13.1.Односторонний отказ. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация о возможности заказчика изменить условия контракта. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:
снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).
уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).
Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
И.о. председателя комитета
|
А.В. Бутаков
|
РАЗДЕЛ 14. Проект муниципального контракта
Муниципальный контракт №________
на поставку хозяйственных, электробытовых товаров и инвентаря для уборки помещений муниципального учреждения «Комитет имущественных отношений МО «Ленский район» РС (Я)".
г. Ленск «___» ________ 2014 г.
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Ленский район», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. председателя комитета Бутакова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: протоколом рассмотрения вторых частей и подведения итогов аукциона в электронной форме №________________________ от «___»______________ 2014 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных, электробытовых товаров и инвентаря для уборки помещений муниципального учреждения «Комитет имущественных отношений МО «Ленский район» РС (Я)».
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику надлежащим образом поставленный товар в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта в сроки и на условиях, определенных настоящим контрактом.
2. Обеспечение исполнения контракта
2.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5% (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта и составляет ___________________.
2.2. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.
2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания срока действия контракта.
2.4. Срок действия банковской гарантии: срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2.5. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2.6. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Поставщика, который вправе предоставлять Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим, Исполнитель может изменить способ исполнения контракта (ч.7 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Стоимость поставки товаров в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) составляет: _________________________________ (цифрами и прописью) рублей, с учетом налоговых платежей.
3.2. Цена изменению в сторону увеличения не подлежит. В цену контракта включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий контракта, в том числе:
стоимость товара;
расходы на погрузку товара на складе Поставщика;
расходы на доставку товара по адресу Заказчика;
расходы на разгрузку товара в месте доставки (адрес Заказчика);
складирование товара на месте (помещение, указанное Заказчиком);
расходы, связанные с заменой дефектного, некачественного товара на товар, соответствующий контракту;
расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
то есть цена, указанная в предложении участника размещения заказа является конечной.
3.3. Стоимость контракта определена сторонами на весь срок действия контракта и может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта только по соглашению сторон.
3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически оказанные услуги, в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания счета-фактуры, на основании акта приема – передачи товара.
3.5. В случае поставки товара без сопроводительных документов, установленных действующим законодательством РФ к товарам данного вида, оплата не производится, до момента предоставления необходимых документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. В случае возникновения таковых, все пени, штрафы и неустойки сторона, должным образом не исполнившая свои обязательства по контракту уплачивает по требованию другой стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
4. Срок, место и порядок поставки товара
Поставщик не менее чем за 1 (один) день до предполагаемой даты поставки сообщает Заказчику предполагаемую дату поставки товара и согласовывает с Заказчиком точную дату и время поставки товара.
4.2. - начало: со дня подписания контракта обеими сторонами;
- окончание: до полного исполнения обязательств.
Доставка товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время. Периодичность поставок товара раз в месяц в объеме согласно заявке Заказчика. Прием заявок Заказчика на поставку товара с первого рабочего дня, следующего за днем подписания контракта.
Срок поставки всего объема товара с первого рабочего дня, следующего за днем подписания контракта, по 31 декабря 2014 года.
В заявке на поставку Товара Заказчик указывает наименование и количество товара. Заявка имеет силу как в случае её передачи Поставщику путем вручения документа, так и при её передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.
4.3 Поставщик производит поставку товара по адресу: РС (Я), г. Ленск, ул. Ленина, д.65, кабинет 205.
Право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара и иные риски, связанные с товаром переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара и подписания представителем Заказчика товарной накладной.
Обязательным условием поставки является поставка нового товара и предоставление Поставщиком необходимых при поставке товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик не вправе отказаться от принятия поставленного товара, если он соответствует техническому заданию, оговоренному Заказчиком при размещении извещения о размещения заказа и спецификации контракта.
Заказчик вправе отказаться от принятия товара если:
- поставленный товар по качеству, ассортименту не соответствует техническому заданию, оговоренному Заказчиком при размещении извещения о размещения заказа, спецификации контракта, ГОСТам, ТУ и иным стандартам, устанавливающим качество товара данного вида;
- тара и упаковка товара повреждены, не соответствуют требованиям, установленным Законодательством или сторонами контракта, к таре и упаковке товара данного вида;
- товар поставляется без сопроводительных документов, с признаками порчи, о чем составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.
- Поставщик не обеспечил разгрузку, складирование товара по адресу Заказчика.
4.8. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.
4.9. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.
Приемка товара по количеству и качеству
Приемка товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими количество, качество и ассортимент, комплектность поставляемого товара (товарная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др. сопроводительные документы при наличии).
При поставке товара, несоответствующего контракту по качественным характеристикам, или без сопроводительных документов, Поставщик обязан заменить такой товар своими средствами, за свой счет и в срок согласованный с Заказчиком.
При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, комплектности, маркировки поступившего товара, упаковки требованиям стандартов, технических условий, заявке Заказчика, спецификации контракта Заказчик совместно с представителем Поставщика составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных нарушений, дефектов.
Товар должен быть упакован Поставщиком или иметь такую заводскую упаковку, чтобы такая упаковка исключала возможность порчи, повреждения или уничтожения товара до приемки Заказчиком и обеспечивала сохранность товара при нормальных условиях хранения товара на складе Заказчика.
Упаковка, тара и маркировка товара должны соответствовать ГОСТу.
Право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара и иные риски, связанные с товаром переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара и подписания представителем Заказчика товарной накладной.
Обязательным условием поставки является поставка нового товара и предоставление Поставщиком необходимых при поставке товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик не вправе отказаться от принятия поставленного товара, если он соответствует техническому заданию, оговоренному Заказчиком при размещении извещения о размещения заказа и спецификации контракта.
Заказчик вправе отказаться от принятия товара если:
- поставленный товар по качеству, ассортименту не соответствует техническому заданию, оговоренному Заказчиком при размещении извещения о размещения заказа, спецификации контракта, ГОСТам, ТУ и иным стандартам, устанавливающим качество товара данного вида;
- тара и упаковка товара повреждены, не соответствуют требованиям, установленным Законодательством или сторонами контракта, к таре и упаковке товара данного вида;
- товар поставляется без сопроводительных документов, с признаками порчи, о чем составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.
- Поставщик не обеспечил разгрузку, складирование товара по адресу Заказчика.
5.10. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.
5.11. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.
Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту допускаются исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ по основаниям предусмотренными Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае не достижения взаимоприемлемых решений между сторонами, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
По вопросам исполнения контракта со стороны Заказчика назначить ответственное должностное лицо – Елина Марина Алексеевна, телефон – (41137) 4-66-70.
8.9 Ответственное лицо со стороны Поставщика за выполнение муниципального контракта ________________________ Контактные телефоны: _____________ электронный адрес_______________
|
