9. Действия непреодолимой силы
9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
9.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, природные явления, экономические кризисы, дефолты препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств, а также действие нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти.
9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему контракту.
9.4. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
9. Действия непреодолимой силы
9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
9.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, природные явления, экономические кризисы, дефолты препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств, а также действие нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти.
9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему контракту.
9.4. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу, считается заключенным, с момента направления оператором участнику размещения заказа контракта в электронной форме, подписанного ЭЦП сторон в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ и действует до «31» декабря 2016 г., а в части финансовых расчетов, до полного исполнения обязательств сторонами.
11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с 44-ФЗ.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Стороны обязуются прикладывать все усилия для разрешения споров, возникающих в рамках настоящего Контракта в досудебном (претензионном) порядке. В случае не достижения согласия по существу спора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РС (Я) г. Якутска, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.
13. Заключительные положения
13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1: Техническое задание, 1 экз. на ___ листах.
Приложение № 2: График производства работ, 1 экз. на ___ листах.
Приложение № 3: Перечень документов, необходимых для сдачи объекта, 1 экз. на ___ листах.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
| ПОДРЯДЧИК:
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Искорка» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха Якутия)
678144 РС (Я) г. Ленск, ул. Интернациональная, 27
ИНН 1414010005 / КПП 141401001
р/с 40701810898203000003
л/с 20075014095
в РКЦ Ленск г. Ленск
БИК 049805001
Директор_______________ В.И. Докучина
м.п.
| Наименование организации_________
________________________________ Адрес:___________________________
Тел.:
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
БИК_____________________________
Р/с______________________________
К/с______________________________ Руководитель_____________________
м.п.
| |