Документация об электронном аукционе по определению подрядчика на выполнение работ на укос травы на незакреплённых территориях томс посёлка Буланаш в 2015 году
Скачать 0.68 Mb.
|
| РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по укосу травы на незакреплённых территориях ТОМС п. Буланаш
Составил ________________ А.П. Клевакин Раздел IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА КОНТРАКТ Поселок Буланаш «____» _____________ 2015 г. Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш в лице председателя Цыплёнкова Юрия Павловича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), работы по укосу травы на незакреплённых территориях поселка Буланаш Артемовского района, Свердловской области, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), работы по укосу травы на незакреплённых территориях в посёлке Буланаш Артемовского района, Свердловской области (далее – Работы) в соответствии с перечнем (Приложения № 2) и локального сметного расчёта (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.3. Основанием для заключения контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона от «_____»____________2015г. 2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ 2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему контракту составляет _________________ (___________________) ______ копеек. В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением комплекса работ, стоимость материалов, прочие расходы и налоги, в случае если Подрядчик докажет их наличия. 2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в следующем порядке: безналичный расчет, аванс не предусмотрен, оплата за выполненные по настоящему Контракту работы производится по факту их выполнения, в течение 10 рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставленных счетов-фактур, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 6) в размере выделенных бюджетных субсидий. 2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь период выполнения работ по контракту. Неучтенные затраты подрядчика по контракту, связанные с его исполнением, но не включенные в предполагаемую цену, не подлежат оплате Заказчиком. 2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения контракта. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.Подрядчик вправе: 3.1.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ по настоящему контракту. 3.1.2. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контакту. При этом Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им субподрядных организаций, как за свои собственные, а так же несет ответственность за координацию работ на объекте. 3.2. Подрядчик обязуется: 3.2.1. Выполнить работы в сроки, установленные в соответствии с п. 7.1. контракта. 3.2.2. Предъявлять Заказчику акты выполненных работ выполненных работ и счета-фактуры за фактически выполненный объем работ. 3.2.3. В случае выявления недостатков и дефектов в работе, безвозмездно исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. 3.2.4. Уведомить Заказчика, в трехдневный срок об окончании выполнения работ по настоящему контракту. 3.2.5. Обеспечить: -безопасность проведения работ и не допускать нарушений прав третьих лиц; -качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; -в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности. 3.2.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. 3.2.7. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от него обстоятельствах, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.2.8 Самостоятельно осуществлять уборку и вывозку отходов, мусора, образовавшегося в результате проведения работ. 3.3. Заказчик вправе: 3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.3.2. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным. 3.3.3. С участием Подрядчика, в течение трех дней с момента уведомления об окончании работ, осмотреть и принять результат работ с последующим составлением и подписанием Акта приемки законченных работ. При обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика в принятии работ, сторонами составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.3.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать: -безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика; -возмещения расходов по устранению выявленных недостатков после произведенной оплаты работ Подрядчику, если устранение не было произведено им в установленный срок согласно акту или устранение было произведено силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком; -уменьшения стоимости работ по контракту на сумму невыполненных работ. 3.4. Заказчик обязуется: 3.4.1. Принять работы, выполненные Подрядчиком. 3.4.2. Оплатить Подрядчику работы в соответствии с разделом 2 настоящего контракта. 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 4.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от его имени выполняет приемку выполненных объемов работ, совместно с Подрядчиком оформляет акты о приемке выполненных работ по укосу травы на незакреплённых территориях пос. Буланаш, осуществляет контроль за ходом выполнения работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на объект в любое время для осуществления контроля. 4.2. Подрядчик назначает представителя, ответственного за производство работ. 4.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, обеспечивающее безопасность третьих лиц. 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. По окончании производства работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик, получивший такое сообщение, обязан в течение трех дней принять их, либо составить мотивированный отказ от приемки с указанием причин отказа. 5.2. Подрядчик организует приемку работ за свой счет. 5.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ поукосу травы подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 5.4. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ, Подрядчик обязуется устранить их в течение семи дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков. 5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Работы по настоящему контракту должны выполняться с момента подписания контракта обеими сторонами по 28 августа 2015 года. 7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 7.1. Не установлен. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия муниципальных органов, а также действия (бездействия) органов исполнительной власти субъекта федерации, повлекшие за собой невыполнение Заказчиком своих обязательств по контракту. 8.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме телеграммой или с помощью факсимильной связи об этом другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА 9.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. 9.2. В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если Подрядчик снизил цену на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены от цены данного контракта. 9.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта -банковской гарантии, она должна быть составлена с учетом требований статей 368-369 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 9.4. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается:__________________________________________________________ 9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 9.6. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока и после получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика в течение 10 рабочих дней. 9.7. Право Заказчика на обеспечение исполнения контракта возникает в случаях неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1.В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему контракту, в том числе за несоблюдение качества, технологии и методики оказания услуг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за недостатки предоставленных услуг, в том числе при привлечении соисполнителя для выполнения обязательств по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены контракта. 10.2. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ соисполнителя. Заказчик не имеет обязательств перед соисполнителями. 10.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Заказчик вправе требовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 10.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 % цены контракта. 10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 10.7. Подрядчик за свой счет и своими силами возмещает материальный ущерб и моральный вред, причиненный третьим лицам в случае ненадлежащего выполнения работ по данному контракту. 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 дней. 11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе Заказчика возможен в соответствии с п. 5 ст. 709; пп.1-3 ст. 715; ст. 717; п.3 ст. 723; п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ и в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе Подрядчика возможен в соответствии с п. 3. ст. 716 и п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ и в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 12.3. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ. 12.4. Настоящий контракт действует с момента подписания до полного выполнения принятых на себя обязательств. 12.5. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 12.5.1. Приложение № 1 «Техническое задание». 12.5.2. Приложение № 2 «Перечень незакреплённых территорий». 12.5.3. Приложение № 3 «Локальный сметный расчёт» 13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: Территориальный орган местного Самоуправления поселка Буланаш 623794 Свердловская область Артемовский район, п. Буланаш, площадь Театральная, 1а ИНН 6602001370, КПП 660201001, БИК 046577001, л/с 03901000150 В Финуправлении Администрации Артемовского ГО р/сч 40204810400000126202 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург Председатель ТОМС поселка Буланаш ___________________ Ю.П. Цыплёнков ____________ М.П. М.П Приложение № 3 |
Похожие:
 | Vi. Образец заполнения платежного поручения (в случае, если оплата обеспечения исполнения контракта производится в виде залога денежных... | | Vi. Образец заполнения платежного поручения (в случае, если оплата обеспечения исполнения контракта производится в виде залога денежных... |
| Vi. Образец заполнения платежного поручения (в случае, если оплата обеспечения исполнения контракта производится в виде залога денежных... | | Vi. Образец заполнения платежного поручения (в случае, если оплата обеспечения исполнения контракта производится в виде залога денежных... |
| Проведение работ по ремонту и обустройству пешеходных дорожек у жилых домов № общ. 1-2,18,19,20,30 А,31,118 А,36-37,41-42,43-44 поселка... |  | Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством... |
| Документация об электронном аукционе изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки | | Дефектные ведомости на выполнение работ (приложение 3 ) – в электронном виде не представляются |
| Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода в Правобережном округе г. Иркутска, запитанных... | | ... |