-
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Город Ахтубинск»
________________ А.А. Нарузбаев
«__» _________________ 2009 г.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
открытого аукциона
на выполнение работ по содержанию остановок в
городе Ахтубинске Астраханской области
Ахтубинск 2009 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Приглашение к участию в аукционе
|
стр. 3
|
Раздел 2. Общие условия проведения аукциона
|
стр. 4
|
1. Общие сведения
|
стр. 4
|
2. Документация об аукционе
|
стр. 5
|
3. Подготовка заявки на участие в аукционе
|
стр. 6
|
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
|
стр. 7
|
5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
|
стр. 7
|
6. Порядок проведения аукциона
|
стр. 7
|
7. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона
|
стр. 8
|
Раздел 3. Информационная карта аукциона
|
стр. 10
|
Раздел 4. Образцы форм и документов для заполнения участниками
|
стр. 16
|
Раздел 5. Техническая часть
|
стр. 22
|
РАЗДЕЛ 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением настоящего заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Заказчик
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит настоящий аукцион в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
Предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ.
Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в настоящем аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона и в технической части настоящей документации об аукционе (Техническая часть – Раздел 5 настоящей документации об аукционе), в соответствии с процедурами, условиями и требованиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.
Место, условия и сроки выполнения работ указаны в Информационной карте аукциона.
Перечень, объем необходимых к выполнению работ, а также требования к выполняемым работам содержатся в технической части настоящей документации об аукционе (Техническая часть – Раздел 5 настоящей документации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.
1.4.2. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам проведения настоящего аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом, который будет заключен по итогам проведения настоящего открытого аукциона.
1.4.3. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам проведения настоящего аукциона, может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
Источник финансирования заказа. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются в проекте муниципального контракта, прилагаемом к настоящей документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.
Участники размещения заказа.
1.6.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением настоящего заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Требования к участникам размещения заказа приведены в Информационной карте аукциона.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Разъяснение положений документации об аукционе
2.1.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.1.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
Внесение изменений в документацию об аукционе
2.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Отказ от проведения аукциона
2.3.1. Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Форма заявки на участие в аукционе
3.1.1 Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе (п. 4.2. Раздела 4 настоящей документации об аукционе «Форма заявки на участие в аукционе»).
3.1.2 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.
3.1.3 Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
3.1.4 В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, которую подает Участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по форме, представленной в настоящей документации об аукционе (п. 4.2. Раздела 4 настоящей документации об аукционе «Форма заявки на участие в аукционе»), и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.
Требования к описанию предлагаемых работ
Описание предлагаемых работ производится участником размещения заказа в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в настоящей документации об аукционе (п. 4.4. Раздела 4 настоящей документации об аукционе «Форма для описания участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом настоящего аукциона, их качественных характеристик»).
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе (п. 4.2. Раздела 4 настоящей документации об аукционе «Форма заявки на участие в аукционе»).
4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.
4.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
4.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
4.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
5.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
6.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
6.3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.
6.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
6.4.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
6.4.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
6.4.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном настоящей документацией об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
6.4.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном настоящей документацией об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
6.4.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
6.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
6.6. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
6.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
6.8. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
6.9. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона
7.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
7.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный настоящей документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
7.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
№ п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
|
Наименование: Администрация муниципального
образования «Город Ахтубинск».
Место нахождения: Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Андреева, 9.
Почтовый адрес: 416501, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Андреева, 9.
Адрес электронной почты: mo.ahtubinsk@mail.ru.
Номер контактного телефона:
(85141) 5-11-19, (85141) 5-10-35.
|
2
|
Вид и предмет аукциона
|
Открытый аукцион на выполнение работ по содержанию остановок в городе Ахтубинске Астраханской области
|
3
|
Требования к описанию участниками
размещения заказа выполняемых
работ, которые являются предметом
аукциона, их качественных
характеристик (сведения о качестве
работ)
|
Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом настоящего аукциона, их качественных характеристик производится по форме, приведенной в п. 4.4 Раздела 4 настоящей документации об аукционе («Форма для описания участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом настоящего аукциона, их качественных характеристик»).
|
4
|
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
работ
|
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества выполненных работ не установлены.
|
5
|
Место, условия и сроки выполнения
работ
|
Место выполнения работ: работы выполняются на территории города Ахтубинска Астраханской области согласно техническому заданию (техническое задание приведено в Разделе 5 «Техническая часть» настоящей документации об аукционе).
