РАЗДЕЛ 12. Обеспечение исполнения контракта
12. 1. Общие положения.
Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
12.1.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
12.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».
12.1.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
12.1.5. Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Безотзывная банковская гарантия
12.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
2) Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (уплата неустоек (штрафов, пеней));
3) Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) Срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
6) Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
Срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
12.3.1.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
12.3.1.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленным заказчиком;
12.3.1.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);
12.3.1.3.Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.
12.4. Антидемпинговые меры.
12.4.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.4.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней), либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней).
12.4.3. В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 12.4.2 настоящей инструкции.
12.4.4. Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12.4.5. Обеспечение, указанное в пунктах 12.4.1 и 12.4.2. настоящей инструкции, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.
Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
РАЗДЕЛ 13. Исполнение контракта
Односторонний отказ.
Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.
Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:
Снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).
Уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).
Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
Директор МБДОУ ЦРР – д/с
«Колокольчик» п.Витим
|
М.В.Николаева
|
РАЗДЕЛ 14. Проект муниципального контракта
Муниципальный контракт № ____
на поставку молока и молочных продуктов для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка – детский сад «Колокольчик» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
ИКЗ 173141401008314140100100050050000244
п.Витим «___» _________ 2017г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» п. Витим муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Николаевой Марины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной Стороны и ______________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой Стороны, заключили настоящий Контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Принимая во внимание, проведенный электронный аукцион____________ и решение единой комиссии (протокол от __________________________ ). Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом, осуществить поставку закупаемого товара: молока и молочных продуктов в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» п. Витим муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), находящееся по адресу: 678152, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим, ул. Полевая, д. 20, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющей объем, характеристики молока и молочной продукции (далее по тексту товар), а также с условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость, качество товара и другие требования, предъявляемые к поставке товара.
ИКЗ 173141401008314140100100050050000244.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику надлежащим образом осуществленную поставку Товаров в полном объеме, в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
2. Обеспечение исполнения контракта
2.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет ______(_________) рублей ___ копеек (п. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления Поставщиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
2.3. Порядок внесения обеспечения.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечительных мер: р/сч 40302810198205000003 л/с 55075014058 в ФИНУ МО «Ленский район» (МБДОУ «ЦРР – детский сад «Колокольчик» п.Витим), банк РКЦ Ленск, г. Ленск, БИК 049820000. Наименование платежа: «обеспечение исполнения контракта на поставку молока и молочных продуктов».
2.4. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.
2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания срока действия контракта.
2.6. Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечительных мер:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
2.6.1. Срок действия банковской гарантии:
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2.6.2. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2.7. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Поставщика, который вправе предоставлять Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим, Поставщик может изменить способ исполнения контракта (ч. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
3. Порядок поставки товара
3.1. Поставщик передает Товар партиями, в полном объеме и в соответствии с заявкой Заказчика по адресу: 678152, РС (Я), Ленский район, п. Витим, ул. Полевая, д. 20.
3.2. Поставка товара осуществляется еженедельно, по вторникам с 9.00 часов до 12:00 часов по предварительной заявке Заказчика, подаваемой Поставщику еженедельно в понедельник с 9:00 часов до 12:00 часов. В заявке на поставку молока и молочной продукции Заказчик указывает наименование и количество товара. Заявка имеет силу как в случае её передачи Поставщику путем вручения документа, так и при её передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.
Поставка Товара производится автотранспортом поставщика, с осуществлением погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировке размораживание и замораживание товара не допустимо.
Каждая партия товара должна соответствовать органолептическим показателям и сопровождаться Сертификатом качества, должна иметь маркировку с указанием наименования продукта, сроков годности, даты выпуска продукта, условия изготовления (ГОСТ) с указанием имени и адреса производителя. Соответствие товара регламенту должно быть подтверждено маркировкой. В качестве маркировки на упаковках молока или в сопроводительных документах может быть единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
3.3. Срок поставки товара:
- периодичность поставок товара еженедельно (раз в неделю) по вторникам в объеме согласно заявке Заказчика на 1 (одну) неделю.
- прием заявок Заказчика на поставку товара с момента заключения Контракта,.
- срок поставки всего объема продукции с момента заключения Контракта, до «30» июня 2017 года.
3.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Контракта.
3.5. Упаковка товара (тара) должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузоразгрузочных работах, хранении и возврату Поставщику не подлежит.
3.6. В случае если в процессе приемки товара были выявлены недостатки по его качественным характеристикам, и такие недостатки не были оговорены Поставщиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- замены товара;
- возмещения своих расходов по замене товара.
3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно и т.д.) Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.
