменном виде перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Акт сдачи-приемки Товара подписывается в этом случае после устранения замечаний.
4.10. После проведения оплаты выполненной поставки Товара в полном объеме и подписанного Поставщиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара составляется Акт выполненной поставки Товара, который является подтверждением выполненных обязательств Сторонами по Контракту. Акт выполненной поставки Товара от лица Заказчика подписывает заместитель руководителя Росстата, курирующий Управление информационных ресурсов и технологий, или лицо, его замещающее.
Права и обязанности Сторон
Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар Заказчику в срок, в количестве и по адресу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и Спецификацией на поставку Товара (Приложение №2 к Контракту).
5.1.2. За свой счет в течение пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления заменить Товар на новый, если в течение действия Контракта, а также в течение гарантийного срока, определённого Контрактом, будет выявлен Товар имеющий дефекты полученные при транспортировке.
5.1.3. Устранять своими силами и за свой счет допущенные по его вине нарушения Контракта в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.1.4. В случае брака, а также утери при доставке или порче Товара, заменить некачественный Товар на качественный в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.
5.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику отчетную документацию (счет, счет-фактуру, копию товарно-транспортной накладной или иных документов, подтверждающих доставку Товара до Заказчика), товарную накладную, Акт сдачи-приемки Товара и материалы, подтверждающие исполнение обязательств по Контракту.
5.1.7. Письменно уведомлять Заказчика о поставке в его адрес Товара за 2 (Два) рабочих дня, с указанием даты и времени поставки Товара.
5.1.8. Обеспечить гарантийное обслуживание Товара в сроки и на условиях предусмотренных пунктом 5.1.4. раздела 5 Технического задания (Приложение №1 к Контракту).
5.1.9. При исполнении обязательств по Контракту не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
5.1.10. Гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Заказчик обязан:
5.2.1. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности Товара принять Товар в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.2.2. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара произвести оплату Товара в соответствии с разделами 2 и 3 Контракта.
5.2.3. Вернуть Поставщику в полном объеме обеспечение исполнения Контракта (в случае передачи в залог денежных средств) при надлежащем исполнении всех обязательств, на выполнение которых предоставлено обеспечение исполнения Контракта, в ином случае указанные средства могут быть удержаны в соответствии с пунктом 5.4.7 Контракта.
Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поставщика, по указанным в нем реквизитам.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить поставку Товара по Контракту.
5.3.2. Привлекать для выполнения поставки Товара по Контракту третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком в рамках действия Контракта. Привлечение к исполнению Контракта третьих лиц не влечет за собой изменения стоимости и объемов поставки Товара по Контракту.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проводить экспертизу поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе его исполнения.
5.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации (счет, счет-фактуру, копию товарно-транспортной накладной или иных документов, подтверждающих доставку Товара до Заказчика), товарную накладную, Акт сдачи-приемки Товара и материалы, подтверждающие исполнение обязательств по Контракту.
5.4.4. В случае досрочного выполнения поставки Товара принять и оплатить его при условии наличия бюджетных средств.
5.4.5. Требовать от Поставщика в случае частичного или полного несоответствия поставленного Товара всем без исключения требованиям Технического задания произвести замену соответствующего Товара.
5.4.6. В случае частичного или полного несоответствия поставленного Товара всем без исключения требованиям Технического задания не производить оплату за выполненную поставку.
5.4.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по Контракту Поставщиком удержать неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с разделом 6 Контракта из соответствующего платежа Поставщику, за поставленный Товар, с отражением в Акте сдачи-приемки Товара, и/или во внесудебном порядке обратить взыскание подлежащих уплате неустоек (штрафы, пени) на сумму, обеспеченную банковской гарантией, или на денежные средства, если обеспечение исполнения Контракта внесено денежными средствами.
Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в соответствии с пунктом 4 Порядка определения размера неустоек (штрафов, пеней), начисляемых в случае ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, разработанного на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Порядок) (Приложение № 3 к Контракту).
6.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с пунктом 2 Порядка (Приложение № 3 к Контракту), и составляет ______________рублей.
Штрафы начисляются за неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с пунктом 3 Порядка (Приложение № 3 к Контракту), и составляет ______________рублей.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные третьими лицами при выполнении Контракта.
В случае взыскания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности), Заказчик вправе взыскать с Поставщика в бесспорном порядке всю сумму такового ущерба.
6.5. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Контракту обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
7. Изменение и расторжение Контракта
7.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
7.2. Изменение существенных условий Контракта допускается по соглашению Сторон:
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как Заказчика бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Заказчик уведомляет Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления. В этом случае Стороны должны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления рассмотреть вопрос о новых условиях Контракта. Сокращение количества Товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1090.
7.3. Изменения в Контракт вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.
7.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте.
7.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.6. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, обязана за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.
