Документация об аукционе в электронной форме
Скачать 0.63 Mb.
|
2. Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:
* При заполнении заявки на участие в аукционе в электронной форме при указании характеристик товара, предлагаемого к использованию участником аукциона, отмеченные значения допускается сопровождать словами «не более», «не менее». Все материалы и другие товары, подлежащие использованию в процессе работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Материалы должны соответствовать сертификатам качества или соответствия продукции, если продукция в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации, техническими паспортами и другими документами на русском языке (кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром). При исполнении государственного контракта используемые материалы, цветовая гамма, текстура, колер должны быть согласованы с Заказчиком. Требования к прочим материалам указаны в локальных ресурсных сметных расчетах, Дизайн-проекте. Везде, где в локальных ресурсных сметных расчетах, Дизайн-проекте есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете, дизайн-проекте; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальных ресурсных сметных расчетах, Дизайн-проекте. Указанные в локальных ресурсных сметных расчетах, Дизайн-проекте товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными. 3. Приложения: Дизайн-проект, локальные ресурсные сметные расчеты, проектно-сметная документация (прилагаются отдельными файлами). 3. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1 ФОРМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР Согласие участника аукциона в электронной форме на выполнение работ Изучив настоящую документацию, участник аукциона в электронной форме, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по ремонту и частичной перепланировке помещений и коридора на четвертом этаже административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области (номер извещения ____________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме. ФОРМА 2 ФОРМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР Характеристики товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ
При заполнении формы необходимо указать именно конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным разделом II документации об аукционе в электронной форме и характеризующим товары, предполагаемые для выполнения работ. ССЫЛКИ на технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТЫ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. БЕЗ УКАЗАНИЯ конкретных показателей товара НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. ФОРМА 3 ФОРМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР Информация об участнике аукциона в электронной форме
ФОРМА 4 ФОРМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР Декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ Настоящей декларацией ________________________________________ (наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки: 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. ФОРМА 5 ФОРМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР Декларация о принадлежности участника аукциона в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям Настоящей декларацией _______________________________________ (наименование участника закупки) подтверждает, что является: субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»* или социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»*. *участник аукциона в электронной форме должен выбрать соответствующий вариант
Государственный контракт № ____ на выполнение работ г. Архангельск «__» _______ 2014 г. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области (Архангельскстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Козаковой Ирины Николаевны, действующего на основании Положения о Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола №____ от «__» _________ 2014 г. № ___ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и частичной перепланировке помещений и коридора на четвертом этаже административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 «Техническое задание»), Дизайн-проектом (Приложение №2 «Дизайн-поект»), локальными ресурсными сметными расчетами (Приложение №3 «Локальные ресурсные сметные расчеты»), календарного графика производства работ (Приложение №4 «Календарный график производства работ»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. Место выполнения работ: 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3. 1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 01 декабря 2014 года включительно. 1.4. Датой выполнения Работы считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) обеими Сторонами. 1.5. Работы производятся из материалов Подрядчика, с использованием своих инструментов и необходимого оборудования. При исполнении государственного контракта используемые материалы, цветовая гамма, текстура, колер должны быть согласованы с Заказчиком. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства. 2. Качество выполненных Работ и гарантийные обязательства. 2.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3(Три) года со дня подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2). При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, Подрядчик обязан устранить их за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на все выполненные работы, использованные материалы. 2.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные работы или использованные материалы имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ и принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Заказчика, то Подрядчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления недостатков обязан за свой счет устранить имеющиеся замечания Заказчика или устранить имеющиеся замечания в сроки, определяемые ему Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 2.3. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик. 2.4. На материалы, комплектующие и конструкции, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии, Подрядчиком до начала соответствующих Работ должны быть представлены копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии. Срок действия сертификатов соответствия или декларации о соответствии не должен истекать ранее срока окончания Работ. 2.5. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). 3. Цена Контракта 3.1. Цена Работы, указанной в п.1.1. настоящего Контракта, определена протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме от «___»___________ 2014г. № ________. 3.2. Цена настоящего Контракта составляет _________ (прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС ________ (прописью) рублей _______ копеек. 3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи. 3.4. Оплата стоимости Работы по настоящему Контракту производится в рублях. 3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 3.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контакта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, но не более чем на десять процентов цены Контакта. 