Документация об аукционе открытый аукцион в электронной форме №14/01/а-эф по выбору Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А»
Скачать 0.82 Mb.
|
6. Условия выполнения работ и порядок приемки 6.1. По завершении работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с установленными формами. 6.2. Приемка работ (этапа работ) осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения им извещения от Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности объекта к сдаче. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ с учетом требований настоящего контракта, рабочей документации, генплана, архитектурно-строительных решений 14-05-П-ГС 14-5-П-АС на капитальный ремонт парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ (проект), согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ. Акт выполненных работ со стороны Заказчика подписывается комиссионно. Риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки выполненных работ несет Подрядчик (Генеральный подрядчик). 6.3. Заказчик обязан в срок, указанный в п. 6.2. настоящего контракта, с участием Подрядчика (Генерального подрядчика) осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Генеральному подрядчику). При этом Заказчик вправе отказаться от приемки работ и подписания Акта по настоящему контракту, предоставив Подрядчику (Генеральному подрядчику) мотивированный отказ. 6.4. Сдача работы Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и приемка ее Заказчиком оформляется Актом выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. Основанием для оплаты выполненных работ и проведения расчетов между сторонами настоящего контракта является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура. 6.5. В случае несоответствия выполненных работ настоящему контракту (включая приложения к нему), составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации в сроки, установленные п. 5.2 настоящего контракта. 6.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 6.7. В случае досрочного прекращения работ, обусловленных настоящим контрактом, по соглашению сторон, Заказчик обязан принять от Подрядчика (Генерального подрядчика) по Акту выполненных работ (форма КС-2) выполненную работу по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость с соблюдением раздела 2 настоящего контракта. 6.8. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требований пропускного и внутриобъектного режима, действующего у Заказчика. 7. Непреодолимая сила 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту. 7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. 7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки. 8. Порядок расторжения контракта 8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет письменное уведомление другой Стороне. 8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда. 9. Разрешение споров 9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Хакасия. 9.3. Предусмотрен претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней. 10. Срок действия контракта 10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта. 11. Особые условия 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 11.2. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону о соответствующих изменениях, организации-правопреемнике. 11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика: www.khti.ru 11.5. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнение, если иное не определено настоящим контрактом. 11.5. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложении № 2 – Ведомость объемов работ; Приложение № 3 – Локальный сметный расчет; Приложение № 4 – График производства работ. 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Приложение № 1 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ от ________2014 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 2 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ от ________2014 г. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 3 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ от ________2014 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 4 к Контракту № ____ на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством пандуса в учебном корпусе «А» ХТИ – филиала СФУ от ________2014 г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В случае, если на стороне победителя открытого аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, ФИО и должность представителя каждого из юридических лиц либо ФИО, должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), ФИО уполномоченного лица (для физических лиц). В случае, если на стороне победителя открытого аукциона выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц. |
Похожие:
 | Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого... | | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением... |
 | Открытый запрос предложений в электронной форме (№ дбф-16ву-47) по выбору организации на право заключения договора на выполнение... | | ... |
| Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) | | Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) |
| Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода в Правобережном округе г. Иркутска, запитанных... | | Открытый запрос предложений в электронной форме (№дбф-16ву-15) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ... |
| Организатор конкурса: Отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии г. Калининграда | | Определение подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений... |