7.7. При расторжении Контракта по инициативе одной из Сторон (кроме причин, вызванных ненадлежащим выполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту) Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Поставщика финансовых документов, подтверждающих объем и стоимость фактически поставленного Товара Поставщиком до расторжения Контракта, производит взаиморасчеты с Поставщиком и оформляет соглашение о расторжении Контракта.
Приемка поставленного Товара оформляется в соответствии с разделом 4 Контракта.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление другой Стороны, не позднее 6 (Шести) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, об их возникновении и возможной продолжительности действия.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком споров или разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
9.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Контракта
10.1. Начало срока действия Контракта – с момента подписания обеими Сторонами Контракта.
10.2. Окончание срока действия Контракта – 31 декабря 2017 года.
11. Прочие условия Контракта
11.1. Все обязательства Сторон по Контракту являются существенными условиями Контракта.
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.3. Поставщик предоставил обеспечение исполнения Контракта в размере _________.
11.4. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета Контракта, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по Контракту, или ознакомления с ней третьих лиц, в том числе персональных данных.
11.5. Контракт составлен на русском языке, в форме электронного документа, подписанного цифровыми подписями Сторон, а также подписан Сторонами на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Поставщику, а другой находится у Заказчика, причем все указанные экземпляры Контракта имеют одинаковую юридическую силу.
11.6. Стороны обязаны в течение одного рабочего дня информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Контракта.
11.7. Любое уведомление или сообщение, связанное с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, должно быть оформлено в письменной форме, подписано направляющей Стороной или уполномоченным лицом, доставлено другой Стороне лично, с использованием средств факсимильной связи, заказной почты или курьером.
11.8. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Контрактом, считаются полученными в момент их вручения. Если уведомление или сообщение доставлено курьером после 18.00 часов в рабочий день (в пятницу после 16.45), то оно считается полученным Стороной в 9.00 часов на следующий рабочий день. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Контрактом.
11.9. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Контрактом, считаются должным образом предоставленными, если переданы по следующим адресам:
Для Заказчика: Федеральная служба государственной статистики, начальнику Управления информационных ресурсов и технологий: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1; телефон: 8(495) 607-26-22; e-mail: klimov@gks.ru.
Для Поставщика: _________________________________, телефон ___________________, факс ____________; e-mail _____________.
11.10. Неисполнение Стороной обязательств, предусмотренных пунктами 11.6 – 11.9 Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по Контракту и направлением другой Стороне предусмотренных Контрактом документов и уведомлений.
11.11. В соответствии с пунктом 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации переуступка прав требования по Контракту запрещена.
11.12. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
1) Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);
2) Спецификация на поставку Товара (Приложение № 2 к Контракту);
3) Порядок определения размера неустоек (штрафов, пеней) начисляемых в случае ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом (Приложение № 3 к Контракту).
12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
12.1. Заказчик
Наименование: Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1. ИНН 7708234640, КПП 770801001
Банковские реквизиты:________________________________________
12.2. Поставщик
Наименование:_______________________________________________
Адрес:______________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________
Телефон (факс): ______________________________________________
12.3. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок, при этом Дополнительное соглашение к Контракту не заключается.
Заказчик:
____________________ (ФИО)
М.П. «___» ________ 2017 г.
|
Поставщик:
____________________ (ФИО)
М.П. «___» ________ 2017 г.
|
Приложение №1
к Государственному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для оснащения рабочих мест ИВС Росстата
( Содержание Технического задания – Приложение № 1
к документации об аукционе)
-
Заказчик:
____________________ (ФИО)
М.П. «___» ________ 2017 г.
|
Поставщик:
____________________ (ФИО)
М.П. «___» ________ 2017 г.
|
Приложение № 2
к Государственному контракту
от «__» __________ 2017г. № _________
Спецификация на поставку Товара
№
п/п
|
Наименование Товара
|
Наименование страны происхождения Товара
|
Кол-во,
единиц
|
Цена за единицу 1), включая НДС, в руб.
|
Общая стоимость1), включая НДС,
в руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
и т.д.
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
включает в себя стоимость Товара, упаковки, транспортных расходов на доставку, стоимость погрузо – разгрузочных работ, гарантийных обязательств, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.
Заказчик:
____________________ (_________________)
М.П.
«___» ________ 2017г.
|
Поставщик:
____________________ (ФИО)
М.П.
«___» ________ 2017г.
|
Приложение № 3
к Государственному контракту
№ ________________
от «___» ________ 2017 г.
ПОРЯДОК1
определения размера неустоек (штрафов, пеней) начисляемых в случае ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом
1. Размер штрафа устанавливается условиями контракта в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта или ее значения, определяемого в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - цена контракта).
2. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
5. Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
6. Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Заказчик:
___________________
Федеральной службы
государственной статистики
_____________________ (Ф.И.О.)
М.П. «___» ________ 2017 г .
|
Поставщик:
_________________________
_________________________
_________________________ (Ф.И.О.)
М.П. «___» ________ 2017 г.
|
Приложение №3 к документации об аукционе
|
