Документация об аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта
Скачать 1.39 Mb.
|
| Раздел 1.6 Образцы форм и документов, представляемых для участия в электронном аукционе. Рекомендуемые образцы форм и документов, представляемых для участия в электронном аукционе Форма №1 Предложение о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара
Инструкция по заполнению первой части заявки смотреть в части 3 Раздела 4. Форма №2 Декларация о соответствии требованиям к участникам закупки Участник _______________________настоящим декларирует соответствие требованиям, установленным пунктами 3-10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ: - непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - участник закупки не является офшорной компанией. Форма № 3 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
Подтверждаем (ю) свое соответствие требованиям подпунктов 3-9 пункта 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К настоящей заявке прилагаются документы (копии документов): 1)_____________________________________________________________________ 2)_____________________________________________________________________ Форма №4 Декларация о принадлежности ________________________________________ (указать наименование участника закупки) к субъектам малого предпринимательства. Настоящей декларацией подтверждаем, что: В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» __________________________________________________________________________________ (указать наименование участника закупки) относится к субъектам малого предпринимательства, и соответствует следующим условиям: 1) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ____________________________________________________________ (указать наименование участника закупки) не превышает двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов. 2) Средняя численность работников _______________________________________________ (указать наименование участника закупки) за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно. 3) Выручка ____________________________________________________________________ (указать наименование участника закупки) от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. рублей. __________________________ ________________/_________ / (наименование должности (подпись) (расшифровка) руководителя или иного лица, действующего от имени участника закупки) М.П. ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № на поставку стационарного учебно-тренировочного комплекса «Огневой полигон ПТС» (контейнерного исполнения) для нужд ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области г. Саратов «____» _____________2015 г. От имени Российской Федерации ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Уханова Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с решением от _____________ года Единой комиссии ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области по осуществлению закупок, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1.1. Поставщик по заданию Заказчика своими силами и средствами обязуется поставить стационарный учебно-тренировочного комплекс «Огневой полигон ПТС» (контейнерного исполнения) (далее Товар) для нужд ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области в соответствии с условиями настоящего контракта в количестве и перечню в соответствии со спецификацией к контракту (Приложение №1). 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком Товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим контрактом. 2. Основные условия. 2.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу Заказчика. 2.2. Заказчик обеспечивает Поставщику оплату стоимости Товара в порядке, форме и размере установленном настоящим контрактом. 2.3. Товар поставляется в полном объеме в течении 10 дней с момента заключения контракта. 2.4. Место поставки: Саратовская область, г. Саратов, улица Соколовая гора, дом № 38. 2.5. Доставка оборудования на площадку монтажа в г. Саратов, улица Соколовая гора, дом №38, выгрузка, установка, монтажные и пусконаладочные работы, проверка, товара выполняется за счет Поставщика. Доставка товара производится в строгом соответствии с требованиями и методиками производителя товара. Товар доставляется в невозвратной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. 2.6. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов соответствовать ГОСТам и ТУ завода производителя. Товар должен быть произведен не ранее 2015 года. 2.7.Поставляемый товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьим лицам, под арестом или иным запретом. 2.8. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый Товар. 2.9. Поставщик обязан передать Заказчику документы на товар, счет-фактуру, товарную накладную, а также сертификаты, подтверждающие качественные характеристики товара в соответствии с Требованиями поставки. 2.10. Поставщик предоставляет гарантию на товар сроком не менее 12 месяцев. 2.11. Если качество товара окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации или условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. В этом случае Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней поставить товар, соответствующий условиям контракта. 2.12. Право владения, пользования и распоряжения товаром переходит от Поставщика к заказчику после подписания представителем заказчика товарной накладной на поставленный товар. 3. Цена контракта и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего контракта составляет _______________ ( ______________________________________) рублей, в том числе НДС ___________ (______________________________) рублей. Если контракт заключается с физическим лицом, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3.3. Цена контракта включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. Цена контракта не включает расходы на хранение, перевозку, доставку, погрузку и разгрузку товара, монтажные и пусконаладочные работы, проверку товара эти работы осуществляет Поставщик за свой счет. 3.4. Заказчик осуществляет оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней на основании счет-фактуры и товарных накладных за фактически поставленный Товар. 3.5. Оплата производится за счет средств федерального бюджета при наличии денежных средств у Заказчика в пределах субсидий, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов. 3.6. Поставщик обязан в момент поставки товара представить Заказчику счета-фактуры и товарные накладные. 3.7. Заказчик вправе произвести полный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные настоящим контрактом. 3.8. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 4. Порядок приемки поставляемых товаров. 4.1. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня заключения настоящего контракта определяет список должностных лиц, непосредственно контролирующих ход поставки Товара, для проверки соответствия его количества, технических характеристик и потребительских свойств, а также комплектности и качества требованиям, установленным в настоящем контракте, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика. 4.2 Приемка товаров осуществляется по адресу Заказчика. При приемке уполномоченные должностные лица Заказчика в присутствии представителей Поставщика обеспечивают проверку количества, комплектности и качества товара на соответствие требованиям настоящего контракта. 4.3. При обнаружении несоответствия количества, комплектности и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара и незамедлительно информирует руководителя Заказчика. 4.4. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией. 4.5. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара обязан в течении 15 дней заменить поставленные товары товарами надлежащего качества. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товаров, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством. 5. Права и обязанности сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Поставить товар по наименованию, в количестве и по цене согласно спецификации (Приложение №1), в срок, установленный в соответствии с Контрактом и заявкой. 5.1.2. В случае выявления заказчиком недопоставки товара, поставки некачественного товара, восполнить недопоставленное количество товара или заменить некачественный товар на качественный. 5.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств Поставщика по Контракту. 5.2. Поставщик вправе: 5.2.1. Привлекать для исполнения своих обязательств по Контракту в части доставки товара третьих лиц. 5.2.2. Требовать оплаты за поставленный товар по Контракту в случае полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту. 5.3. Заказчик обязан: 5.3.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями Контракта. 5.3.2. Обеспечить оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта. 5.3.3.Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств заказчика по Контракту. 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. В случае выявления недопоставки товара, поставки некачественного товара, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара или заменить некачественный товар на качественный. 5.4.2. В случае отказа Поставщика от восполнения недопоставленного количества товара или замены некачественного товара на качественный, или невозможности произвести такую замену, отказаться от оплаты товаров вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту. 6. Ответственность сторон. 6.1. За нарушение условий настоящего Контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 6.2. За просрочку исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за представление Заказчику отчетных документов с нарушением сроков, предусмотренных в Контракте, за задержку срока поставки товара, а также поставки товара не в полном объеме, не надлежащего качества Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ (_________) рублей, что составляет 5 % от цены контракта. 6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически поставленного товара, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, в размере___________ (_________) рублей, что составляет 2 % цены контракта. 6.7.Выплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту. 6.8. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 7. Форс-мажор. 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 8. Порядок разрешения споров. 8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров. 8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, заинтересованная Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 8.4. Если Стороны не придут к соглашению, то разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде Саратовской области. 9. Порядок расторжения и изменения государственного контракта. 9.1.Существенные условия Контракта не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 9.2. Изменения по соглашению сторон возможно в следующих случаях: 9.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 9.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 9.2.3. Стороны, при заключении контракта, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта 9.4. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 9.5. Настоящий контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, а именно: - нарушения сроков поставки Товара, а также в случае, если просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика превысит 10 дней; - поставщик не представил отчетные документы, предусмотренные настоящим контрактом; - при неоднократной (два и более раза) поставке Товара ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок. 9.6.В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулировании материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам. 9.7. При расторжении Контракта Заказчик оплачивает только фактически поставленный товар Поставщиком на дату расторжения Контракта. 10. Обеспечение исполнения контракта 10.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок оказания услуг и составляет ______(__________) рублей, что составляет ____% от начальной (максимальной) цены государственного контракта. Обеспечение исполнения представляется Исполнителем по его выбору в виде банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика до заключения настоящего Контракта: Получатель: ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области л/с 20606Ц06092; р/с 40501810900002000002; ИНН 6450927068; КПП 645001001; Банк ОТДЕЛЕНИЕ Саратов г.Саратов БИК 046311001. ОКАТО – 63401364000 ОГРН – 1076450008360 ОКПО – 08933116 10.2. Если при проведении аукциона (конкурса) участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта. в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 10.3. В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Поставщик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств, производится после сдачи всех работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. 10.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный участником аукциона, с которым был заключен по итогам аукциона государственный контракт, в этом письменном требовании. 10.5.В случае неисполнения обязательств и/или расторжения государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта удерживается заказчиком в полном объеме. 11. Заключительные положения. 11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту. 11.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего контракта возможно лишь по письменному соглашению сторон настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 11.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью контракта. 11.4. Взаимоотношения сторон по поставке Товара для государственных нужд в части не предусмотренной настоящим контрактом регулируются законодательством Российской Федерации. 11.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения. 11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон Заказчик: ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области, 410038, г. Саратов, улица Соколовая гора, д. 38. ИНН 6450927068/ КПП 645001001; л/с 20606Ц06092); р/с 40501810900002000002; БИК 046311001, Банк ОТДЕЛЕНИЕ Саратов г.Саратов _____________________________________________________________________________________ Поставщик: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №1 к гос. контракту №___ от _______________ Спецификация На поставку стационарного учебно-тренировочного комплекса «Огневой полигон ПТС» (контейнерного исполнения) для нужд ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области |
| Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе |  | Об открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку битума нефтяного дорожного марки 60/90 открытому... |
| Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей документации об аукционе (далее – документация)... | | ... |
| Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора субаренды | | На право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока здания литера а спб гбсу со "Психоневрологический... |
| На право заключения контракта на оказание услуг по проведению технической инвентаризации с целью изготовления кадастровых паспортов,... | | Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный... |