3.8. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Контрактом количество товаров, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести в порядке, установленном действующим законодательством, не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
4. Стоимость товара и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Контракта (стоимость поставки Товара) составляет ________ рублей (_____________) 00 копеек, НДС не облагается согласно Налогового кодекса РФ). Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
4.2. Цена Контракта является твёрдой и изменению в сторону увеличения не подлежит, в цену включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий контракта, в том числе:
- стоимость продукции;
- расходы на погрузку продукции на складе Поставщика;
- расходы, связанные с заменой дефектного, некачественного товара на товар, соответствующий контракту;
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть цена, указанная в предложении участника размещения заказа является конечной.
Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением контракта на весь период действия контракта.
4.3. Расчет за фактически поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента поставки партии товара, предъявления Поставщиком оригинала счета на оплату, оригинала счет - фактуры, оригинала товарной накладной, на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи товара.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставщик обязан выполнить обязательства указанные в п. 1.1. настоящего Контракта и выполнять свои обязанности по Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном уровне. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Поставщик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
5.1.2. Поставщик обязан обеспечить в ходе исполнения контракта выполнение санитарных правил и норм, санитарно-эпидемиологических требований.
5.1.3. Поставщик обязан гарантировать своевременную поставку товара и обеспечить надлежащее качество поставляемого товара.
5.1.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику необходимую документацию (сертификаты качества продукции, акт сдачи-приемки, счета-фактуры и т.п.).
5.1.5. Поставщик обязан безвозмездно исправлять допущенные по его вине выявленные Заказчиком недостатки, ухудшившие качество обязательств по контракту.
5.1.6. Поставщик обязан предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на результат поставок.
5.1.7. Поставщик обязан выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты осуществленной поставки товаров в соответствии с подписанным обеими Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту при условии поступления средств бюджета на счет Заказчика.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Обеспечить приемку Товара по адресу, указанному в п.1.1., за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара.
5.3.2. Осуществить проверку при приеме товара по количеству, качеству, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, товарную накладную и т.п.).
5.3.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках проданного товара.
5.3.4. Произвести оплату предоставляемого Поставщиком товара в порядке, предусмотренном в п. 3.3. настоящего Контракта.
5.3.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество поставок товара Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4.2. Требовать у Поставщика предоставления информации, касающейся поставляемого товара.
5.4.3. В случае нарушения условий настоящего контракта привлечь Поставщика к ответственности.
6. Требования к качеству и безопасности товара
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых Товаров требованиям действующего законодательства.
Ассортимент и качество поставляемых Товаров должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТ, ОСТ, ТУ и СанПиН, действующих на момент поставки.
Требования к качеству Товара, обеспечению их безопасности, упаковке, маркировке, требования к пищевой ценности пищевых продуктов установлены:
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 06.11.2001 № 36 «О введении в действие санитарных правил» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 22-23, 03.06.2002, 10.06.2002);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.2.1324-03» («Российская газета», № 119/1, 20.06.2003)».
6.2. В случае обнаружения фактов поставки некачественного Товара, Заказчик обязан применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.
6.3. Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться следующими документами:
- действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- удостоверения качества, в которых должны быть отражены:
- номер и дата выдачи качественного удостоверения,
- наименование и адрес изготовителя продукции,
- наименование продукции, показатели качества (сорт, категория, жирность),
- дата изготовления (фасовки),
- температурные условия хранения скоропортящейся продукции,
- срок годности,
- наименование нормативно-технической документации, по которой выпускается продукция (Технический регламент, ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН).
В рамках настоящего контракта под одной партией Товара Стороны понимают Товар, поставленные по одной товарной накладной.
6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки Товара, Заказчик вправе:
- возвратить Товар Поставщику,
- потребовать замены Товара.
6.5. Остаточный срок годности на молоко и молочные продукты по настоящему контракту должен составлять не менее 5(пяти) месяцев на молоко цельное в тетрапаке не менее 0,95 литра, жирность 3,2%; не менее 6 месяцев на молоко цельное сгущенное с сахаром в жестяной банке 8,5%. В случае обнаружения ненадлежащего срока годности поставленного Товара Поставщик обязан обменять его на качественный Товар в течение 1 (одного) рабочего дня.