4. Порядок расчетов 4.1. Оплата выполненных Работ производится в полном объеме по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней на основании подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 4.2. Обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в размере, составляющем цену Контракта. 4.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Подрядчик имеет право: - привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации; - запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств; - требовать своевременной оплаты выполненной Работы в соответствии с настоящим Контрактом. 5.2. Подрядчик обязан: - выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями настоящего Контракта; - до подписания Контракта представить Заказчику календарный график производства работ с учетом проведения Работ планомерно в рабочее время с 8.30 до 17.00; - не допускать длительное складирование мусора от разборки, упаковки и тары в помещениях здания Заказчика, осуществлять регулярный вывоз мусора собственными силами и механизмами; - незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; - устранить выявленные недостатки своими средствами и за свой счет в срок, предусмотренный условиями Контракта без дополнительной оплаты. 5.3. Заказчик имеет право: - контролировать ход выполнения Подрядчиком Работы по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; - привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполненной Работы с требованиями, установленными настоящим Контрактом; - в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика. 5.4. Заказчик обязан: - принять и оплатить выполненную Работу в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом; - провести экспертизу выполненной Работы самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертной организации; - при обнаружении отступления от Технического задания, использования материалов и выполненных Работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке Работ и исправлении обнаруженных дефектов. 6. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ 6.1. Приемка Работы Подрядчиком осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте. 6.2. Сдаче-приемке по Контракту подлежат результаты всех Работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ по акту освидетельствования. 6.3. О дате сдачи-приемки скрытых Работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменном виде не позднее чем за один день. Если Работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые Работы, а затем восстановить их за свой счет. 6.4. По окончании всех Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком в присутствии Подрядчика или представителя Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. 6.5. Проверка выполненных Подрядчиком Работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы. Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Работ Подрядчиком в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик имеет право создать комиссию из числа работников Заказчика, привлечь эксперта, экспертную организацию. 6.6. Сдача результатов Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Указанные документы на утверждение Заказчику представляет Подрядчик в 2 (Двух) экземплярах не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п.6.5. 6.7. Заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ в случае: - выполнения работ с существенными или неустранимыми недостатками; - неустранения Подрядчиком недостатков работ в срок, установленный Заказчиком; - в иных случаях, предусмотренных законом. В этих случаях Заказчик не подписывает акт, делает в нем соответствующую отметку и направляет Подрядчику мотивированный отказ. 6.8. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки своими средствами и за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. 6.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней принимает выполненные Работы и подписывает 2 (Два) экземпляра акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) один из которых направляет Подрядчику. 6.10. В случае досрочного выполнения Работы Подрядчиком Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Работу досрочно в порядке, установленном настоящим разделом. 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере _________ (устанавливается в размере 2,5% от цены контракта). 7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере _________ (устанавливается в размере 10% от цены контракта). 7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 7.7. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области. 8. Обеспечение исполнения Контракта 8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере ____% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ (прописью) рублей ___ копеек. 8.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. 8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 9. Срок действия Контракта 9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения. 9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 10. Порядок изменения и расторжения Контракта 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 10.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 11. Заключительные положения 11.1. При изменении юридического адреса и формы собственности Подрядчик в течение 3 (Трех) дней срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной Контракта является его правопреемник. 11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в п. 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 11.3. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель. 11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 12. Приложения к Контракту 12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются: - Техническое задание (Приложение № 1 к государственному Контракту от___________№___); - Дизайн-проект (Приложение № 2 к государственному Контракту от___________№___) - Локальные ресурсные сметные расчеты (Приложение № 3 к государственному Контракту от___________№___), - Календарный график производства работ (Приложение № 4 к государственному Контракту от___________№___). 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Техническое задание (указано в разделе II документации об аукционе в электронной форме)
Дизайн-проект (разрабатывается и утверждается Заказчиком)
Локальные ресурсные сметные расчеты (разрабатывается и утверждается Заказчиком)
Календарный график производства работ (разрабатывается Подрядчиком)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |  | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... |
| Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27 | | Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29 |
| Извещение об аукционе в электронной форме №2 а вывоз и прием (утилизация) твердых бытовых отходов (IV-V класса опасности, согласно... | | Данный документ представляет форму и содержание типовой документации об аукционе в электронной форме. Типовая документация является... |