Работы должны выполняться в строгом соответствии с Технической частью (Раздел 5) настоящей документации об аукционе (техническое задание).
Во время проведения работ на объектах необходимо обеспечивать: безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды.
После завершения работ на объектах необходимо вывозить за пределы места производства работ: технику, оборудование, материалы, изделия, конструкции, использовавшиеся при производстве работ, производственный мусор.
Работы начинаются с даты подписания муниципального контракта.
Срок окончания работ – работы выполняются до 31 января 2011 года.
|
6
|
Форма, сроки и порядок оплаты работ
|
Форма оплаты – безналичный расчет.
Оплата за выполненные работы осуществляется ежеквартально по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня предоставления подрядчиком актов выполненных работ за отчетный квартал и справок о стоимости выполненных работ.
Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.
|
7
|
Источник финансирования заказа
|
Бюджет муниципального образования «Город Ахтубинск»
|
8
|
Порядок формирования цены
контракта
|
В цену выполняемых работ должны быть включены все необходимые для выполнения работ расходы на оплату труда, материалы, транспортные расходы, накладные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ, а также расходы на страхование и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
|
9
|
Сведения о валюте, используемой
для формирования цены
контракта и расчетов с
подрядчиком
|
Российский рубль
|
10
|
Требования к участникам
размещения заказа
|
К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к участникам размещения заказа устанавливаются также следующие дополнительные требования:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
11
|
Требования к содержанию, составу,
оформлению и форме заявки на
участие в аукционе, в том числе
заявки, подаваемой в форме
электронного документа
|
Подаваемая в форме электронного документа заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям Федерального закона от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участник размещения заказа подает заявку по форме, приведенной в Разделе 4 настоящей документации об аукционе (п. 4.2. Раздела 4 «Форма заявки на участие в аукционе»).
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (предоставляются по форме, приведенной в п. 4.3. Раздела 4 настоящей документации об аукционе – «Форма анкеты участника размещения заказа»);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
2) сведения о качестве работ (предоставляются по форме, приведенной в п. 4.4 Раздела 4 настоящей документации об аукционе - «Форма для описания участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом настоящего аукциона, их качественных характеристик»).
В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
|
12
|
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
|
Место подачи заявок на участие в аукционе: Астраханская область, город Ахтубинск, улица Андреева, дом 9 (Администрация МО «Город Ахтубинск», отдел экономического развития, стратегического планирования и инвестиций).
Дата начала подачи заявок: 18 декабря 2009 года.
Дата окончания подачи заявок: 12 января 2010 года, 09 часов 00 минут (время московское).
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе. Порядок подачи заявок приведен в части 4 Раздела 2 настоящей документации об аукционе.
|
13
|
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
|
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
|
14
|
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам размещения заказа
разъяснений положений
документации об аукционе
|
С даты размещения на официальном сайте настоящей документации об аукционе любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации об аукционе не должно изменять ее суть.
|
15
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
1 187 000,00 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч) рублей.
|
16
|
Величина понижения начальной цены контракта («шаг
аукциона»)
|
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
«Шаг аукциона» установлен в размере 59 350,00 рублей.
|
17
|
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
|
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Астраханская область, город Ахтубинск, улица Андреева, дом 9 (Администрация МО «Город Ахтубинск»).
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок на участие в аукционе начинается в 09 часов 00 минут (время московское) 12 января 2010 года.
|
18
|
Место, дата и время проведения аукциона
|
Аукцион будет проводиться по адресу: Астраханская область, город Ахтубинск, улица Андреева, дом 9 (администрация МО «Город Ахтубинск»). Дата проведения – 22 января 2010 года. Время проведения – аукцион начинается в 14 часов 00 минут (время московское).
|
19
|
Срок, в течение которого
победитель аукциона должен
подписать проект
муниципального контракта
|
Проект муниципального контракта должен быть подписан победителем аукциона в течение двенадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
|
20
|
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе
|
Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется.
|
21
|
Размер обеспечения
исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком
установлено требование
обеспечения исполнения
контракта.
|
Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.
|
|