6.6. При обнаружении низкого качества поставленного Товара после приемки в процессе приготовления пищи Заказчик приостанавливает приготовление пищевых блюд из таких Товара, незамедлительно вызывает представителей Поставщика и в присутствии их представителей составляет акт. При необходимости стороны могут привлечь к разрешению ситуации независимого эксперта. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что низкое качество Товара возникло до момента поставки Заказчику, Поставщик обязуется возместить расходы на проведение экспертизы, а также по соглашению сторон заменить испорченные Товары на Товары надлежащего качества. Если порча Товара произошла по вине Заказчика вследствие нарушения условий хранения Товара, либо приготовления пищи, расходы на проведение экспертизы возмещает Заказчик.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 процента от цены настоящего Контракта и составляет ____________(__________________________ ) рублей __ копейки.
7.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки товара по настоящему Контракту.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком обязательств, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов от цены настоящего Контракта и составляет _________________ (_________) рублей __ копейки.
7.7. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующего требованиям к качеству, объему поставляемого товар, установленных настоящим Контрактом.
7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Форс-мажор (действия непреодолимой силы)
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.
Разрешение споров
9.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров. Досудебный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней.
9.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде РС (Я) по правилам подсудности, в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Срок действия, изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «30» июня 2017 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств, до полного исполнения контрактных обязательств Сторонами.
10.2. Контракт может быть расторгнут:
10.2.1. По соглашению сторон, или решению Суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
10.2.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, стороны вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
10.3. Изменение условий Контракта по соглашению сторон допустимо в следующих случаях:
10.3.1. Снижения цены без изменения количества Товара (пп. «а» п.1ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ)
10.3.2.Увеличения или уменьшения по предложению Заказчика количества Товара не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены Контракта (пп. «б» п.1.ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ)
10.3.3.Изменение регулируемых цен на Товар (п.5. ч.1. ст.95 Закона 44-ФЗ)
10.3.4.Уменьшение лимитов бюджетных обязательств Заказчика в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.
Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, которые в дальнейшем будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.3. Неотъемлемой частью контракта является: Приложение (Техническое задание) в 1 экземпляре на 2-х листах.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Заказчик» «Поставщик»
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР детский сад «Колокольчик» п. Витим муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
адрес: 678152, РС (Я), Ленский район, п. Витим, ул. Полевая, д. 20
тел: (41137) 3-56-77
ИНН/КПП 1414010083/141401001, Банковские реквизиты: ФИНУ МО "Ленский район" (МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Колокольчик" п. Витим)
л/с 20075014058
расчетный счет 40701810898203000003
в РКЦ ЛЕНСК Г. ЛЕНСК
Директор __________ М. В. Николаева
М.П.
|
|
|
-
|
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________________2017г.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку молока и молочных продуктов для нужд
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад «Колокольчик» п. Витим муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
-
№ п/п
|
Наименование товара
|
Требования к упаковке
|
Ед изм.
|
Кол-во
|
Цена, руб.
|
Срок годности, качественные характеристики
|
1
|
Молоко питьевое 3,2% жирность в тетрапаке не менее 0,95л.
|
Тара от производителя, без дефектов.
|
шт
|
6000
|
|
Соответствие ГОСТ 31450-2013 «Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия», техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Соответствие товара регламенту должно быть подтверждено маркировкой. В качестве маркировки на упаковках молока или в сопроводительных документах может быть единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Продукция должна сопровождаться товарно-сопроводительной документацией, содержащей информацию производителя об условиях хранения и сроках годности, иметь сертификат качества.
Молоко питьевое должно соответствовать органолептическим характеристикам:
Внешний вид непрозрачная жидкость; консистенция жидкая, однородная, нетягучая, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира; вкус и запах характерный для молока, без посторонних привкусов и запахов; цвет от белого до светло – кремового.
На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 5 месяцев.
|
3
|
Молоко цельное сгущенное с сахаром в жестяной банке, жирность 8,5%, вес 360 г.
|
Тара от производителя (жестяная банка), без дефектов
|
Шт
|
2500
|
|
Соответствие ГОСТ 31688-2012 «Межгосударственный стандарт. Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия», техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Соответствие товара регламенту должно быть подтверждено маркировкой. В качестве маркировки на упаковках или в сопроводительных документах может быть единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Продукция должна сопровождаться товарно-сопроводительной документацией, содержащей информацию производителя об условиях хранения и сроках годности, иметь сертификат качества. Молоко цельное сгущенное с сахаром должно соответствовать органолептическим характеристикам:
- Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом и запахом пастеризованного молока без посторонних привкусов и запахов; консистенция однородная, вязкая по всей массе без наличия ощущаемых кристаллов молочного сахара (лактозы); цвет равномерный по всей массе белый с кремовым оттенком.
На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 6 месяцев.
|
|
Итого
|
|
|
«Муниципальный заказчик»
|
«Поставщик»
|
Директор__________ Николаева М.В.
|
Руководитель_______________(Ф.И.О)
|
|
