Документация об аукционе
Скачать 0.83 Mb.
|
| Часть II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Поставка легкового автомобиля для нужд Управления ФСБ России по Приморскому краю»
В стоимость товара включены затраты на транспортировку (доставку), страхование, хранение, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2. Условия и место поставки товара: Поставка товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика в г. Владивосток. Срок приемки товара – два рабочих дня не считая дня поставки. 3. Источник финансирования: федеральный бюджет. 4. Срок поставки товара: в течение пятидесяти рабочих дней с момента заключения государственного контракта. 5. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), сопровождаться паспортом технического средства, договором купли-продажи, актом передачи имущества. 6. Объем гарантии: 100 % на поставленный товар. 7. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на товар должен составлять не менее 3 (трех) лет. Если в период гарантийной эксплуатации товара обнаружатся дефекты, не вызванные нарушением условий эксплуатации, устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Сторон в г. Владивостоке. 8. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара:
Начальник подразделения Управления Часть III ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ на поставку товара
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения единой комиссии по размещению заказов Управления ФСБ России по Приморскому краю (_______________________________________________ от «___»_______________2015 г. № _____________________), в целях обеспечения государственных нужд заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «контракт» о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется поставить легковой автомобиль (далее - Товар) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и спецификацией (приложение № 2), а Заказчик принять и произвести оплату за поставленный Товар. 1.2. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательством для сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года. 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственного стандарта и условиям контракта. 2.2. Качество поставляемого Товара удостоверяется сертификатом соответствия, и (или) иными документами, устанавливающими требования к его качеству. 2.3. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности, характеристики Товара, определенные требованиями настоящего контракта. 3. ЦЕНА КОНТРАКТА 3.1. Цена контракта составляет ________________(__________) рублей, в том числе НДС _________(_______________) рублей. 3.2. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его заключения и исполнения, за исключением ее изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ-44). 3.3. Цена контракта учитывает все затраты, необходимые для исполнения государственного контракта, в том числе затраты на транспортировку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, погрузочно-разгрузочных расходов. 3.4. Источник финансирования – федеральный бюджет, форма оплаты - безналичный расчет. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 4.1. Поставщик доставляет Товар своими силами и средствами и передает Заказчику по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 46. 4.2. Срок поставки 50 (пятьдесят) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта. Нарушение срока поставки является нарушением существенных условий контракта. 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ 5.1. Товар принимается Заказчиком в собранном виде. Поставщик, не позднее, чем за 2 дня до предполагаемой даты, уведомляет Заказчика по телефону, о готовности передать Товар. 5.2. Проверка Товара производится Заказчиком непосредственно в момент его фактической передачи. 5.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты. 5.4. Для проведения экспертизы поставленного Товара, эксперты (экспертные организации) имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом (уполномоченным представителем экспертной организации) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 5.6. Приемка поставленного Товара, осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом, и оформляется Актом приемки-передачи, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов (экспертных организаций) при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения. 5.7. Обнаруженные при приемке Товара производственные дефекты, скрытые недостатки, либо несоответствия требованиям качества (комплектности) установленные контрактом, Поставщик обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить (доукомплектовать) его в течение 10 (десять) дней с момента заявления о них Заказчиком. 5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия этого Товара, условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. 5.9. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 3.5 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи в двух экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. 5.10. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном Товаре, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 3 части 9 статьи 94 ФЗ-44. 5.11. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного Товара и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ. 5.12. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи и товарной (товарно-транспортной) накладной. 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 6.1. Оплата производится по выставленному счету и счету-фактуре в течение 15 банковских дней после подписания сторонами Акта приемки-передачи и товарной (товарно-транспортной) накладной. 6.2. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям контракта. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка (пеня) начисляется в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013года № 1063 «Об утверждении размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой, за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 7.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафных санкций). Штрафы начисляются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 года №1063 «Об утверждении размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой, за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 10% от стоимости контракта и составляют ________ (______________________)рублей. 7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафных санкций). Штрафы начисляются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013года № 1063 «Об утверждении размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой, за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2,5% от стоимости контракта и составляют ___________(__________________________________________.) рублей. 7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту. 7.8. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного товара. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту. К вышеуказанным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом. 8.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обстоятельств по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено. 8.3. После направления такого уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельств непреодолимой силы. 8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по контракту продляется на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами. 8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны должны согласовать возможность и целесообразность продолжения выполнения работ или прекращения договорных отношений. 8.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства по контракту. |
Похожие:
 | Документация об аукционе по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,... | | «Документация об аукционе», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения... |
 | Информационной карте аукциона в соответствии с требованиями, приведенными в настоящей документации об аукционе (далее – документация)... | | Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая... |
| Документация об аукционе разработана на основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг фгуп «Гидрографическое предприятие»,... | | Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе |
| Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |
| Приглашение к участию в аукционе | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |